版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
項(xiàng)目承攬合同協(xié)議書?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統(tǒng)一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯(lián)系方式:__________________鑒于甲方有[項(xiàng)目名稱]的承攬需求,乙方具備完成該項(xiàng)目的專業(yè)能力和資質(zhì),雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方承攬[項(xiàng)目名稱]事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、項(xiàng)目內(nèi)容及要求1.項(xiàng)目名稱:[項(xiàng)目名稱]2.項(xiàng)目地點(diǎn):[詳細(xì)地點(diǎn)]3.項(xiàng)目內(nèi)容及具體要求:[詳細(xì)描述項(xiàng)目所包含的具體工作內(nèi)容,例如:設(shè)計(jì)方案、制作工藝、安裝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等][如有特殊要求,需逐一明確說明,如使用特定材料、遵循特定行業(yè)規(guī)范等]二、承攬報酬及支付方式1.承攬報酬:雙方約定本項(xiàng)目的承攬報酬為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。2.支付方式:預(yù)付款:合同簽訂后[X]個工作日內(nèi),甲方向乙方支付承攬報酬的[X]%作為預(yù)付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。進(jìn)度款:在項(xiàng)目完成[具體階段,如主體結(jié)構(gòu)完工、設(shè)備安裝調(diào)試完成等]后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方向乙方支付承攬報酬的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。尾款:項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收合格后[X]個工作日內(nèi),甲方向乙方支付剩余承攬報酬,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。三、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利:有權(quán)對乙方的工作進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議。對乙方完成的工作成果有驗(yàn)收權(quán),如發(fā)現(xiàn)工作成果不符合合同約定,有權(quán)要求乙方返工或采取其他補(bǔ)救措施,直至達(dá)到合同要求。按照本合同約定的時間和方式支付承攬報酬。2.義務(wù):向乙方提供開展工作所需的相關(guān)資料和文件,并對資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與項(xiàng)目相關(guān)的外部關(guān)系,為乙方工作創(chuàng)造必要的條件。在乙方工作過程中,因甲方原因?qū)е乱曳焦ぷ餮诱`或增加工作量的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并根據(jù)實(shí)際情況給予乙方合理的補(bǔ)償。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利:有權(quán)要求甲方按照本合同約定提供相關(guān)資料和文件,并協(xié)助協(xié)調(diào)外部關(guān)系。按照本合同約定獲得承攬報酬。在工作過程中,有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對工作方案提出合理的調(diào)整建議,但需提前通知甲方并征得甲方同意。2.義務(wù):按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本合同約定的要求,組織專業(yè)人員進(jìn)行項(xiàng)目承攬工作,確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。自行提供完成項(xiàng)目所需的設(shè)備、材料、工具等,并對其質(zhì)量和安全性負(fù)責(zé)。在工作過程中,應(yīng)接受甲方的監(jiān)督檢查,積極配合甲方的工作,按照甲方的合理要求及時調(diào)整工作方案和進(jìn)度。妥善保管甲方提供的資料和文件,不得擅自泄露或用于與本項(xiàng)目無關(guān)的其他用途。項(xiàng)目完成后,負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場,恢復(fù)原狀。對工作成果承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,在質(zhì)量保證期內(nèi),如因乙方原因?qū)е鹿ぷ鞒晒霈F(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)或更換;如給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。質(zhì)量保證期自項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,[具體質(zhì)保期限]。四、項(xiàng)目進(jìn)度1.乙方應(yīng)在合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)制定詳細(xì)的項(xiàng)目工作計(jì)劃,并提交給甲方審核。甲方應(yīng)在收到后的[X]個工作日內(nèi)給予書面答復(fù),如無異議,則該計(jì)劃作為雙方執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度的依據(jù)。2.乙方應(yīng)按照經(jīng)甲方審核同意的項(xiàng)目工作計(jì)劃,合理安排工作進(jìn)度,確保項(xiàng)目按時完成。各階段工作的具體時間節(jié)點(diǎn)如下:[詳細(xì)列出項(xiàng)目各階段的預(yù)計(jì)開始時間和完成時間]3.如因乙方原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤,乙方應(yīng)采取有效措施加快進(jìn)度,并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤,雙方應(yīng)協(xié)商解決,順延相應(yīng)的工期。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方完成的工作成果應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本合同約定的質(zhì)量要求。具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下:[詳細(xì)描述各項(xiàng)工作內(nèi)容對應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),如設(shè)計(jì)精度、制作工藝標(biāo)準(zhǔn)、安裝牢固程度等]2.驗(yàn)收程序:乙方自檢:乙方在完成每一階段工作后,應(yīng)首先進(jìn)行自檢,自檢合格后向甲方提交書面的自檢報告。甲方驗(yàn)收:甲方在收到乙方的自檢報告后,應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的,雙方簽署驗(yàn)收文件;如驗(yàn)收不合格,甲方應(yīng)向乙方提出書面整改意見,乙方應(yīng)在接到整改意見后的[X]個工作日內(nèi)完成整改,并重新提交驗(yàn)收申請。如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改或整改后仍不符合要求,甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的承攬報酬,并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。整體竣工驗(yàn)收:項(xiàng)目全部完成后,乙方應(yīng)向甲方提交整體竣工驗(yàn)收申請。甲方應(yīng)在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)組織全面驗(yàn)收。整體竣工驗(yàn)收合格的,雙方簽署整體竣工驗(yàn)收報告,視為乙方完成本項(xiàng)目承攬工作;如整體竣工驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改,直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),且乙方應(yīng)承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向第三方披露或用于本合同以外的其他目的。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任:若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付承攬報酬,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的,乙方有權(quán)暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的報酬及違約金,同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的損失。若甲方違反本合同約定,未向乙方提供相關(guān)資料、文件或協(xié)助乙方協(xié)調(diào)外部關(guān)系,導(dǎo)致乙方工作延誤或無法正常開展的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并根據(jù)實(shí)際情況給予乙方合理的補(bǔ)償。2.乙方違約責(zé)任:若乙方未按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工作成果,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)返工或采取其他補(bǔ)救措施,直至達(dá)到合同要求。如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未按照本合同約定的時間完成項(xiàng)目工作,每逾期一日,應(yīng)按照承攬報酬的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項(xiàng),同時乙方應(yīng)按照承攬報酬的[X]%向甲方支付違約金,承擔(dān)甲方因此遭受的損失。若乙方擅自將本項(xiàng)目工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項(xiàng),同時乙方應(yīng)按照承攬報酬的[X]%向甲方支付違約金,承擔(dān)甲方因此遭受的損失。若乙方違反本合同的保密條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元,并賠償對方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的,乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 數(shù)據(jù)加密技術(shù)及應(yīng)用研究
- 數(shù)據(jù)備份恢復(fù)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施技術(shù)要領(lǐng)
- 2026年教育心理學(xué)在實(shí)踐中的應(yīng)用試題
- 2026年醫(yī)學(xué)知識競賽試題及答案詳解
- 2026年健康管理運(yùn)動健身科學(xué)方法與實(shí)踐題集
- 2026年電子商務(wù)運(yùn)營策略網(wǎng)店運(yùn)營方案題庫
- 2026年國家司法考試考點(diǎn)專項(xiàng)模擬試題
- 2026年航空航天項(xiàng)目管理核心考點(diǎn)題
- 2026年醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生入學(xué)考試題庫全解
- 2026年大學(xué)英語四級考試閱讀填空翻譯練習(xí)題型突破訓(xùn)練
- 2025年江蘇省蘇州市中考數(shù)學(xué)模擬試卷(含答案)
- GB/T 45133-2025氣體分析混合氣體組成的測定基于單點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)的比較法
- 九年級下冊語文必背古詩文(字帖描紅)
- 北京市行業(yè)用水定額匯編(2024年版)
- 婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)協(xié)議書標(biāo)準(zhǔn)版
- 基于大數(shù)據(jù)的金融風(fēng)險評估模型構(gòu)建
- 供應(yīng)鏈與生產(chǎn)制造L1-L4級高階流程規(guī)劃框架 相關(guān)兩份資料
- 光伏電站施工管理要點(diǎn)培訓(xùn)
- 國際貿(mào)易合同履行中的運(yùn)輸保險索賠程序與操作指南
- 龍澤滴灌帶生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報告
- 運(yùn)動系統(tǒng)疾病
評論
0/150
提交評論