醫(yī)院epc工程合同范本甲方（業(yè)主方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（總承包方）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擬建設[醫(yī)院名稱]項目，并希望采用設計采購施工（EPC）總承包模式進行項目建設，乙方具備承擔本項目EPC總承包的能力和資質，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[醫(yī)院名稱]建設項目2.工程地點：[具體地址]3.工程內容設計部分：乙方負責完成本醫(yī)院項目的全部設計工作，包括但不限于建筑設計、結構設計、給排水設計、電氣設計、暖通設計、消防設計、室內外裝修設計等，確保設計方案符合國家及地方相關規(guī)范、標準和甲方的使用要求。采購部分：乙方負責本項目所需的全部設備、材料的采購工作，包括但不限于醫(yī)療設備、建筑材料、裝修材料等。采購的設備和材料應符合設計要求和國家相關標準，具有合格的質量證明文件。施工部分：乙方負責按照設計文件和相關規(guī)范、標準進行本醫(yī)院項目的施工工作，包括但不限于基礎工程、主體結構工程、裝飾裝修工程、安裝工程等，直至項目竣工驗收合格并交付使用。二、合同工期1.計劃開工日期：[具體日期]2.計劃竣工日期：[具體日期]3.總工期：[X]日歷天。4.乙方應按照合同約定的工期完成工程建設，如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同采用固定總價合同方式，合同總價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該價款包括設計費、設備和材料采購費、施工費、管理費、利潤、稅費等完成本項目所需的一切費用。2.支付方式預付款：合同簽訂后[X]日內，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。進度款：乙方每月25日向甲方提交當月完成工程量報告及相應的付款申請，甲方在收到報告和申請后[X]日內審核確認，并支付至已完工程價款的[X]%?？⒐そY算款：工程竣工驗收合格后，乙方應在[X]日內提交竣工結算報告及完整的結算資料，甲方在收到后[X]日內審核完畢，審核確認后支付至合同總價款的[X]%。質量保證金：剩余合同總價款的[X]%作為質量保證金，在工程質量保修期滿后[X]日內無息退還。四、雙方權利和義務（一）甲方權利和義務1.權利有權對乙方的設計、采購、施工等工作進行監(jiān)督和檢查。有權要求乙方按照合同約定的質量標準和工期完成工程建設。有權對工程變更、簽證等事項進行審核和確認。2.義務按照合同約定的時間和方式支付合同價款。提供施工場地及相關資料，包括但不限于土地使用證、地質勘察報告、地下管線資料等。協(xié)助乙方辦理施工所需的各種審批手續(xù)，協(xié)調與周邊單位和居民的關系。（二）乙方權利和義務1.權利按照合同約定的時間和方式收取合同價款。有權要求甲方提供施工所需的相關資料和協(xié)助辦理審批手續(xù)。對工程設計、采購、施工等工作有自主決策權，但應符合國家及地方相關規(guī)范、標準和甲方的要求。2.義務按照合同約定的工期、質量標準和設計要求完成工程建設。編制詳細的設計文件、施工組織設計和進度計劃，并報甲方審核確認。對采購的設備和材料進行嚴格的質量檢驗，確保其符合設計要求和國家相關標準。對施工現(xiàn)場的安全、文明施工負責，采取必要的安全措施，防止發(fā)生安全事故。按照國家相關規(guī)定對工程進行質量保修，在質量保修期內承擔維修責任。五、工程質量1.乙方應按照國家及地方相關規(guī)范、標準和設計文件的要求進行工程建設，確保工程質量符合合格標準。2.工程質量應符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》及相關專業(yè)驗收規(guī)范的要求，醫(yī)療設備應符合國家相關醫(yī)療器械標準和甲方的使用要求。3.乙方應建立健全質量管理體系，加強對工程質量的控制和管理，定期進行質量檢查和驗收。4.工程竣工后，乙方應組織自驗，自驗合格后向甲方提交竣工驗收報告，甲方在收到報告后[X]日內組織相關單位進行竣工驗收。六、工程變更1.如因甲方要求或其他原因需要對工程進行變更，甲方應提前[X]日書面通知乙方，并提供變更的詳細內容和要求。2.乙方應按照甲方的變更要求進行設計、采購和施工，因工程變更導致合同價款增加或工期延長的，雙方應協(xié)商簽訂補充協(xié)議，對合同價款和工期進行調整。3.未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自對工程進行變更。七、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照合同約定的時間和方式支付合同價款，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停施工，直至甲方支付應付款項及違約金。2.如因甲方原因導致工程停工或延誤，甲方應承擔乙方因此造成的損失，包括但不限于人員窩工費、設備閑置費等，并相應順延工期。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的工期完成工程建設，每逾期一日，應按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此造成的損失。2.如乙方提供的設備和材料不符合設計要求和國家相關標準，應負責無償更換，并承擔因此造成的損失。3.如乙方未按照合同約定的質量標準完成工程建設，應負責無償返工，直至工程質量符合要求，并承擔因此造成的損失。如返工后仍不能達到合格標準，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此造成的損失。八、爭議解決1.本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同義務，除非雙方協(xié)商一致或法院判決停止履行。九、其他條款1.本合同自雙