上海購(gòu)買(mǎi)裝修合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“買(mǎi)方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

鑒于：

1.買(mǎi)方因房屋裝修需要，愿意委托承攬方進(jìn)行房屋裝修工程；

2.承攬方具備相關(guān)資質(zhì)，同意按照買(mǎi)方要求進(jìn)行房屋裝修工程。

雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就下列事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________

2.工程地點(diǎn)：________________

3.工程內(nèi)容：________________

4.工程預(yù)算：人民幣_(tái)_______________元整（大寫(xiě)：________________）

5.工期：自本合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)完成。

二、工程質(zhì)量要求

1.承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

2.工程竣工后，買(mǎi)方對(duì)工程質(zhì)量有異議的，應(yīng)在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日起__________個(gè)工作日內(nèi)提出。

三、工程款支付

1.買(mǎi)方應(yīng)按照以下方式支付工程款：

（1）合同簽訂后，買(mǎi)方支付合同總金額的__________%作為預(yù)付款；

（2）工程竣工驗(yàn)收合格后，買(mǎi)方支付合同總金額的__________%作為中期款；

（3）工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后，買(mǎi)方支付合同總金額的__________%作為尾款。

2.買(mǎi)方逾期支付的，應(yīng)按照每日萬(wàn)分之__________支付違約金。

四、違約責(zé)任

1.承攬方未按時(shí)完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向買(mǎi)方支付合同總金額的__________%作為違約金。

2.買(mǎi)方未按時(shí)支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向承攬方支付合同總金額的__________%作為違約金。

3.因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所造成的損失。

五、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟費(fèi)用及其他因訴訟產(chǎn)生的費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

六、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

七、附件

1.房屋裝修工程預(yù)算表；

2.工程設(shè)計(jì)圖紙；

3.其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

簽訂日期：________________

備注：本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“買(mǎi)方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“承攬方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

丙方（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

鑒于：

1.買(mǎi)方因房屋裝修需要，愿意委托承攬方進(jìn)行房屋裝修工程；

2.承攬方具備相關(guān)資質(zhì)，同意按照買(mǎi)方要求進(jìn)行房屋裝修工程；

3.為確保工程質(zhì)量及進(jìn)度，買(mǎi)方同意委托監(jiān)理方對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)理。

雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就下列事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________

2.工程地點(diǎn)：________________

3.工程內(nèi)容：________________

4.工程預(yù)算：人民幣_(tái)_______________元整（大寫(xiě)：________________）

5.工期：自本合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)完成。

二、監(jiān)理方職責(zé)

1.監(jiān)理方應(yīng)按照國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)理。

2.監(jiān)理方應(yīng)定期向買(mǎi)方報(bào)告工程進(jìn)度、質(zhì)量及存在問(wèn)題。

3.監(jiān)理方應(yīng)協(xié)助解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，確保工程質(zhì)量。

三、承攬方責(zé)任

1.承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及監(jiān)理方的要求進(jìn)行施工。

2.承攬方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3.承攬方應(yīng)按時(shí)完成工程，如有延誤，每逾期一日，應(yīng)向買(mǎi)方支付合同總金額的__________%作為違約金。

四、買(mǎi)方權(quán)益

1.買(mǎi)方有權(quán)要求承攬方在施工過(guò)程中按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及監(jiān)理方的要求進(jìn)行施工。

2.買(mǎi)方有權(quán)要求監(jiān)理方對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量。

3.買(mǎi)方有權(quán)要求承攬方在工程延誤時(shí)支付違約金。

4.買(mǎi)方有權(quán)要求監(jiān)理方定期報(bào)告工程進(jìn)度、質(zhì)量及存在問(wèn)題。

5.買(mǎi)方有權(quán)要求監(jiān)理方協(xié)助解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。

五、買(mǎi)方權(quán)利

1.買(mǎi)方有權(quán)要求承攬方在施工過(guò)程中提供必要的施工資料，包括但不限于施工日志、材料驗(yàn)收記錄等。

2.買(mǎi)方有權(quán)要求承攬方在工程驗(yàn)收合格前，不得擅自拆除或改動(dòng)工程設(shè)施。

3.買(mǎi)方有權(quán)要求承攬方在工程驗(yàn)收合格后，提供完整的工程資料，包括但不限于竣工圖、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

六、乙方違約及限制條款

1.承攬方未按時(shí)完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向買(mǎi)方支付合同總金額的__________%作為違約金。

2.承攬方在施工過(guò)程中，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任，并賠償買(mǎi)方因此遭受的損失。

3.承攬方不得擅自更改設(shè)計(jì)圖紙，如需更改，應(yīng)經(jīng)買(mǎi)方同意，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。

4.承攬方不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟費(fèi)用及其他因訴訟產(chǎn)生的費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.房屋裝修工程預(yù)算表；

2.工程設(shè)計(jì)圖紙；

3.監(jiān)理合同；

4.其他相關(guān)文件。

十、第三方介入的意義和目的

監(jiān)理方的介入，旨在確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，維護(hù)買(mǎi)方的合法權(quán)益。通過(guò)監(jiān)理方的全程監(jiān)理，可以有效避免因施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題而導(dǎo)致的損失，提高工程的整體質(zhì)量。

十一、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

甲方作為合同的甲方，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用承擔(dān)最終責(zé)任。甲方通過(guò)主導(dǎo)合同條款，確保工程按照預(yù)期進(jìn)行，維護(hù)自身權(quán)益，降低風(fēng)險(xiǎn)。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

丙方（蓋章）：________________

簽訂日期：________________

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)主”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“施工方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

丙方（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理方”）：

住所地：________________

法定代表人：________________

聯(lián)系電話：________________

鑒于：

1.業(yè)主擬對(duì)自有房屋進(jìn)行裝修改造，需委托施工方進(jìn)行施工；

2.施工方具備相關(guān)資質(zhì)，同意按照業(yè)主要求進(jìn)行裝修施工；

3.為確保施工質(zhì)量和安全，業(yè)主同意委托監(jiān)理方對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就下列事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________

2.工程地點(diǎn)：________________

3.工程內(nèi)容：________________

4.工程預(yù)算：人民幣_(tái)_______________元整（大寫(xiě)：________________）

5.工期：自本合同簽訂之日起__________個(gè)工作日內(nèi)完成。

二、監(jiān)理方職責(zé)

1.監(jiān)理方應(yīng)按照國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。

2.監(jiān)理方應(yīng)定期向業(yè)主報(bào)告施工進(jìn)度、質(zhì)量及安全問(wèn)題。

3.監(jiān)理方應(yīng)協(xié)助解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，確保施工質(zhì)量。

三、施工方責(zé)任

1.施工方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及監(jiān)理方的要求進(jìn)行施工。

2.施工方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國(guó)家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

3.施工方應(yīng)按時(shí)完成工程，如有延誤，每逾期一日，應(yīng)向業(yè)主支付合同總金額的__________%作為違約金。

四、施工方權(quán)益

1.施工方有權(quán)要求業(yè)主按照合同約定支付工程款。

2.施工方有權(quán)要求監(jiān)理方對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理。

3.施工方有權(quán)要求業(yè)主提供必要的施工條件，包括但不限于施工圖紙、材料等。

4.施工方有權(quán)在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整施工方案，但需經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理方同意。

五、施工方權(quán)利

1.施工方有權(quán)要求業(yè)主在施工過(guò)程中提供必要的施工資料，包括但不限于施工日志、材料驗(yàn)收記錄等。

2.施工方有權(quán)要求業(yè)主在工程驗(yàn)收合格前，不得擅自拆除或改動(dòng)工程設(shè)施。

3.施工方有權(quán)要求業(yè)主在工程驗(yàn)收合格后，提供完整的工程資料，包括但不限于竣工圖、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

六、甲方違約及限制條款

1.業(yè)主未按時(shí)支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向施工方支付合同總金額的__________%作為違約金。

2.業(yè)主在施工過(guò)程中，如因業(yè)主原因?qū)е率┕し皆馐軗p失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.業(yè)主不得擅自更改設(shè)計(jì)圖紙，如需更改，應(yīng)經(jīng)施工方和監(jiān)理方同意，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。

4.業(yè)主不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟費(fèi)用及其他因訴訟產(chǎn)生的費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.房屋裝修工程預(yù)算表；

2.