2025年監(jiān)理工程師合同管理練習(xí)題(附答案)一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.關(guān)于建設(shè)工程合同訂立過程中要約與承諾的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)人投標(biāo)文件屬于要約邀請(qǐng)B.招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書屬于承諾C.招標(biāo)文件屬于要約D.中標(biāo)人提交履約保證金屬于新要約答案：B解析：根據(jù)《民法典》第四百七十三條，要約邀請(qǐng)是希望他人向自己發(fā)出要約的表示，如招標(biāo)文件；投標(biāo)人投標(biāo)文件屬于要約（A、C錯(cuò)誤）。中標(biāo)通知書是招標(biāo)人同意要約的意思表示，屬于承諾（B正確）。提交履約保證金是合同履行階段的義務(wù)，非新要約（D錯(cuò)誤）。2.某施工合同約定“合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)格，調(diào)整因素包括法律變化、工程造價(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整”。施工期間，省級(jí)住建部門發(fā)布人工工資指導(dǎo)價(jià)上調(diào)15%，承包人據(jù)此提出調(diào)整合同價(jià)款。發(fā)包人認(rèn)為人工工資指導(dǎo)價(jià)非強(qiáng)制性文件，拒絕調(diào)整。關(guān)于爭議處理的說法，正確的是（）。A.人工工資指導(dǎo)價(jià)屬于政府定價(jià)，必須調(diào)整B.人工工資指導(dǎo)價(jià)屬于政府指導(dǎo)價(jià)，應(yīng)調(diào)整C.人工工資指導(dǎo)價(jià)屬于市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，不調(diào)整D.合同未明確包含人工工資調(diào)整，承包人無權(quán)主張答案：B解析：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第11.1條，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過合同當(dāng)事人約定的范圍時(shí)，合同價(jià)款應(yīng)調(diào)整。人工工資指導(dǎo)價(jià)屬于政府指導(dǎo)價(jià)，屬于合同約定的“工程造價(jià)管理部門公布的價(jià)格調(diào)整”范圍，發(fā)包人應(yīng)予以調(diào)整（B正確）。3.某工程施工合同約定“因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤1天，按合同總價(jià)的0.1%支付違約金”。施工中承包人因施工組織失誤延誤30天，合同總價(jià)為5000萬元。承包人主張違約金過高，請(qǐng)求法院調(diào)整。根據(jù)《民法典》，法院可支持的違約金最高為（）萬元。A.150（5000×0.1%×30）B.100（實(shí)際損失的130%）C.50（合同總價(jià)的1%）D.25（實(shí)際損失的50%）答案：B解析：《民法典》第五百八十五條規(guī)定，約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可根據(jù)當(dāng)事人請(qǐng)求予以適當(dāng)減少，一般以實(shí)際損失的130%為上限。本題未明確實(shí)際損失，但法律原則支持以實(shí)際損失為基礎(chǔ)調(diào)整，故B正確。4.關(guān)于施工分包合同的說法，正確的是（）。A.承包人可將主體結(jié)構(gòu)施工分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的分包人B.分包合同需經(jīng)發(fā)包人書面同意C.分包人應(yīng)直接向發(fā)包人負(fù)責(zé)D.分包合同無效時(shí)，分包人無權(quán)主張工程價(jià)款答案：B解析：《建筑法》第二十九條規(guī)定，施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成（A錯(cuò)誤）。分包需經(jīng)發(fā)包人同意（B正確）。分包人僅向承包人負(fù)責(zé)（C錯(cuò)誤）?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第二十四條規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格，承包人可請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款（D錯(cuò)誤）。5.某工程招標(biāo)文件規(guī)定“投標(biāo)保證金為投標(biāo)總價(jià)的2%，最高不超過80萬元”。投標(biāo)人甲投標(biāo)總價(jià)為6000萬元，提交投標(biāo)保證金100萬元；投標(biāo)人乙投標(biāo)總價(jià)為4000萬元，提交投標(biāo)保證金70萬元。關(guān)于投標(biāo)保證金的效力，正確的是（）。A.甲的保證金有效，乙的無效B.甲的保證金無效，乙的有效C.甲、乙的保證金均無效D.甲、乙的保證金均有效答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第二十六條規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的2%，且最高不得超過80萬元。甲投標(biāo)總價(jià)6000萬元，2%為120萬元，但上限80萬元，甲提交100萬元超過上限，無效；乙投標(biāo)總價(jià)4000萬元，2%為80萬元，乙提交70萬元未超上限，有效（B正確）。……（中間省略35道單選題，內(nèi)容涵蓋合同效力、履行抗辯權(quán)、解除條件、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、索賠時(shí)效、爭議解決方式等考點(diǎn)）二、多項(xiàng)選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）51.關(guān)于建設(shè)工程合同形式的說法，正確的有（）。A.必須采用書面形式B.口頭形式合同無效C.書面形式包括合同書、信件、數(shù)據(jù)電文D.未采用書面形式但已履行主要義務(wù)的，合同成立E.監(jiān)理合同必須采用書面形式答案：ACDE解析：《民法典》第七百八十九條規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式（A、E正確）。書面形式包括合同書、信件、電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等（C正確）。當(dāng)事人未采用書面形式但一方已履行主要義務(wù)，對(duì)方接受的，合同成立（D正確）?？陬^形式合同并非當(dāng)然無效，只是不符合法定形式要求（B錯(cuò)誤）。52.施工過程中發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致下列損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)的有（）。A.已完工程損壞修復(fù)費(fèi)用B.承包人施工機(jī)械損壞C.承包人現(xiàn)場(chǎng)人員傷亡D.運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的材料損失E.停工期間承包人照管工程的費(fèi)用答案：ADE解析：《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》第17.3.2條規(guī)定，不可抗力導(dǎo)致的損失承擔(dān)原則：（1）永久工程、已運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)（A、D正確）；（2）承包人施工設(shè)備的損壞由承包人承擔(dān)（B錯(cuò)誤）；（3）發(fā)包人和承包人承擔(dān)各自人員傷亡和財(cái)產(chǎn)的損失（C錯(cuò)誤）；（4）停工期間，承包人應(yīng)發(fā)包人要求照管工程的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)（E正確）。53.關(guān)于合同解除的說法，正確的有（）。A.因發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人可直接解除合同B.承包人明確表示不履行主要債務(wù)，發(fā)包人可解除合同C.合同解除后，尚未履行的終止履行D.合同解除不影響結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力E.解除權(quán)應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道解除事由之日起1年內(nèi)行使答案：BCDE解析：《民法典》第五百六十三條規(guī)定，發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人需先催告，合理期限內(nèi)仍不支付方可解除合同（A錯(cuò)誤）。承包人明確表示不履行主要債務(wù)，構(gòu)成根本違約，發(fā)包人可解除（B正確）。合同解除后，尚未履行的終止履行（C正確）。結(jié)算和清理?xiàng)l款獨(dú)立有效（D正確）。解除權(quán)行使期限為1年（E正確）?！ㄖ虚g省略25道多選題，涉及合同擔(dān)保、價(jià)款調(diào)整、索賠程序、分包責(zé)任、爭議解決方式等考點(diǎn)）三、案例分析題（共4題，每題20分，共80分）（一）背景資料：2024年3月1日，發(fā)包人甲與承包人乙簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定：工程總價(jià)5000萬元，工期240天（2024年3月10日-2024年11月5日）；預(yù)付款為合同總價(jià)的10%（500萬元），開工前7日支付；進(jìn)度款按月支付，支付至已完工程價(jià)款的85%；竣工結(jié)算后支付至97%，留3%質(zhì)保金；因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤1天補(bǔ)償承包人1萬元；因承包人原因延誤的，每延誤1天罰款1萬元。合同履行情況：1.3月5日，甲未按約定支付預(yù)付款，乙催告后，甲于3月15日支付。乙因資金短缺，3月20日才進(jìn)場(chǎng)施工。2.5月10日，甲提供的設(shè)計(jì)圖紙存在錯(cuò)誤，導(dǎo)致乙停工10天，窩工損失20萬元（含人工15萬元、機(jī)械5萬元）。3.7月1日，因罕見暴雨（當(dāng)?shù)貧庀蟛块T認(rèn)定為百年一遇），導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)已完工程部分損壞，修復(fù)費(fèi)用15萬元；乙施工機(jī)械損壞修復(fù)費(fèi)用5萬元；乙現(xiàn)場(chǎng)人員醫(yī)療費(fèi)用2萬元；停工5天。4.11月10日，工程竣工，實(shí)際工期245天（3月20日-11月10日）。問題：1.計(jì)算工期延誤天數(shù)，并分析責(zé)任歸屬。2.計(jì)算甲應(yīng)向乙支付的工期補(bǔ)償/罰款金額。3.計(jì)算因設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致的索賠金額（不考慮利潤）。4.分析罕見暴雨造成的損失承擔(dān)主體。答案：1.原計(jì)劃工期240天（3月10日-11月5日），實(shí)際開工日期3月20日（因甲未按時(shí)支付預(yù)付款導(dǎo)致乙延遲進(jìn)場(chǎng)，屬于甲責(zé)任，開工日期順延至3月20日）。原計(jì)劃竣工日期應(yīng)為3月20日+240天=11月16日（3月20日至11月16日共240天）。實(shí)際竣工日期11月10日，提前6天。但需考慮其他延誤事件：-5月10日設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致停工10天，屬于甲責(zé)任，工期應(yīng)順延10天，新的竣工日期應(yīng)為11月16日+10天=11月26日。-7月1日罕見暴雨屬于不可抗力，工期順延5天，最終應(yīng)竣工日期為11月26日+5天=12月1日。實(shí)際竣工日期11月10日，早于最終應(yīng)竣工日期，故工期未延誤，反而提前21天（12月1日-11月10日=21天）。2.因工期未延誤，甲無需向乙罰款；但合同未約定提前竣工獎(jiǎng)勵(lì)，故補(bǔ)償金額為0。3.設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)誤屬于甲責(zé)任，乙可索賠：-窩工損失：人工15萬元（窩工人工按工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）、機(jī)械5萬元（窩工機(jī)械按臺(tái)班折舊費(fèi)計(jì)算），合計(jì)20萬元。-工期順延10天（已在工期計(jì)算中考慮）。4.罕見暴雨屬于不可抗力，損失承擔(dān)：-已完工程損壞修復(fù)費(fèi)用15萬元由發(fā)包人甲承擔(dān)。-乙施工機(jī)械損壞修復(fù)費(fèi)用5萬元由乙自行承擔(dān)。-乙現(xiàn)場(chǎng)人員醫(yī)療費(fèi)用2萬元由乙自行承擔(dān)。-停工5天工期順延，雙方各自承擔(dān)自身損失。（二）背景資料：2024年5月，發(fā)包人丙與承包人丁簽訂《EPC工程總承包合同》，約定：“承包人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購、施工，合同總價(jià)8000萬元（固定總價(jià)）；因發(fā)包人原因?qū)е碌脑O(shè)計(jì)變更，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后，按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用調(diào)整合同價(jià)款；承包人應(yīng)在變更發(fā)生后14天內(nèi)提交索賠報(bào)告，逾期視為放棄?！?024年7月，丙提出增加一項(xiàng)設(shè)備采購要求（原設(shè)計(jì)未包含），丁于7月15日完成采購并安裝，發(fā)生費(fèi)用50萬元。丁于8月1日向丙提交索賠報(bào)告，丙以“逾期提交”為由拒絕。2024年9月，丁在施工中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)勘察資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符（發(fā)包人提供的勘察資料存在錯(cuò)誤），導(dǎo)致基礎(chǔ)施工增加費(fèi)用80萬元，工期延誤15天。丁于9月20日提交索賠報(bào)告，丙認(rèn)為“固定總價(jià)合同風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān)”，拒絕賠償。問題：1.分析丙拒絕丁7月采購費(fèi)用索賠的理由是否成立。2.分析丙拒絕丁9月基礎(chǔ)施工費(fèi)用索賠的理由是否成立。3.丁可主張的工期延誤天數(shù)是多少？答案：1.丙的理由成立。合同約定“承包人應(yīng)在變更發(fā)生后14天內(nèi)提交索賠報(bào)告，逾期視為放棄”。丁于7月15日完成變更，應(yīng)在7月29日前提交索賠報(bào)告（14天內(nèi)），但實(shí)際8月1日提交，超過期限，視為放棄索賠權(quán)利，丙拒絕合理。2.丙的理由不成立。根據(jù)《建設(shè)工程總承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第13.2條，發(fā)包人提供的地質(zhì)勘察資料錯(cuò)誤屬于發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，即使為固定總價(jià)合同，承包人仍可就因勘察資料錯(cuò)誤導(dǎo)致的額外費(fèi)用和工期延誤提出索賠。3.因地質(zhì)勘察資料錯(cuò)誤導(dǎo)致工期延誤15天，屬于發(fā)包人責(zé)任，丁可主張工期順延15天。（三）背景資料：2024年2月，發(fā)包人戊與監(jiān)理人己簽訂《建設(shè)工程監(jiān)理合同》，約定：“監(jiān)理范圍為施工階段監(jiān)理，服務(wù)期限2024年3月1日-2025年2月28日；監(jiān)理酬金200萬元，按月支付（每月16.67萬元）；因非監(jiān)理人原因?qū)е路?wù)期限延長的，發(fā)包人應(yīng)支付附加工作酬金（按日計(jì)算，日酬金=合同總價(jià)/服務(wù)期限天數(shù)）?！睂?shí)際履行中，因承包人施工延誤，監(jiān)理服務(wù)至2025年4月30日結(jié)束。己于2025年5月10日向戊提交附加工作酬金申請(qǐng)，要求支付2025年3月1日-4月30日共61天的附加酬金（200萬元/365天×61天≈33.42萬元）。戊認(rèn)為：（1）監(jiān)理合同未約定附加酬金計(jì)算方式，己無權(quán)主張；（2）服務(wù)延長是因承包人原因，與戊無關(guān)，拒絕支付。問題：1.分析戊的抗辯理由（1）是否成立。2.分析戊的抗辯理由（2）是否成立。3.計(jì)算己應(yīng)得的附加工作酬金（保留兩位小數(shù)）。答案：1.戊的理由（1）不成立?！督ㄔO(shè)工程監(jiān)理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）第4.4條規(guī)定，因非監(jiān)理人原因?qū)е路?wù)期限延長的，發(fā)包人應(yīng)支付附加工作酬金，計(jì)算方式為“附加工作酬金=附加工作日數(shù)×合同報(bào)酬總額/監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)期限（天）”。即使合同未明確約定，示范文本條款可作為補(bǔ)充，己有權(quán)主張。2.戊的理由（2）不成立。監(jiān)理服務(wù)期限延長的原因是承包人施工延誤，屬于非監(jiān)理人原因（無論責(zé)任方是發(fā)包人或第三方），發(fā)包人均應(yīng)支付附加酬金（合同相對(duì)性原則，戊與己的合同中，服務(wù)延長的風(fēng)險(xiǎn)由戊承擔(dān)）。3.附加工作日數(shù)：2025年3月1日-4月30日共61天（3月31天+4月30天）。日酬金=200萬元/365天≈0.5479萬元/天。附加酬金=0.5479萬元/天×61天≈33.42萬元。（四）背景資料：2024年6月，承包人庚將部分鋼結(jié)構(gòu)安裝工程分包給辛（具備相應(yīng)資質(zhì)），簽訂《分包合同》，約定：“分包工程價(jià)款500萬元，庚收到發(fā)包人工程款后7日內(nèi)支付辛；因庚原因?qū)е掠馄谥Ц兜模慈?.05%支付違約金。”2024年12月，發(fā)包人未向庚支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致庚無法向辛支付分包款（已到期300萬元）。辛多次催告后，庚仍未支付，辛于2025年1月10日向法院起訴，要求庚支付300萬元及違約金（以300萬元為基數(shù)，自2024年12月1