工程施工安裝承包合同書6篇篇1合同編號(hào)：XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方工程的施工安裝承包給乙方事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點(diǎn)：XXXX3.工程內(nèi)容：XXXX4.工程造價(jià)：XXXX二、承包范圍及方式1.承包范圍：本工程的全部施工安裝內(nèi)容。具體包括：基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾工程、機(jī)電工程等。2.承包方式：乙方采用包工包料的方式，負(fù)責(zé)提供施工所需的全部材料和勞動(dòng)力，并按照甲方的要求進(jìn)行施工安裝。三、工期及進(jìn)度1.工期要求：乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快進(jìn)場(chǎng)施工，確保工程按時(shí)完成。具體工期根據(jù)甲方要求及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定。2.進(jìn)度計(jì)劃：乙方應(yīng)制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)甲方審批。在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行，確保施工進(jìn)度得到有效控制。四、質(zhì)量與驗(yàn)收1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國(guó)家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及甲方的具體要求。施工過程中，甲方有權(quán)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。2.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后盡快組織驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合要求。五、付款與結(jié)算1.付款節(jié)點(diǎn)：甲方應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度和合同約定，按時(shí)向乙方支付工程進(jìn)度款。具體付款節(jié)點(diǎn)和金額根據(jù)合同約定而定。2.結(jié)算方式：工程完工并通過驗(yàn)收后，乙方應(yīng)向甲方提交結(jié)算申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后盡快進(jìn)行結(jié)算審核，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。結(jié)算后，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方支付結(jié)算款項(xiàng)。六、違約責(zé)任及賠償1.違約責(zé)任：如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任根據(jù)違約行為及合同約定而定。2.賠償：如因乙方的過錯(cuò)導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合要求或工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。具體賠償金額根據(jù)損失情況及合同約定而定。七、不可抗力及風(fēng)險(xiǎn)分配1.不可抗力：如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時(shí)完成或造成損失，雙方應(yīng)協(xié)商解決。具體風(fēng)險(xiǎn)分配根據(jù)合同約定而定。2.風(fēng)險(xiǎn)分配：乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)，如材料價(jià)格上漲、工程量增加等。甲方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括工期延誤、設(shè)計(jì)變更等。具體風(fēng)險(xiǎn)分配根據(jù)合同約定而定。八、爭(zhēng)議解決及法律適用1.爭(zhēng)議解決：如雙方在施工過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟解決。具體爭(zhēng)議解決方式根據(jù)合同約定而定。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。具體法律適用根據(jù)合同約定而定。九、合同生效及變更1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。具體生效條件根據(jù)合同約定而定。2.合同變更：如需對(duì)合同進(jìn)行變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議。具體變更內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要而定。十、其他約定事項(xiàng)1.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及施工過程中涉及的技術(shù)資料、商業(yè)秘密等承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。具體保密義務(wù)根據(jù)合同約定而定。2.合同附件：本合同的附件包括施工圖紙、技術(shù)要求等文件，雙方應(yīng)妥善保管并作為履行合同的重要依據(jù)。具體附件內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要而定。篇2發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工安裝承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]4.工程造價(jià)：[工程造價(jià)]第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包工程，乙方負(fù)責(zé)購(gòu)買施工所需的所有材料和設(shè)備，并配備相應(yīng)的施工人員，確保工程的順利進(jìn)行。第三條承包范圍1.乙方負(fù)責(zé)施工部分的全部?jī)?nèi)容，包括但不限于以下幾個(gè)方面：（1）土方開挖與回填；（2）基礎(chǔ)施工；（3）主體結(jié)構(gòu)施工；（4）防水工程施工；（5）室內(nèi)裝修施工；（6）室外配套工程施工。2.具體施工范圍以甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求為準(zhǔn)。第四條施工期限1.本工程計(jì)劃開工日期為[開工日期]，計(jì)劃竣工日期為[竣工日期]。具體開工日期以甲方書面通知為準(zhǔn)。2.因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程停工，乙方有權(quán)要求甲方順延工期。3.乙方應(yīng)在施工期限內(nèi)完成施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量符合要求。第五條工程質(zhì)量1.乙方必須按照施工圖紙、技術(shù)要求以及施工規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家和地方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方有權(quán)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見，乙方必須無條件執(zhí)行。3.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程出現(xiàn)安全隱患或無法正常使用，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)全部責(zé)任。第六條工程價(jià)款與支付1.本工程總造價(jià)為[工程造價(jià)]。具體支付方式和時(shí)間如下：（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方工程總造價(jià)的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款；（2）乙方完成基礎(chǔ)施工后，甲方應(yīng)支付乙方工程總造價(jià)的[中期款比例]作為中期款；（3）乙方完成主體結(jié)構(gòu)施工后，甲方應(yīng)支付乙方工程總造價(jià)的[后期款比例]作為后期款；（4）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的工程款。2.甲方應(yīng)按照上述約定及時(shí)支付款項(xiàng)，如逾期支付，應(yīng)按銀行同期貸款利率向乙方支付利息。3.乙方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)向甲方提供合法有效的發(fā)票。如因乙方原因未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供發(fā)票，導(dǎo)致甲方無法按時(shí)支付款項(xiàng)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。第七條竣工驗(yàn)收與保修1.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[驗(yàn)收時(shí)間]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。如因甲方原因未能按時(shí)組織驗(yàn)收，則視為工程已驗(yàn)收合格。2.驗(yàn)收時(shí)，乙方必須提供完整的施工資料和驗(yàn)收文件。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)全部責(zé)任。篇3發(fā)包方（甲方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方所需工程施工安裝項(xiàng)目達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點(diǎn)：XXXX3.工程內(nèi)容：XXXX4.工程造價(jià)：XXXX元二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、運(yùn)輸、施工安裝等全過程。三、合同工期1.本工程合同工期為XX天，從乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日起計(jì)算。2.乙方應(yīng)在合同工期內(nèi)完成全部施工安裝任務(wù)，并確保工程質(zhì)量符合甲方要求。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求1.乙方必須按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙和施工方案進(jìn)行施工安裝。2.施工安裝質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保工程安全、穩(wěn)定、可靠。3.乙方應(yīng)在施工安裝過程中進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制，確保工程質(zhì)量達(dá)到甲方滿意。五、材料供應(yīng)和設(shè)備管理1.乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)施工安裝所需的全部材料，并確保材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.乙方負(fù)責(zé)施工安裝過程中的設(shè)備管理和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命。3.甲方有權(quán)對(duì)乙方采購(gòu)的材料和設(shè)備進(jìn)行抽查和檢驗(yàn)，確保質(zhì)量和安全性。六、安全生產(chǎn)和文明施工1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)和文明施工的相關(guān)規(guī)定，確保施工過程中的安全和環(huán)境衛(wèi)生。2.乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)和文明施工管理制度，明確各級(jí)人員的安全職責(zé)和操作規(guī)程。3.甲方有權(quán)對(duì)乙方的安全生產(chǎn)和文明施工情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。七、違約責(zé)任1.甲方若違反合同約定，未按時(shí)支付工程款或提出不合理的要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方若違反合同約定，未能按時(shí)完成施工安裝任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.雙方應(yīng)對(duì)違約行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此造成的損失。八、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，雙方可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，通過司法程序解決爭(zhēng)議。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查和審理工作，確保案件的順利進(jìn)行。九、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效應(yīng)。2.合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同義務(wù)，確保工程的順利進(jìn)行。3.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行時(shí)，雙方可以協(xié)商終止合同，并共同承擔(dān)相應(yīng)損失。十、其他約定事項(xiàng)1.雙方在履行合同過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。2.雙方應(yīng)對(duì)涉及工程的保密信息保密，不得擅自泄露或利用相關(guān)信息謀取不當(dāng)利益。3.本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商補(bǔ)充或修改，補(bǔ)充或修改后的協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng)。甲方（簽字蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇4發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工安裝承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]4.工程造價(jià)：[工程造價(jià)]第二條承包方式及范圍1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方負(fù)責(zé)購(gòu)買施工所需的所有材料，并負(fù)責(zé)組織施工。2.承包范圍：本工程的承包范圍包括地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、裝修工程等，具體施工內(nèi)容詳見施工圖紙及表。第三條施工期限1.本工程的施工期限為[施工期限]天，自合同簽訂之日起計(jì)算。2.乙方應(yīng)在施工期限內(nèi)完成施工任務(wù)，如遇特殊情況需延長(zhǎng)施工期限的，應(yīng)提前向甲方提交書面申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意后方可延長(zhǎng)。第四條工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙及表、施工規(guī)范和技術(shù)要求等進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合合同約定及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后的合理時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行整改。3.工程質(zhì)量保證期為[質(zhì)量保證期]年，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。第五條付款及結(jié)算方式1.甲方應(yīng)在合同簽訂后向乙方支付[預(yù)付款比例]的預(yù)付款。預(yù)付款扣除后，甲方應(yīng)按施工進(jìn)度向乙方支付款項(xiàng)。具體支付節(jié)點(diǎn)和金額詳見合同約定。2.工程完工并驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交結(jié)算申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后的合理時(shí)間內(nèi)組織結(jié)算，并出具結(jié)算報(bào)告。結(jié)算完成后，甲方應(yīng)向乙方支付剩余款項(xiàng)。3.乙方在收款時(shí)，應(yīng)向甲方提供合法有效的發(fā)票或收據(jù)。如因乙方未提供合法有效的發(fā)票或收據(jù)而導(dǎo)致甲方無法付款的，責(zé)任由乙方承擔(dān)。第六條違約責(zé)任及賠償1.乙方在施工過程中如存在質(zhì)量問題或安全隱患的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改。因停工整改所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。2.如因乙方的過錯(cuò)導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)向甲方支付違約金并賠償因此造成的損失。違約金按每延誤一天支付合同總金額的千分之五計(jì)算。同時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)完成施工任務(wù)。如果乙方的違約行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。3.如因甲方的過錯(cuò)導(dǎo)致工期延誤的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金并賠償因此造成的損失。違約金按每延誤一天支付合同總金額的千分之五計(jì)算。同時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方在合理期限內(nèi)履行合同義務(wù)。如果甲方的違約行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。4.如因不可抗力的原因?qū)е鹿て谘诱`的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。在協(xié)商過程中，雙方應(yīng)盡力減輕對(duì)方的損失并繼續(xù)履行合同義務(wù)。如協(xié)商不成的，雙方可解除或終止合同。但解除合同或終止合同并不免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。5.工程質(zhì)量保證期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題且經(jīng)鑒定屬于乙方的責(zé)任的，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)并賠償因此給甲方造成的損失。如因甲方使用不當(dāng)或擅自改動(dòng)結(jié)構(gòu)、設(shè)備位置等導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題的，責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。但乙方有義務(wù)提供必要的維修指導(dǎo)和建議。篇5發(fā)包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工安裝承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內(nèi)容：[范圍內(nèi)容]第二條工程造價(jià)及付款方式1.工程造價(jià)：[造價(jià)金額]2.付款方式：[付款方式]第三條施工準(zhǔn)備與進(jìn)場(chǎng)1.乙方必須做好開工前的準(zhǔn)備工作，于合同簽訂后10日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工。2.乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方應(yīng)提供必要的工作條件和環(huán)境。第四條工程質(zhì)量和檢查驗(yàn)收1.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。2.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知后五個(gè)工作日內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。3.甲方在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合合同約定或存在安全隱患的，應(yīng)以書面形式提出整改意見，乙方在接到整改通知后應(yīng)立即進(jìn)行整改。4.甲方在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的設(shè)備、材料有假冒偽劣產(chǎn)品的，有權(quán)要求乙方進(jìn)行更換，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。5.驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。第五條工程保修1.保修期自工程驗(yàn)收合格之日起開始計(jì)算。保修期為一年。保修期結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。2.在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)對(duì)因其施工質(zhì)量原因造成的損壞進(jìn)行無償維修。對(duì)于非因乙方施工質(zhì)量原因造成的損壞，乙方也應(yīng)提供有償維修服務(wù)。3.保修期間如發(fā)生緊急情況，乙方應(yīng)在接到甲方通知后盡快趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。第六條違約責(zé)任1.甲方若不按合同約定支付工程款項(xiàng)或提供必要的工作條件和環(huán)境，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。2.乙方若不能按合同約定及時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工或施工質(zhì)量不符合合同約定，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。3.乙方在保修期內(nèi)未提供必要的維修服務(wù)或未能及時(shí)處理緊急維修請(qǐng)求，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行各自的責(zé)任和義務(wù)。對(duì)于違約方，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時(shí)，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟。3.本合同終止后，雙方應(yīng)就未完成的工作進(jìn)行協(xié)商處理。對(duì)于已完成并經(jīng)驗(yàn)收合格的工作成果，甲方應(yīng)支付相應(yīng)的款項(xiàng)給乙方。對(duì)于未完成的工作成果或不合格的工作成果，雙方應(yīng)協(xié)商確定處理方式。4.合同終止后，乙方應(yīng)盡快撤出施工現(xiàn)場(chǎng)并清理好設(shè)備、材料等相關(guān)物品。甲方應(yīng)為乙方撤出施工現(xiàn)場(chǎng)提供必要的支持和協(xié)助。同時(shí)，雙方應(yīng)就合同終止后的相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商處理并達(dá)成書面協(xié)議。5.在合同履行過程中如遇爭(zhēng)議或糾紛時(shí)，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟解決爭(zhēng)議或糾紛。在訴訟過程中雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作并尊重法院的判決結(jié)果執(zhí)行判決結(jié)果。6.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補(bǔ)充或解釋；協(xié)商不成的任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟解決爭(zhēng)議或糾紛。在訴訟過程中雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作并尊重法院的判決結(jié)果執(zhí)行判決結(jié)果。篇6發(fā)包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方工程施工安裝承包給乙方事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX。2.工程地點(diǎn)：XXXX。3.工程范圍：XXXX。4.工程預(yù)算：XXXX。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包甲方工程施工安裝。2.乙方需按照甲方提供的施工圖紙及要求進(jìn)行施工安裝。3.乙方在施工過程中所需的一切材料、設(shè)備、工具等均由乙方自行承擔(dān)。4.乙方需保證施工質(zhì)量，按照甲方