配電工程合同(總承包)7篇篇1合同編號：XXXXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就配電工程總承包事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX配電工程2.工程地點：XXXXXX3.工程規(guī)模：XXXXXX4.工程內(nèi)容：包括配電設備采購、安裝、調(diào)試等總承包服務二、合同總價及支付方式1.合同總價：XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）2.支付方式：分期支付。合同簽訂后，甲方支付合同總價的XX%作為預付款；設備安裝調(diào)試完成后，甲方支付合同總價的XX%；剩余XX%作為質(zhì)保金，自設備安裝調(diào)試完成之日起滿一年后支付。三、工期及驗收1.工期：自合同簽訂之日起XX個工作日內(nèi)完成設備安裝調(diào)試。2.驗收：設備安裝調(diào)試完成后，乙方應書面通知甲方進行驗收。甲方應在收到通知后XX個工作日內(nèi)進行驗收，并提出驗收意見。驗收不合格的，乙方應按要求進行整改并重新驗收。四、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付款項或提出無理要求，導致乙方無法按時完成合同義務，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方未按時完成設備安裝調(diào)試，應按合同總價的XX%向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е买炇詹缓细?，乙方應按要求進行整改并重新驗收。五、爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。2.爭議解決期間：爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中與爭議無關的其他條款。六、其他條款1.保密條款：雙方應對合同履行過程中涉及的技術資料、商業(yè)機密等保密信息保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力條款：如因不可抗力因素導致合同無法按時履行，雙方可協(xié)商延期履行或解除合同。3.合同生效條款：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式XX份，甲乙雙方各執(zhí)XX份。甲方（發(fā)包方）：XXXXXX（簽字/蓋章）乙方（承包方）：XXXXXX（簽字/蓋章）日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（發(fā)包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方配電工程項目（以下簡稱“本項目”）的總承包事宜，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：XXXXXX配電工程2.項目地點：XXXXXX3.項目內(nèi)容：包括但不限于配電系統(tǒng)的設計、采購、安裝、調(diào)試及售后服務等。4.項目期限：自本合同簽訂之日起至項目完成之日止。二、合同雙方的權利和義務（一）甲方權利和義務1.提供項目所需的相關資料，確保乙方的設計工作順利進行。2.按照合同約定支付相應的款項。3.對乙方的設計、安裝、調(diào)試等全過程進行監(jiān)督，并提出合理的意見和建議。4.確保項目現(xiàn)場的安全文明施工，提供必要的支持和協(xié)助。（二）乙方權利和義務1.按照合同約定完成項目的總承包工作，確保項目質(zhì)量和進度。2.負責項目的全過程管理，包括設計、采購、安裝、調(diào)試及售后服務等。3.按照甲方的要求進行設計，確保設計方案的科學性和合理性。4.確保所采購的設備符合國家的質(zhì)量標準，并具有相關的認證和資質(zhì)。5.負責項目的安裝和調(diào)試工作，確保安裝質(zhì)量符合標準，調(diào)試順利完成。6.提供售后服務，確保項目正常運行。7.遵守法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度，確保項目的合法性和合規(guī)性。三、付款方式和時間1.本合同簽訂后，甲方支付合同總金額的XX%作為預付款。2.項目完成并通過驗收后，甲方支付合同總金額的XX%。3.剩余的XX%作為質(zhì)量保證金，在項目正常運行一年后支付。4.甲方應按照以上約定及時支付相應的款項，否則將承擔相應的違約責任。四、違約責任1.甲方未能按照合同約定支付款項的，應承擔逾期支付的違約責任，并支付相應的違約金。2.乙方未能按照合同約定完成項目的，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給甲方造成的損失。3.雙方在履行合同過程中，應遵守誠信原則，不得有任何欺詐行為，否則將承擔相應的法律責任。五、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決過程中，除雙方有爭議的部分外，其他合同條款仍應繼續(xù)履行。六、其他事項1.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式XX份，甲乙雙方各執(zhí)XX份，具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至項目完成之日止失效。甲方（發(fā)包方）：XXXXXX公司簽字代表：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX公司簽字代表：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXXX。乙方（承包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方配電工程的總承包事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXXX配電工程2.工程地點：XXXXXXX3.工程規(guī)模：XXXXXXX4.工程內(nèi)容：XXXXXXX二、承包方式1.本工程采用總承包方式，乙方負責工程的設計、采購、施工及調(diào)試等全流程工作。2.乙方需按照甲方要求，提供優(yōu)質(zhì)的配電設備和專業(yè)的施工服務。三、合同價款及支付方式1.本工程合同價款為人民幣XXXX元整（￥XXXX元）。具體支付方式和時間如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的XX%作為預付款。（2）乙方按照甲方要求完成工程設計并提交設計成果后，甲方支付乙方合同價款的XX%。（3）乙方完成設備安裝并調(diào)試通過后，甲方支付乙方合同價款的XX%。2.乙方在收款同時需提供相應的發(fā)票。四、工期及質(zhì)量要求1.工程工期為XX天，自乙方收到甲方預付款之日起算。2.乙方需按照甲方要求的質(zhì)量標準完成工程任務，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良水平。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項或未提供必要的支持和資料，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成工程任務或工程質(zhì)量未達到甲方要求，應承擔相應的違約責任。六、爭議解決方式1.本合同的解釋權歸甲方所有。如雙方在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式XX份，甲乙雙方各執(zhí)XX份。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.雙方在執(zhí)行本合同過程中，所有與本合同相關的正式函件必須以書面形式遞交。4.本合同解釋權歸甲方所有。如有任何疑問或需要進一步了解，請向甲方咨詢。5.雙方應嚴格遵守保密義務，不得將本合同內(nèi)容及雙方合作過程中的相關信息泄露給第三方。如有違反保密義務的行為，違約方應承擔相應的法律責任。6.合同生效之日起，乙方應嚴格按照合同條款履行其義務。如有違約行為，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲方造成的全部損失。7.本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商處理。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守中國的法律法規(guī)和相關規(guī)定。判決生效之前，雙方應繼續(xù)履行本合同未涉及條款之外的其他條款。判決生效之后，雙方應按照判決結果執(zhí)行。篇4發(fā)包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________配電工程。2.工程地點：_________。3.承包范圍：_________配電工程的設計、材料供應、施工和調(diào)試等全部內(nèi)容。4.承包方式：采用包工包料的方式，由乙方負責工程的全部設計和施工工作。二、合同工期1.本工程計劃開工日期為：_________，計劃竣工日期為：_________。2.如遇下列情況，經(jīng)甲方確認后，工期可相應順延：（1）因不可抗力事件影響施工；（2）設計變更；（3）工程量增加。三、合同價款及支付方式1.本工程合同總價為：_________元整（大寫：_________元整）。該價款已包括工程的全部設計和施工費用。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款；（2）工程施工至過半時，甲方支付乙方合同總價的50%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余的20%款項。四、技術標準及質(zhì)量要求1.乙方必須按照甲方提供的設計要求和施工規(guī)范進行施工。2.工程所用材料必須符合國家相關標準，并經(jīng)過甲方驗收合格后方可投入使用。3.乙方在施工過程中必須嚴格遵守安全施工規(guī)范，確保施工安全。4.工程竣工驗收時，必須達到甲方要求的質(zhì)量標準。五、施工及保修1.乙方必須按照合同約定的工期完成工程的施工任務。2.工程竣工驗收后，乙方必須按照國家規(guī)定提供保修服務，保修期為一年。在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題導致的故障或損壞，乙方必須負責免費維修。3.保修期結束后，乙方提供的服務將按照市場收費標準進行收費。六、違約責任及賠償金額的計算方法1.甲方如未能按時支付工程款項，應按每日未支付金額的千分之五向乙方支付違約金。如違約金總額超過合同總價的10%，則乙方有權解除合同。2.乙方如未能按時完成工程施工任務，應按每日未完成金額的千分之五向甲方支付違約金。如違約金總額超過合同總價的10%，則甲方有權解除合同。3.因乙方施工質(zhì)量問題導致工程驗收不合格，乙方應負責免費維修并承擔相應的賠償責任。如維修后仍未能達到驗收標準，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。具體賠償金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。4.如因不可抗力事件導致工程無法按時完成或造成損失，雙方應協(xié)商解決。具體賠償金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。5.合同終止時，如因乙方違約導致甲方遭受損失，乙方應賠償甲方的全部損失。具體賠償金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。6.合同終止時，如因甲方違約導致乙方遭受損失，甲方應賠償乙方的全部損失。具體賠償金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。7.合同終止時，如因雙方共同原因?qū)е聯(lián)p失，雙方應共同承擔責任并協(xié)商確定賠償金額。具體賠償金額根據(jù)雙方協(xié)商確定。篇5合同編號：XXXX-XXXX-XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXX公司乙方（承包方）：XXXX公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實信用的基礎上，就甲方配電工程總承包事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX配電工程2.工程地點：XXXX3.工程內(nèi)容：配電設備采購、安裝、調(diào)試及運行維護等4.工程規(guī)模：XXXX千瓦二、承包范圍1.配電設備的采購、運輸及保管；2.配電設備的安裝、調(diào)試及運行維護；3.配電設備的保修及售后服務；4.配電工程的驗收及移交。三、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣XXXX元整（￥XXXX）；2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬或支票支付；3.付款節(jié)點：合同簽訂后支付預付款XX%，設備安裝完畢后支付XX%，工程驗收合格后支付剩余款項。四、工期及進度要求1.工期：自合同簽訂之日起XX個月內(nèi)完成；2.進度要求：乙方需按照甲方要求的進度進行設備安裝及調(diào)試，確保工程按時完成。五、質(zhì)量保證及驗收標準1.乙方需保證所供設備的質(zhì)量符合國家相關標準，設備性能穩(wěn)定可靠；2.甲方按照國家標準及合同條款進行驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。六、保修及售后服務1.保修期：工程驗收合格后，保修期為XX年；2.售后服務：在保修期內(nèi)，乙方需對設備進行免費維修及保養(yǎng)，確保設備正常運行。保修期結束后，乙方需提供有償維修服務。七、違約責任及賠償標準1.甲方如未按照合同約定支付款項，需向乙方支付逾期付款違約金；2.乙方如未按照合同約定完成工程，需向甲方支付違約金并賠償因此造成的損失。八、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟；2.管轄法院：本合同簽訂地為XXXX，因此爭議解決法院為XXXX人民法院。九、其他約定事項1.不可抗力：如因不可抗力因素導致合同無法按時履行，雙方可協(xié)商延期履行或解除合同；2.合同生效時間：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇6發(fā)包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.承包范圍：_________4.承包方式：_________二、工期1.乙方應根據(jù)甲方要求，按照雙方商定的施工順序，組織技術力量，確保工期和質(zhì)量。2.乙方應在合同簽訂后5個工作日內(nèi)開工，并在約定的工作日內(nèi)完成施工任務。3.如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素導致無法施工。三、質(zhì)量與驗收1.乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。2.甲方應在工程完工后5個工作日內(nèi)組織驗收，并簽署驗收意見。3.如工程質(zhì)量不符合合同約定，乙方應負責無償返工或整改。四、付款與結算1.甲方應按以下方式向乙方支付工程款：（1）簽訂合同后，甲方應支付乙方工程總價的XX%作為預付款；（2）工程驗收合格后，甲方應支付乙方工程總價的XX%；（3）剩余XX%的工程款，待工程保修期滿后無質(zhì)量問題時支付。2.乙方應在收到甲方支付的工程款后，向甲方開具合法有效的發(fā)票。3.結算方式：根據(jù)雙方確認的工程量及單價進行結算。五、保修與服務1.乙方應提供為期XX年的保修期，保修期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責無償維修。2.保修期自工程驗收合格之日起開始計算。3.在保修期內(nèi)，乙方應確保通訊暢通，及時響應甲方的維修請求。六、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付工程款，應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行的，違約方應賠償另一方全部損失。七、不可抗力因素1.因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行的，雙方應友好協(xié)商解決。2.不抗力因素包括但不限于以下情況：自然災害、政府政策調(diào)整、社會異常事件等。八、爭議解決與管轄法院1.如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的管轄法院為_________人民法院。九、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致并達成書面補充協(xié)議，任何一方不得擅自變更或解除本合同。3.本合同在雙方完成施工任務并結清工程款后終止。十、其他約定事項1.雙方在履行合同過程中，應本著誠實信用的原則，積極配合，確保工期和質(zhì)量。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：_________乙方（簽字/蓋章）：_________簽約日期：_________篇7發(fā)包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、承包范圍及方式1.承包范圍：_________2.承包方式：_________三、工期及進度要求1.工期：_________2.進度要求：_________四、質(zhì)量與檢驗標準1.工程質(zhì)量必須達到電力行業(yè)的質(zhì)量評定標準。2.乙方必須接受甲方的質(zhì)量檢查和驗收，并達到甲方提出的各項質(zhì)量要求。3.乙方在工程質(zhì)量上必須做到“樣板引路”，對關鍵工序和關鍵部位必須制定保證措施。4.乙方必須按照甲方要求進行施工，不得擅自更改施工方案和工藝流程。如有必要更改，必須事先征得甲方同意。5.甲方有權對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，乙方必須立即整改。6.工程質(zhì)量達不到合同規(guī)定標準的，乙方應負責無償返修或重做，并賠償由此給甲方造成的實際損失。7.工程質(zhì)量保證期為一年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，乙方應對工程進行無償保修。保修期滿后，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責維修，并承擔維修費用。8.甲方應在保修期滿后及時返還保修金。保修金的返還并不免除乙方在保修期內(nèi)的保修責任。9.工程質(zhì)量評定標準按照電力行業(yè)的現(xiàn)行規(guī)范執(zhí)行。工程質(zhì)量評定為優(yōu)良的，甲方應給予一定的獎勵。10.工程質(zhì)量評定為不合格的，乙方應負責返工，并賠償由此給甲方造成的實際損失。同時，甲方有權解除本合同，并保留向乙方索賠的權利。11.在施工過程中，甲方有權對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，乙方必須立即整改。若乙方未能及時整改或整改不力，甲方有權扣除乙方的部分工程款或終止合同的執(zhí)行。12.工程質(zhì)量保證期為一年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，乙方應對工程進行無償保修。保修期滿后，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責維修，并承擔維修費用。如因維修不及時