甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年城市地下商業(yè)街鉆孔灌注樁工程勞務(wù)承攬合作協(xié)議甲方（勞務(wù)承攬方）：名稱(chēng)：________________________地址：________________________法定代表人：____________________乙方（委托方）：名稱(chēng)：________________________地址：________________________法定代表人：____________________鑒于甲方具備從事2025年城市地下商業(yè)街鉆孔灌注樁工程勞務(wù)承攬的相關(guān)資質(zhì)和能力，乙方擬委托甲方進(jìn)行該工程的勞務(wù)承攬工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱(chēng)：2025年城市地下商業(yè)街鉆孔灌注樁工程2.工程地點(diǎn)：________________________3.工程規(guī)模：________________________4.工程工期：________________________二、勞務(wù)承攬內(nèi)容1.甲方負(fù)責(zé)本工程的鉆孔灌注樁施工，包括但不限于：樁基施工、成孔、鋼筋籠制作與安裝、混凝土澆筑等。2.甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度滿(mǎn)足合同約定。三、工程款支付1.乙方應(yīng)按合同約定，在工程進(jìn)度達(dá)到約定節(jié)點(diǎn)時(shí)，向甲方支付相應(yīng)的工程款。2.甲方應(yīng)在收到工程款后，向乙方提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。四、工期及驗(yàn)收1.甲方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.工程完工后，乙方應(yīng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)向乙方提供相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、質(zhì)量保證1.甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。2.甲方應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的整改責(zé)任。六、安全責(zé)任1.甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙要求進(jìn)行施工，確保施工安全。2.甲方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，防止發(fā)生安全事故。七、違約責(zé)任1.甲方未按合同約定完成工程，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款的_____%作為違約金。2.乙方未按合同約定支付工程款，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款的_____%作為違約金。3.任何一方違反合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（勞務(wù)承攬方）簽字（或蓋章）：____________________日期：___________________