20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水磨石地面節(jié)能改造與施工合同本合同目錄一覽1.1合同雙方基本信息1.2合同標的及范圍1.3合同工期及進度1.4質量要求與標準1.5施工圖紙與技術規(guī)范1.6材料供應及驗收1.7施工現(xiàn)場管理1.8施工安全與環(huán)境保護1.9付款方式及進度1.10工程變更及索賠1.11爭議解決1.12合同解除與終止1.13合同生效及解除條件1.14合同附件與補充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1.1甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]1.1.2乙方（承包方）：[乙方全稱]1.1.3甲方聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]1.1.4乙方聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]1.1.5甲方地址：[甲方地址]1.1.6乙方地址：[乙方地址]第二條合同標的及范圍2.1合同標的：本合同標的為[具體項目名稱]，包括但不限于水磨石地面節(jié)能改造工程。2.2工程范圍：包括但不限于地面拆除、鋪設、涂裝、驗收等全部施工內容。2.3工程地點：[具體工程地址]第三條合同工期及進度3.1工期：本合同工期為[具體工期]，自[開工日期]至[竣工日期]。3.2進度計劃：乙方應按照甲方提供的施工圖紙及技術規(guī)范，編制詳細的施工進度計劃，并報甲方審核。3.3工期延誤：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付[延誤違約金比例]%的違約金。第四條質量要求與標準4.1質量標準：本工程應按照國家相關標準和規(guī)范執(zhí)行，確保工程質量達到合格標準。4.2質量驗收：工程完工后，甲方應組織驗收，乙方應積極配合，并提供必要的驗收資料。4.3質量保證期：本工程質量保證期為[具體保證期]，自竣工驗收合格之日起計算。第五條施工圖紙與技術規(guī)范5.1施工圖紙：乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙進行施工，如需變更，應經甲方同意。5.2技術規(guī)范：乙方應遵守國家及行業(yè)相關技術規(guī)范，確保工程質量。第六條材料供應及驗收6.1材料供應：甲方負責提供施工所需的材料，乙方應按照甲方要求進行驗收。6.2材料質量：所有材料必須符合國家及行業(yè)相關標準，乙方應負責對材料的質量進行驗收。6.3材料保管：乙方應妥善保管甲方提供的材料，確保材料安全。第七條施工現(xiàn)場管理7.1施工現(xiàn)場布置：乙方應根據(jù)工程需要，合理布置施工現(xiàn)場，確保施工安全、文明施工。7.2施工安全：乙方應嚴格遵守國家及行業(yè)相關安全規(guī)定，確保施工人員的人身安全。7.3環(huán)境保護：乙方應采取有效措施，減少施工過程中對環(huán)境的影響，確保環(huán)境保護達標。第一部分：合同如下：第八條付款方式及進度8.1付款方式：本合同工程款采用分期支付方式，具體付款節(jié)點如下：8.1.1預付款：合同簽訂后，乙方提交相關資料，甲方支付合同總價款的[預付款比例]%作為預付款。8.1.2進度款：工程按進度完成一定比例后，乙方提交進度款申請，甲方在[審核周期]內支付相應比例的進度款。8.1.3驗收款：工程驗收合格后，甲方支付合同總價款的[驗收款比例]%作為驗收款。8.1.4結算款：工程竣工驗收合格并完成所有售后服務后，甲方支付剩余的工程款。第九條工程變更及索賠9.1工程變更：因設計變更、現(xiàn)場條件變化等原因導致工程量增減或工期調整，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。9.2索賠：因甲方原因導致工程延誤或增加工程量，乙方有權向甲方提出索賠，甲方應在[審核周期]內予以處理。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同解除與終止11.1.1甲方未按約定支付工程款；11.1.2乙方未按合同約定完成工程；11.1.3雙方協(xié)商一致解除合同。11.2合同終止：合同履行完畢或因不可抗力等原因導致合同無法履行時，合同終止。第十二條合同生效及解除條件12.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2.1合同主體資格喪失；12.2.2合同內容違反法律法規(guī)；12.2.3合同目的無法實現(xiàn)。第十三條合同附件與補充協(xié)議13.1合同附件：本合同附件包括但不限于施工圖紙、技術規(guī)范、工程量清單、付款計劃等。13.2補充協(xié)議：本合同如有未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條其他14.1通知：本合同中涉及的各類通知，應以書面形式發(fā)送至對方指定的聯(lián)系人或地址。14.2適用法律：本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同份數(shù)：本合同一式[份數(shù)]份，甲方[份數(shù)]份，乙方[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所指的第三方，包括但不限于監(jiān)理單位、檢測機構、咨詢顧問、設計單位、材料供應商、分包商等，在合同履行過程中提供專業(yè)服務或參與合同履行的主體。第二條第三方介入的目的和范圍2.1第三方介入的目的是為了保證合同履行的質量、進度和安全性，以及解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。2.2第三方介入的范圍包括但不限于工程質量監(jiān)督、進度控制、安全監(jiān)管、材料檢測、設計變更審核、合同糾紛調解等。第三條第三方選任3.1第三方的選任由甲方負責，經乙方同意后確定。3.2第三方應具備相應的資質和經驗，能夠獨立承擔其職責。第四條第三方責任限額4.1第三方在履行職責過程中，因自身原因造成損失的，應承擔相應的賠償責任。4.2第三方的責任限額由雙方在合同中約定，具體如下：4.2.1第三方對工程質量的責任限額為[具體金額]。4.2.2第三方對工程進度的責任限額為[具體金額]。4.2.3第三方對工程安全的責任限額為[具體金額]。4.2.4第三方對合同糾紛調解的責任限額為[具體金額]。第五條第三方與甲乙方的權利義務關系5.1第三方與甲方、乙方之間的關系為委托代理關系，第三方應按照甲乙雙方的要求履行職責。5.2第三方在履行職責過程中，應維護甲乙雙方的合法權益，不得損害任何一方的利益。第六條第三方介入的具體條款6.1第三方介入的具體條款如下：6.1.1第三方應按照合同約定的時間、地點和方式提供專業(yè)服務。6.1.2第三方應遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。6.1.3第三方應定期向甲乙雙方報告工作進展情況。6.1.4第三方應參與工程驗收，對工程質量、進度和安全進行監(jiān)督。第七條第三方介入的費用承擔7.1第三方介入的費用由甲方承擔，具體費用在合同中約定。7.2第三方介入的費用包括但不限于第三方服務費、差旅費、材料檢測費等。第八條第三方介入的變更和解除8.1如有特殊情況需要變更或解除第三方介入，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。8.2第三方介入的變更或解除不影響本合同的履行。第九條第三方介入的爭議解決9.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應由第三方與甲乙雙方協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條第三方介入的保密義務10.1第三方在介入過程中，應遵守保密義務，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和技術秘密。第十一條第三方介入的合同解除條件11.1.1第三方違反合同約定，嚴重損害甲乙雙方的合法權益；11.1.2第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責；11.1.3雙方協(xié)商一致解除第三方介入。第十二條第三方介入的合同終止條件12.1.1合同約定的服務期限屆滿；12.1.2合同解除；12.1.3合同終止的其他情形。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工圖紙及技術規(guī)范要求：包含詳細的工程圖紙、技術要求、施工規(guī)范等，由甲方提供。說明：施工圖紙及技術規(guī)范是施工過程中必須遵守的依據(jù)，乙方應嚴格按照圖紙及規(guī)范進行施工。2.附件二：工程量清單要求：詳細列出工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價、總價等。說明：工程量清單是工程結算的依據(jù)，乙方應確保清單的準確性。3.附件三：付款計劃要求：明確每個付款節(jié)點的金額、時間、條件等。說明：付款計劃是確保工程順利進行的重要保障，雙方應嚴格遵守。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的范圍、職責、費用、責任限額等。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是第三方介入的依據(jù)，雙方應共同遵守。5.附件五：施工進度計劃要求：詳細列出工程各個階段的開始和結束時間，以及各階段的工作內容。說明：施工進度計劃是確保工程按時完成的重要文件，乙方應定期更新。6.附件六：材料清單及驗收報告要求：列出所有施工材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等，并附上驗收報告。說明：材料清單及驗收報告是確保材料質量的重要文件，乙方應確保材料符合要求。7.附件七：工程質量驗收報告要求：詳細記錄工程質量驗收的結果，包括合格、不合格項目及原因。說明：工程質量驗收報告是確保工程質量的重要文件，乙方應確保工程合格。8.附件八：安全生產記錄要求：記錄施工現(xiàn)場的安全生產情況，包括安全事故、隱患排查等。說明：安全生產記錄是確保施工安全的重要文件，乙方應確保安全生產。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按合同約定的時間完成工程。責任認定標準：每延誤一天，乙方應向甲方支付[延誤違約金比例]%的違約金。示例：若合同約定工期為30天，實際工期延誤5天，則乙方應支付[延誤違約金比例]×5×合同總價款的違約金。2.違約行為：乙方未按合同約定質量標準完成工程。責任認定標準：乙方應承擔修復費用，并賠償由此給甲方造成的損失。示例：若乙方施工的地面出現(xiàn)裂縫，乙方應負責修復，并賠償甲方因此遭受的損失。3.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。責任認定標準：甲方應向乙方支付[違約金比例]×未付款項的違約金。示例：若甲方應支付100萬元工程款，實際支付90萬元，則甲方應支付[違約金比例]×10萬元的違約金。4.違約行為：第三方在介入過程中違反合同約定。責任認定標準：第三方應承擔相應的賠償責任，甲方有權要求乙方代為索賠。示例：若第三方在工程驗收過程中出現(xiàn)重大失誤，導致甲方遭受損失，第三方應承擔賠償責任。全文完。2024年水磨石地面節(jié)能改造與施工合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人1.2雙方聯(lián)系方式1.3雙方注冊地址及辦公地址2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目類型3.項目范圍3.1改造內容3.2施工范圍3.3質量標準4.項目進度4.1改造工期4.2施工工期4.3工期調整及違約責任5.質量要求5.1質量標準5.2質量檢驗及驗收5.3質量保證期6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2預付款比例及支付時間6.3進度款支付時間及比例6.4結算款支付時間及比例6.5違約責任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構7.3爭議解決程序8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約金計算9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后的責任10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同終止后的處理11.其他約定11.1合同附件11.2合同未盡事宜11.3合同變更12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署地點12.3簽署人13.合同附件13.1施工圖紙13.2設計變更13.3材料清單13.4其他相關文件14.合同備案及法律效力14.1合同備案14.2合同法律效力第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1雙方名稱及法定代表人甲方：_________（單位名稱）法定代表人：_________（姓名）乙方：_________（單位名稱）法定代表人：_________（姓名）1.2雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：電話：_________；郵箱：_________；地址：_________乙方聯(lián)系方式：電話：_________；郵箱：_________；地址：_________1.3雙方注冊地址及辦公地址甲方注冊地址：_________；辦公地址：_________乙方注冊地址：_________；辦公地址：_________第二條項目概述2.1項目名稱2024年水磨石地面節(jié)能改造項目2.2項目地點_________（具體地址）2.3項目規(guī)模_________（平方米）2.4項目類型節(jié)能改造第三條項目范圍3.1改造內容1.地面保溫層鋪設2.地面隔熱層鋪設3.地面防水層鋪設4.地面防滑層鋪設3.2施工范圍1.施工場地清理2.原有地面的拆除3.新地面的鋪設4.施工過程中的安全防護措施3.3質量標準1.符合國家相關節(jié)能改造標準2.地面平整度誤差不超過1mm3.隔熱層厚度符合設計要求4.防水層防水性能良好第四條項目進度4.1改造工期自合同簽訂之日起60天內完成。4.2施工工期自合同簽訂之日起90天內完成。4.3工期調整及違約責任如因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協(xié)商一致，合理調整工期。如乙方未按時完成施工，每延誤一天，應向甲方支付_________元的違約金。第五條質量要求5.1質量標準1.符合國家相關節(jié)能改造標準2.地面平整度誤差不超過1mm3.隔熱層厚度符合設計要求4.防水層防水性能良好5.2質量檢驗及驗收1.施工過程中，乙方應按照設計要求進行自檢2.甲方有權對施工過程進行監(jiān)督檢查3.工程完工后，雙方應共同進行驗收，驗收合格后方可投入使用5.3質量保證期自工程驗收合格之日起，質量保證期為一年。第六條工程款支付6.1工程款支付方式1.預付款：合同簽訂后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款2.進度款：每完成工程量20%，乙方提交驗收報告及發(fā)票，甲方支付相應工程款的50%3.結算款：工程完工驗收合格后，甲方支付剩余工程款的20%4.保修金：合同簽訂后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價的10%作為保修金，保修期滿后無質量問題，無息退還6.2預付款比例及支付時間預付款比例為合同總價的30%，支付時間為合同簽訂后5個工作日內6.3進度款支付時間及比例每完成工程量20%，支付相應工程款的50%，支付時間為驗收合格后5個工作日內6.4結算款支付時間及比例工程完工驗收合格后，支付剩余工程款的20%，支付時間為驗收合格后10個工作日內6.5違約責任如甲方未按時支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付_________元的違約金。如乙方未按時完成工程，每延誤一天，應向甲方支付_________元的違約金。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構無8.3爭議解決程序1.雙方應指定專人負責溝通協(xié)商。2.協(xié)商期間，雙方應保持溝通渠道暢通，及時交換意見。3.如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同義務。第九條違約責任8.1違約情形1.乙方未按合同約定時間完成施工，導致工期延誤。2.乙方施工質量不符合合同約定標準，經檢驗不合格。3.甲方未按合同約定時間支付工程款。4.雙方違反合同約定，給對方造成經濟損失的。8.2違約責任承擔1.乙方未按時完成施工，每延誤一天，應向甲方支付_________元的違約金。2.乙方施工質量不合格，乙方應承擔修復費用，并支付_________元的違約金。3.甲方未按時支付工程款，每延誤一天，應向乙方支付_________元的違約金。4.雙方違反合同約定，給對方造成經濟損失的，應根據(jù)實際情況，承擔相應的賠償責任。8.3違約金計算違約金計算方法為：違約金額×違約天數(shù)×違約金比例。第十條合同解除10.1合同解除條件1.雙方協(xié)商一致，決定解除合同。2.一方違約，嚴重損害對方利益，經對方請求，法院判決解除合同。3.發(fā)生不可抗力，導致合同無法履行，雙方協(xié)商一致，決定解除合同。10.2合同解除程序1.提出解除合同的一方應書面通知對方。2.雙方應就合同解除后的善后事宜進行協(xié)商。3.合同解除后，雙方應按照約定辦理合同終止手續(xù)。10.3合同解除后的責任1.雙方應按照合同約定，承擔合同解除后的責任。2.雙方應互相配合，辦理合同解除后的相關手續(xù)。第十一條合同生效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件1.合同約定的工期及質量保證期屆滿。2.雙方協(xié)商一致，決定終止合同。3.一方違約，經對方請求，法院判決終止合同。11.3合同終止后的處理1.雙方應按照合同約定，處理合同終止后的相關事宜。2.雙方應互相配合，辦理合同終止后的相關手續(xù)。第十二條其他約定12.1合同附件1.施工圖紙2.設計變更3.材料清單4.其他相關文件12.2合同未盡事宜本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.3合同變更1.合同變更需經雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條合同簽署13.1簽署日期本合同簽署日期為_________年_________月_________日。13.2簽署地點本合同簽署地點為_________。13.3簽署人甲方（蓋章）：_________；乙方（蓋章）：_________。第十四條合同備案及法律效力14.1合同備案本合同需報送合同簽訂地相關主管部門備案。14.2合同法律效力本合同經雙方簽字蓋章后，具有法律效力，對雙方具有約束力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，參與合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理方、設計方、施工方、材料供應商、檢測機構等。1.2第三方角色第三方在本合同中可能擔任的角色包括但不限于：監(jiān)理、設計、施工、材料供應、檢測、咨詢、評估等。第二條第三方介入條件2.1第三方介入前提1.雙方同意第三方介入；2.第三方具備相應的資質和能力；3.第三方介入不違反法律法規(guī)和合同約定。2.2第三方介入程序1.雙方應書面通知對方，明確第三方介入的意愿和具體事項；2.雙方與第三方簽訂相應的合作協(xié)議或委托書；3.第三方在協(xié)議或委托書約定的范圍內履行職責。第三條第三方責任限額3.1責任限額定義本合同中，第三方責任限額是指第三方因履行職責過程中產生的任何損失或違約責任，其賠償金額不得超過合同總價的_________%。3.2責任限額適用范圍1.第三方因自身原因造成的損失或違約；2.第三方履行職責過程中，因不可抗力等原因造成的損失或違約。3.3責任限額計算第三方責任限額的計算方法為：合同總價×責任限額比例。第四條第三方與其他各方的責權利劃分4.1第三方與甲方1.第三方應按照甲方的要求，履行相應的職責；2.第三方在履行職責過程中，如造成甲方損失，應承擔相應的賠償責任；3.第三方有權要求甲方支付相應的服務費用。4.2第三方與乙方1.第三方應按照乙方的委托，履行相應的職責；2.第三方在履行職責過程中，如造成乙方損失，應承擔相應的賠償責任；3.第三方有權要求乙方支付相應的服務費用。4.3第三方與合同其他方1.第三方與合同其他方的關系，應根據(jù)具體情況另行約定；2.第三方在履行職責過程中，如造成合同其他方損失，應承擔相應的賠償責任。第五條第三方介入后的合同變更5.1合同變更第三方介入后，如需對合同進行變更，應經甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2變更協(xié)議的法律效力變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第六條第三方介入后的爭議解決6.1爭議解決方式第三方介入后的爭議解決方式，仍按照本合同第八條“爭議解決”條款執(zhí)行。6.2爭議解決機構第三方介入后的爭議解決機構，仍按照本合同第八條“爭議解決”條款執(zhí)行。第七條第三方介入后的合同終止7.1合同終止條件第三方介入后的合同終止條件，仍按照本合同第十一條“合同生效及終止”條款執(zhí)行。7.2合同終止后的處理第三方介入后的合同終止后的處理，仍按照本合同第十一條“合同終止后的處理”條款執(zhí)行。第八條第三方介入后的合同備案及法律效力8.1合同備案第三方介入后的合同備案，仍按照本合同第十四條“合同備案及法律效力”條款執(zhí)行。8.2合同法律效力第三方介入后的合同法律效力，仍按照本合同第十四條“合同法律效力”條款執(zhí)行。第九條本合同附件1.第三方合作協(xié)議或委托書；2.第三方資質證明文件；3.第三方服務費用清單；4.第三方責任限額計算方法。第十條本合同未盡事宜本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙詳細要求：包含水磨石地面節(jié)能改造項目的所有施工圖紙，包括平面圖、剖面圖、立面圖等，圖紙需符合國家相關標準和規(guī)范。附件說明：施工圖紙是施工過程中的重要依據(jù)，需由具備相應資質的設計單位提供。2.設計變更詳細要求：記錄施工過程中發(fā)生的任何設計變更，包括變更原因、變更內容、變更后的圖紙等。附件說明：設計變更是施工過程中可能出現(xiàn)的正常情況，需由設計單位或監(jiān)理單位提供。3.材料清單詳細要求：詳細列出項目中所需的所有材料，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等。附件說明：材料清單是確保施工質量和進度的關鍵，需由材料供應商或施工方提供。4.施工方案詳細要求：詳細描述施工過程中的施工方法、工藝流程、施工順序等。附件說明：施工方案是指導施工的重要文件，需由施工方提供。5.安全生產措施詳細要求：列出施工過程中可能存在的安全隱患及相應的預防措施。附件說明：安全生產措施是保障施工人員安全的重要文件，需由施工方提供。6.質量檢驗報告詳細要求：記錄施工過程中進行的各項質量檢驗，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗時間等。附件說明：質量檢驗報告是確保施工質量的重要依據(jù)，需由監(jiān)理單位或檢測機構提供。7.施工日志詳細要求：記錄施工過程中的每日工作內容、施工進度、天氣情況等。