裝修款賠償合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，注冊地址位于中國北京市朝陽區(qū)建國路88號，法定代表人為張三，聯(lián)系電話甲方系一家依法成立并有效存續(xù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，擁有完整的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，主要從事商業(yè)及住宅地產(chǎn)的開發(fā)、銷售及租賃業(yè)務。甲方在此次合作中作為買方，與乙方簽訂裝修款賠償合同，旨在就乙方因裝修工程延期或質(zhì)量問題所造成的經(jīng)濟損失進行賠償。甲方在合作過程中享有對裝修工程的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)、進度管理權(quán)及最終驗收權(quán)，并有權(quán)根據(jù)合同約定對乙方違約行為采取相應的法律措施。甲方的經(jīng)營范圍涵蓋房地產(chǎn)投資、建設、銷售及物業(yè)管理，具備履行本合同所必需的財務能力和法律資質(zhì)。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX室內(nèi)設計有限公司，注冊地址位于中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號，法定代表人為王五，聯(lián)系電話乙方系一家依法成立并有效存續(xù)的專業(yè)室內(nèi)設計及裝修服務企業(yè)，擁有國家一級室內(nèi)裝飾裝修資質(zhì)，長期為高端商業(yè)及住宅客戶提供定制化裝修服務。乙方在此次合作中作為服務提供方，根據(jù)甲方需求提供裝修工程服務，并就因不可歸責于自身原因?qū)е碌难b修款損失承擔賠償責任。乙方在合作過程中需嚴格遵循國家及地方相關(guān)裝修標準，確保工程質(zhì)量和進度，并配合甲方完成工程驗收及結(jié)算流程。乙方的經(jīng)營范圍包括室內(nèi)設計、裝修施工、材料供應及后期維護，具備履行本合同所必需的專業(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗。

**合同簡介：**

本合同由甲方與乙方就裝修工程款賠償事宜簽訂，雙方基于平等、自愿、公平的原則，就裝修工程延期或質(zhì)量問題導致的甲方經(jīng)濟損失進行明確約定。合作背景如下：甲方于20XX年XX月XX日與乙方簽訂《室內(nèi)裝修工程施工合同》，約定由乙方負責甲方位于XX市XX區(qū)XX路XX號的商業(yè)店鋪進行裝修，工程期限為90天，總價款為人民幣XXX萬元。然而，在裝修過程中，因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?0天，且部分裝修質(zhì)量不符合合同約定標準，甲方因此遭受了額外的資金周轉(zhuǎn)成本及客戶流失損失。為妥善解決上述問題，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成本賠償合同，明確乙方需就工程延期及質(zhì)量問題向甲方支付賠償款，并約定賠償金額、支付方式及違約責任等事項。本合同旨在保障甲方的合法權(quán)益，同時促進雙方關(guān)系的和諧穩(wěn)定，為后續(xù)合作奠定基礎(chǔ)。雙方均確認已充分了解本合同內(nèi)容，并愿意嚴格遵守約定條款，確保賠償事宜得到妥善處理。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于明確約定乙方因裝修工程延期及質(zhì)量問題導致甲方產(chǎn)生的經(jīng)濟損失的賠償標準、支付方式及違約責任，以保障甲方的合法權(quán)益得到有效補償。本合同的范圍包括但不限于以下具體內(nèi)容：1.確定因乙方責任導致的工程延期所產(chǎn)生的甲方資金成本增加的具體賠償金額及計算方式；2.明確因乙方施工質(zhì)量不符合合同約定標準，導致甲方需額外投入進行修復或更換所造成的直接經(jīng)濟損失的賠償金額及支付條件；3.約定賠償款項的支付期限、支付方式及逾期支付的違約責任；4.約定雙方在賠償事宜處理過程中的權(quán)利與義務，包括但不限于證據(jù)提供、協(xié)商解決、法律訴訟等事宜。本合同旨在通過清晰的條款約定，使賠償事宜得到公正、高效的解決，避免雙方爭議升級，維護良好的合作關(guān)系。

第二條定義

本合同中使用的關(guān)鍵術(shù)語定義如下：1.“工程延期”指乙方未按照原定合同約定的時間節(jié)點完成裝修工程，且延期原因?qū)儆谝曳截熑畏秶?.“質(zhì)量問題”指乙方施工的裝修工程不符合國家相關(guān)裝修質(zhì)量標準或雙方在《室內(nèi)裝修工程施工合同》中約定的具體質(zhì)量要求；3.“直接經(jīng)濟損失”指因乙方責任導致的甲方在裝修過程中產(chǎn)生的額外資金投入，包括但不限于逾期資金成本、修復費用、材料更換費用等；4.“賠償款項”指乙方根據(jù)本合同約定向甲方支付的經(jīng)濟補償金；5.“合同約定標準”包括但不限于《室內(nèi)裝修工程施工合同》中的具體約定、國家及地方頒布的裝修質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)。

第三條雙方權(quán)利與義務

**1.甲方的權(quán)力和義務**

甲方權(quán)力：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照原定合同約定或經(jīng)雙方協(xié)商調(diào)整后的時間節(jié)點完成裝修工程，并有權(quán)對乙方的施工進度及質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查；

（2）在發(fā)現(xiàn)乙方施工存在延期或質(zhì)量問題的情況下，甲方有權(quán)要求乙方立即采取補救措施，并有權(quán)根據(jù)本合同約定要求乙方支付賠償款項；

（3）甲方有權(quán)根據(jù)乙方提交的賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料，進行審核確認，并有權(quán)要求乙方按照審核結(jié)果履行賠償義務；

（4）若乙方賠償行為不符合合同約定，甲方有權(quán)通過協(xié)商、調(diào)解或法律訴訟等途徑維護自身權(quán)益，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應的違約責任及因此產(chǎn)生的合理費用。

甲方義務：

（1）甲方應按照《室內(nèi)裝修工程施工合同》約定，按時足額支付乙方的工程款項，除本合同約定的賠償款項外，甲方應履行原合同中約定的其他支付義務；

（2）甲方應積極配合乙方進行裝修工程，提供必要的施工條件及配合事項，如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`，乙方有權(quán)相應調(diào)整工期并要求甲方承擔額外費用；

（3）甲方應在收到乙方提交的賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料后，按照本合同約定進行審核確認，并在確認后及時支付賠償款項，甲方應在收到申請后XX日內(nèi)完成審核，逾期未審核不影響乙方索賠權(quán)利但甲方應承擔保管證據(jù)的責任；

（4）甲方應妥善保管與賠償事宜相關(guān)的所有證據(jù)材料，并在爭議解決過程中積極配合乙方提供必要協(xié)助，如因甲方原因?qū)е伦C據(jù)滅失或無法提供，甲方應自行承擔不利后果。

**2.乙方的權(quán)力和義務**

乙方權(quán)力：

（1）乙方在履行《室內(nèi)裝修工程施工合同》過程中，若因非自身原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛸|(zhì)量問題，乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定要求甲方支付賠償款項；

（2）乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定及時支付賠償款項，若甲方逾期支付，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期違約金，并有權(quán)采取協(xié)商、調(diào)解或法律訴訟等途徑維護自身權(quán)益；

（3）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件及配合事項，如因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法正常進行，乙方有權(quán)相應調(diào)整工期并要求甲方承擔額外費用；

（4）乙方在賠償事宜處理過程中，有權(quán)要求甲方提供與賠償相關(guān)的必要信息及資料，甲方應予以配合，如甲方拒絕提供，乙方有權(quán)根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)主張索賠權(quán)利。

乙方義務：

（1）乙方應嚴格按照《室內(nèi)裝修工程施工合同》約定的時間節(jié)點及質(zhì)量標準完成裝修工程，若因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛸|(zhì)量問題，乙方應承擔相應的違約責任，并應根據(jù)本合同約定向甲方支付賠償款項；

（2）乙方應在發(fā)現(xiàn)工程延期或質(zhì)量問題后，立即采取補救措施，并應在XX日內(nèi)向甲方提交書面賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料，包括但不限于工程延期證明、質(zhì)量問題照片及評估報告等，乙方應對所提交證據(jù)材料的真實性、合法性負責；

（3）乙方應積極配合甲方的監(jiān)督和檢查，并根據(jù)甲方要求提供必要的施工說明及質(zhì)量證明文件，如乙方拒絕配合，甲方有權(quán)采取第三方監(jiān)理或抽檢等方式確認工程情況，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔；

（4）乙方應確保賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料的真實性和完整性，如因乙方提供虛假信息或偽造證據(jù)，導致甲方產(chǎn)生損失，乙方應承擔全部賠償責任，并承擔甲方因此產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于律師費、訴訟費等；

（5）乙方應在收到甲方支付的賠償款項后，按照合同約定或雙方協(xié)商結(jié)果履行相應的補救措施，如修復質(zhì)量問題或調(diào)整后續(xù)工期，乙方應確保補救措施達到合同約定標準，并承擔所有補救費用。

第四條價格與支付條件

1.賠償款項金額：經(jīng)雙方確認，因乙方責任導致的工程延期，甲方要求乙方賠償?shù)闹苯咏?jīng)濟損失金額為人民幣XX萬元；因乙方責任導致的裝修質(zhì)量問題，甲方要求乙方賠償?shù)闹苯咏?jīng)濟損失金額為人民幣XX萬元。上述賠償款項總額為人民幣XX萬元（大寫：XXXX元整），具體金額以雙方最終確認的審計報告或評估報告為準，但不得超出雙方在《室內(nèi)裝修工程施工合同》及本合同中約定的最高賠償限額。

2.支付方式：乙方應將賠償款項一次性通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至甲方指定的以下銀行賬戶：

開戶行：XX銀行XX支行

戶名：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

賬號：XXXXXX

3.支付時間：乙方應在本合同生效之日起XX日內(nèi)，將全部賠償款項支付至甲方上述指定銀行賬戶。如乙方因特殊原因無法按時支付，應提前XX日向甲方提供書面解釋，并協(xié)商延期支付方案，經(jīng)甲方書面同意后方可延期支付，但每延期一日，乙方應按應付未付金額的XX‰向甲方支付逾期違約金，逾期超過XX日，甲方有權(quán)解除本合同并要求乙方承擔全部賠償責任。

4.費用承擔：乙方支付賠償款項時，應自行承擔所有銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費等費用；甲方在接收賠償款項時，應確保賬戶安全，如因甲方賬戶問題導致款項無法到賬，甲方應負責協(xié)調(diào)解決，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。

5.付款憑證：乙方在支付賠償款項后，應向甲方提供加蓋公章的銀行轉(zhuǎn)賬憑證復印件，甲方在收到款項后應予以簽收確認。雙方均應妥善保管相關(guān)付款憑證及收款確認文件，作為后續(xù)結(jié)算或爭議解決的依據(jù)。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。本合同有效期屆滿前，如雙方未達成新的協(xié)議，本合同自動終止。

2.賠償款項支付期限：乙方應在本合同生效之日起XX日內(nèi)完成賠償款項的支付，具體支付時間為XX年XX月XX日之前。

3.證據(jù)提交期限：乙方應在收到甲方要求后XX日內(nèi)，向甲方提交完整的賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料；甲方應在收到乙方提交的證據(jù)材料后XX日內(nèi)完成審核確認。

4.補救措施期限：乙方在收到甲方支付賠償款項后，應在XX日內(nèi)完成所有因賠償事宜引發(fā)的補救措施，包括但不限于工程修復、質(zhì)量整改等，確保補救結(jié)果符合合同約定標準。

5.爭議解決期限：如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方應在爭議發(fā)生后XX日內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或申請仲裁，具體選擇以書面形式確定。

第六條違約責任

1.乙方違約責任：

(1)若乙方未能在本合同第四條約定的支付期限內(nèi)足額支付賠償款項，每逾期一日，乙方應按應付未付金額的XX‰向甲方支付逾期違約金，逾期違約金的累計總額不超過賠償款項總額的XX%。逾期超過XX日，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付全部賠償款項及逾期違約金，同時乙方還應承擔甲方因此遭受的所有損失，包括但不限于訴訟費、律師費、評估費等。

(2)若乙方提交的賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料存在虛假陳述或偽造行為，導致甲方產(chǎn)生損失，乙方應承擔全部賠償責任，并賠償甲方因此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失，包括但不限于費用、訴訟費、律師費等，且甲方有權(quán)要求乙方支付賠償金額XX%的違約金。

(3)若乙方在收到甲方支付賠償款項后，未能在本合同第五條約定的期限內(nèi)完成補救措施，或補救措施未達到合同約定標準，甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行補救義務，并有權(quán)委托第三方進行整改，由此產(chǎn)生的所有費用由乙方承擔，且乙方還應按整改費用XX%支付違約金。

(4)若乙方違反本合同約定，拒絕配合甲方進行賠償事宜的處理，或拒絕提供必要證據(jù)材料，甲方有權(quán)視為乙方根本違約，有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付賠償款項總額XX%的違約金，同時乙方還應承擔甲方因此遭受的所有損失。

2.甲方違約責任：

(1)若甲方未能在本合同第四條約定的期限內(nèi)審核確認乙方的賠償申請，且該延誤并非因乙方原因?qū)е?，甲方應承擔因?qū)徍搜诱`給乙方造成的直接損失，包括但不限于資金占用成本等，具體賠償金額由雙方協(xié)商確定或由仲裁機構(gòu)/法院酌情裁決。

(2)若甲方在收到乙方提交的符合合同約定的賠償申請及相關(guān)證據(jù)材料后，無正當理由拒絕支付賠償款項，每逾期一日，甲方應按應付未付金額的XX‰向乙方支付逾期違約金，逾期違約金的累計總額不超過賠償款項總額的XX%。逾期超過XX日，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付全部賠償款項及逾期違約金，同時甲方還應承擔乙方因此遭受的所有損失，包括但不限于訴訟費、律師費等。

(3)若甲方違反本合同約定，拒絕配合乙方進行補救措施的驗收，或無正當理由拖延驗收時間，甲方應承擔因驗收延誤給乙方造成的直接損失，包括但不限于補救措施相關(guān)的第三方服務費用等，具體賠償金額由雙方協(xié)商確定或由仲裁機構(gòu)/法院酌情裁決。

3.違約金的計算與支付：本合同約定的所有違約金均以實際應付金額為基數(shù)計算，違約金不足以彌補實際損失的，違約方還應賠償差額部分。違約方應在收到守約方要求支付違約金的書面通知后XX日內(nèi)支付違約金，逾期支付的，違約金計算基數(shù)應相應增加。

4.解除合同后果：若本合同因一方違約被解除，違約方除應承擔相應的違約責任外，還應返還已收/支付的款項（如有），并賠償守約方因此遭受的所有損失。雙方應在本合同解除后XX日內(nèi)完成所有款項的結(jié)算，并妥善處理合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)事宜，避免遺留問題。

5.不可抗力免責：本合同雙方均確認，因不可抗力（如戰(zhàn)爭、自然災害、政府行為等）導致無法履行或無法完全履行本合同約定的義務時，受影響方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后XX日內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明文件，雙方應根據(jù)不可抗力影響程度協(xié)商調(diào)整履行期限或解除合同。不可抗力消除后，雙方應盡快恢復合同履行。

第七條不可抗力

1.定義：本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)變更、行政命令等）、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡攻擊或系統(tǒng)故障等。不可抗力應自其發(fā)生之日起持續(xù)影響合同履行狀態(tài)。

2.通知義務：任何一方因不可抗力而無法履行或無法完全履行本合同任何義務時，應在不可抗力發(fā)生后XX日內(nèi)，以書面形式通知對方，詳細說明不可抗力的具體情況、影響范圍以及預計持續(xù)期限，并附相關(guān)證明文件（如政府公告、新聞報道、事故報告等）。若不可抗力影響持續(xù)超過XX日，雙方應再次協(xié)商確定合同履行方案或解除合同。

3.責任免除：因不可抗力導致任何一方無法履行或無法完全履行本合同義務的，受影響方不承擔違約責任，但應及時采取合理措施減少損失。雙方應根據(jù)不可抗力的影響程度，協(xié)商決定延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力導致合同目的無法實現(xiàn)，雙方均有權(quán)解除合同，并互不承擔賠償責任，已產(chǎn)生的費用按實際發(fā)生情況結(jié)算。

4.不可抗力解除效力：本條關(guān)于不可抗力的約定不影響雙方根據(jù)本合同其他條款享有的權(quán)利和應履行的義務，也不影響雙方在本合同框架內(nèi)協(xié)商解決爭議的權(quán)利。不可抗力消除后，雙方應立即恢復履行合同，已受影響的部分不再進行調(diào)整。

5.不可抗力證明責任：主張不可抗力的一方應承擔提供不可抗力證明文件的義務，若無法提供或證明不足，則視為非不可抗力因素，應承擔相應的違約責任。

第八條爭議解決

1.爭議類型：本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，包括但不限于合同解釋、履行障礙、違約責任等，雙方應首先本著誠實信用原則，通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商應本著公平、合理的原則進行，旨在達成雙方均能接受的解決方案。

2.協(xié)商程序：協(xié)商應自爭議發(fā)生之日起XX日內(nèi)進行，雙方可指定授權(quán)代表進行協(xié)商。協(xié)商可采取書面或口頭形式，必要時可安排會議進行。協(xié)商期間，雙方應保持溝通，積極尋求共識，并可請求第三方進行調(diào)解。

3.調(diào)解機制：若協(xié)商未能達成一致，雙方同意在協(xié)商失敗后XX日內(nèi)，共同委托XX（如中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會或當?shù)厣虝┻M行調(diào)解。調(diào)解應遵循自愿、公平、中立的原則，調(diào)解員應由雙方共同選定或共同委托的調(diào)解機構(gòu)指定。調(diào)解達成協(xié)議的，雙方應簽訂調(diào)解協(xié)議書，該協(xié)議書經(jīng)雙方簽字后具有合同效力，與原合同具有同等法律約束力。

4.仲裁或訴訟：若調(diào)解未能達成協(xié)議，或雙方在協(xié)商、調(diào)解階段未就爭議解決方式達成一致，任何一方均有權(quán)在爭議發(fā)生后XX日內(nèi)，選擇以下第XX種方式解決爭議：

（1）向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。具體管轄法院為履行義務一方所在地或合同履行地或被告住所地有管轄權(quán)的人民法院，以首先起訴方所在地法院為準。

（2）向XX（如中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會或當?shù)厣虝┥暾堉俨茫俨靡?guī)則適用該機構(gòu)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

5.爭議解決原則：無論采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁還是訴訟方式解決爭議，雙方均應遵守法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，并提供真實、完整的證據(jù)材料。爭議解決期間，不因爭議的存在而影響本合同其他條款的繼續(xù)履行，除非雙方另有約定或法律規(guī)定。雙方均有義務配合爭議解決過程，并承擔各自因爭議解決而產(chǎn)生的費用（包括但不限于律師費、仲裁費、訴訟費等），除非雙方另有約定或仲裁/法院裁決另有規(guī)定。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應以書面形式作出，并可以通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方確認的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)發(fā)送。通知在以下時間視為有效送達：專人遞送為交付時，掛號信為寄出后XX日，傳真或電子郵件為發(fā)送成功后即時。地址變更應及時書面通知對方，否則按原地址發(fā)送的通知視為有效送達。

2.合同變更：對本合同的任何修改、補充或變更，均須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件方為有效。任何口頭約定或非書面形式的變更均不具法律約束力。合同變更內(nèi)容與本合同具有同等法律效力，成為本合同不可分割的一部分。

3.合同附件：本合同附件（包括但不限于《室內(nèi)裝修工程施工合同》、工程延期證明、質(zhì)量問題照片及評估報告、賠償申請等）是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。若附件內(nèi)容與合同正文存在沖突，以合同正文為準，但雙方另有書面約定的除外。

4.保密條款：雙方應對在本合同簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密（包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營信息、客戶信息等）承擔保密義務，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或用于本合同目的之外的活動。保密義務不因本合同的終止而解除，持續(xù)有效。

5.合同終止：本合同在履行完畢所有義務、款項結(jié)清或雙方協(xié)商一致終止后終止。如因一方違約導致合同解除，違約方應承擔相應的違約責任，并應在本合同解除后XX日內(nèi)完成現(xiàn)場清理及財產(chǎn)返還（如適用），并妥善處理合同履行過程中產(chǎn)生的所有遺留問題。

6.法律適用與管轄：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，適用本合同第八條約定解決。本條約定構(gòu)成雙方關(guān)于爭議解決的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的任何其他協(xié)議或諒解。

7.可分割性：本合同任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。若任何條款被有權(quán)機關(guān)認定無效，雙方應協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款，替代無效條款繼續(xù)履行。

8.完整協(xié)議：本合同及其附件構(gòu)成雙方就本合同標的達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此進行的所有口頭或書面溝通、協(xié)議或諒解。除非本合同另有約定，任何一方不得提出與合同內(nèi)容不符的新的主張或抗辯。

9.利益沖突：雙方在簽訂及履行本合同過程中應避免利益沖突。若發(fā)現(xiàn)一方存在利益沖突，應立即書面通知對方，并采取措施消除沖突或終止相關(guān)行為，以保障合同目的的實現(xiàn)及對方的合法權(quán)益。

10.通知送