雞舍承包修建合同6篇篇1甲方（發(fā)包方）：___________乙方（承包方）：___________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方雞舍的承包修建事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：雞舍承包修建工程2.工程地點(diǎn)：具體位置需雙方進(jìn)一步明確3.工程內(nèi)容：雞舍主體結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施及相關(guān)設(shè)備的安裝等二、承包方式本工程采取包工包料方式，乙方負(fù)責(zé)按照甲方要求進(jìn)行施工并提供所需材料。三、合同工期開工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商順延。四、工程造價及支付方式1.工程造價：大寫_________元，小寫￥_________元。具體金額根據(jù)實際工程量和雙方約定進(jìn)行調(diào)整。2.支付方式：甲方按照工程進(jìn)度支付款項，具體支付時間和比例為工程開工前支付預(yù)付款、工程進(jìn)度達(dá)到一半時支付進(jìn)度款、工程竣工并驗收合格后支付尾款等。乙方需提供正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。五、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗收，并提供相關(guān)工程資料。甲方應(yīng)在收到通知后XX日內(nèi)組織驗收，驗收合格后，雙方簽署驗收合格證書。3.若工程存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)損失。六、安全施工及文明施工要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全施工規(guī)范，確保施工現(xiàn)場安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2.乙方應(yīng)遵守文明施工要求，保持施工現(xiàn)場整潔，避免對環(huán)境造成污染。七、違約責(zé)任1.若因乙方原因未按合同約定工期完成施工，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。具體金額根據(jù)延誤天數(shù)和工程總造價計算。2.若因甲方原因未按合同約定支付工程款，每延誤一天，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。具體金額根據(jù)延誤天數(shù)和未付款項計算。3.若因違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任并賠償對方損失。八、其他約定事項1.雙方在合同履行過程中應(yīng)保持良好的溝通與合作，共同解決問題。如遇重大問題，雙方可協(xié)商解決方案。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)包方）：___________（簽字蓋章）乙方（承包方）：___________（簽字蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就雞舍承包修建工程達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：雞舍承包修建工程2.工程地點(diǎn)：甲方指定的地點(diǎn)3.工程內(nèi)容：雞舍的修建工作，包括地面硬化、墻面抹灰、屋頂瓦片鋪設(shè)等4.工程期限：自合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成工程二、工程造價及支付方式1.工程造價：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的工程量及計價方式，按照市場價格計算工程造價，并向甲方提供詳細(xì)的工程量清單和造價明細(xì)。2.支付方式：甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款。具體支付方式為：合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方工程總造價的XX%作為預(yù)付款。工程進(jìn)行到一半時，甲方應(yīng)支付乙方工程總造價的XX%。工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的工程款。三、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)施工規(guī)范及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：工程竣工后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)為國家相關(guān)施工規(guī)范及甲方要求。乙方應(yīng)在驗收前向甲方提供完整的工程資料。四、安全施工及文明施工要求1.安全施工：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全施工規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工過程中的安全。2.文明施工：乙方應(yīng)保持良好的施工環(huán)境，做到施工現(xiàn)場整潔、有序，避免對周圍環(huán)境造成污染。五、違約責(zé)任及爭議解決方式1.違約責(zé)任：如一方違約，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.爭議解決方式：如雙方發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟解決。具體解決方式由雙方協(xié)商確定。六、其他約定事項1.甲方應(yīng)按時向乙方支付工程款，如因甲方原因造成工程停工或延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。2.乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，如因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.在施工過程中，如遇到不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：_________（簽字/蓋章）乙方（承包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇3甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就雞舍承包修建工程達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：雞舍承包修建工程2.工程地點(diǎn)：__________3.工程內(nèi)容：雞舍修建及配套設(shè)施建設(shè)4.工程規(guī)模：__________二、承包方式1.甲方采用包工包料的方式，將雞舍承包給乙方修建。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。三、合同價款與支付方式1.工程總價款為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。該價款包括雞舍修建所需的材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等全部費(fèi)用。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后向乙方支付工程總價款的30%作為預(yù)付款，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。預(yù)付款從合同價款中扣除。3.乙方完成雞舍修建并通過甲方驗收后，甲方應(yīng)向乙方支付剩余款項，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。四、工程期限與進(jìn)度1.工程開工日期為______年______月______日，竣工日期為______年______月______日。工期共計______天。2.乙方應(yīng)確保施工進(jìn)度，按時完成施工任務(wù)。如有特殊情況需調(diào)整工期，應(yīng)事先征得甲方同意。五、工程質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合《畜禽場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定。使用材料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請。甲方應(yīng)在收到申請后7個工作日內(nèi)組織驗收。3.驗收時，乙方應(yīng)提供完整的施工記錄、材料檢驗報告等技術(shù)資料。甲方應(yīng)對工程進(jìn)行全面檢查，確保工程質(zhì)量符合要求。4.驗收合格后，雙方應(yīng)簽訂驗收報告，確認(rèn)工程質(zhì)量及工程量。驗收報告作為結(jié)算工程款的依據(jù)之一。六、違約責(zé)任及賠償1.甲方如未按照合同約定支付預(yù)付款或工程款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總價款1%的違約金。違約金從合同價款中扣除。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價款1%的違約金。違約金從工程款中扣除。3.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工或整改，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。損失包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等額外支出。4.如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成或造成損失，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，按照相關(guān)法律法規(guī)處理。七、爭議解決與管轄法院1.如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。合同簽訂地為__________。2.訴訟期間，雙方應(yīng)停止履行合同義務(wù)，待法院判決生效后再行履行。判決生效前造成的損失由雙方協(xié)商解決。判決生效后的損失由敗訴方承擔(dān)全部責(zé)任并賠償對方因此造成的損失。損失包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等額外支出以及因此導(dǎo)致的停工、窩工等損失。具體賠償數(shù)額以法院生效判決為準(zhǔn)。3.如一方當(dāng)事人不履行生效判決確定的義務(wù)，另一方當(dāng)事人有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行該生效判決所確定的義務(wù)。強(qiáng)制執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費(fèi)用由被執(zhí)行人承擔(dān)全部責(zé)任并賠償申請執(zhí)行人因此造成的損失。損失包括但不限于申請費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)等額外支出以及因此導(dǎo)致的停工、窩工等損失。具體賠償數(shù)額以法院生效判決為準(zhǔn)。如被執(zhí)行人未在規(guī)定期限內(nèi)履行生效判決所確定的義務(wù)且無法提供財產(chǎn)線索供人民法院執(zhí)行時采取執(zhí)行措施時導(dǎo)致案件無法繼續(xù)執(zhí)行的則申請執(zhí)行人有權(quán)要求被執(zhí)行人支付違約金人民幣壹佰萬元整（大寫：壹佰萬元整）作為對申請執(zhí)行人因案件無法繼續(xù)執(zhí)行而造成損失的賠償并終止本次執(zhí)行程序同時被執(zhí)行人應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任包括但不限于支付違約金及因違約行為所造成的全部損失等具體賠償數(shù)額以法院生效判決為準(zhǔn)4.在爭議解決過程中雙方應(yīng)積極配合人民法院的審理工作及時提交相關(guān)證據(jù)材料以便人民法院盡快作出判決并盡快執(zhí)行完畢以減少雙方的損失同時雙方應(yīng)尊重人民法院的判決結(jié)果自覺履行生效判決所確定的義務(wù)不得有任何妨礙執(zhí)行的行為如有妨礙執(zhí)行的行為將依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任包括但不限于罰款、拘留等處罰措施以及因妨礙執(zhí)行行為所造成的全部損失等具體賠償數(shù)額以法院生效判決為準(zhǔn)5.爭議解決過程中產(chǎn)生的律師費(fèi)、差旅費(fèi)等合理費(fèi)用由雙方協(xié)商解決協(xié)商不成的按照相關(guān)法律法規(guī)處理具體費(fèi)用數(shù)額以法院生效判決為準(zhǔn)并由敗訴方承擔(dān)全部責(zé)任并賠償對方因此造成的損失損失包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)等額外支出以及因此導(dǎo)致的停工、窩工等損失具體賠償篇4發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：雞舍修建工程2.工程地點(diǎn)：甲方雞舍所在地3.工程內(nèi)容：雞舍修建，包括地基、主體結(jié)構(gòu)、屋頂、門窗等部分的施工。第二條承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包該工程，負(fù)責(zé)購買施工所需的所有材料，并負(fù)責(zé)組織施工人員進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合甲方要求，并按時完成施工任務(wù)。第三條工程期限1.工程開工日期為XXXX年XX月XX日，竣工日期為XXXX年XX月XX日。2.乙方應(yīng)在工程開工前做好充分準(zhǔn)備，確保工程能夠按時開工。第四條工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣XX元（大寫：XX元整）。該價款已包括工程所需的所有費(fèi)用，乙方不得再向甲方要求支付其他費(fèi)用。2.甲方應(yīng)在工程開工前向乙方支付工程總價款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XX元（大寫：XX元整）。剩余款項在工程竣工驗收合格后一次性支付。第五條工程質(zhì)量及保修1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合甲方要求，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)施工。2.工程竣工驗收后，乙方應(yīng)提供一年的保修期。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。第六條違約責(zé)任1.甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付工程價款，如有違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方應(yīng)按合同約定完成施工任務(wù)，如有違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。3.在合同履行過程中，如有未盡事宜或需變更事項，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟解決。4.甲方應(yīng)提供必要的水電供應(yīng)及施工條件，確保工程順利進(jìn)行。同時，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。5.乙方應(yīng)確保施工期間的安全生產(chǎn)，采取必要的安全措施，防止事故發(fā)生。如因乙方安全措施不到位導(dǎo)致的事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。6.工程竣工驗收時，應(yīng)以甲方驗收意見為準(zhǔn)。如有不符合甲方要求的地方，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。7.保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題且非甲方人為因素造成，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修并承擔(dān)全部費(fèi)用。如因甲方人為因素造成的問題，維修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。篇5甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就雞舍承包修建工程達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：雞舍承包修建工程2.工程地點(diǎn)：_________3.工程范圍：包括雞舍的規(guī)劃、設(shè)計、建造、裝修等，具體以雙方協(xié)商確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。二、合同工期1.工期：自合同簽訂之日起，至工程竣工驗收合格之日止。具體工期根據(jù)工程規(guī)模、施工難度等因素，由雙方協(xié)商確定。2.延期：如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成，乙方應(yīng)及時向甲方說明情況，并提供相應(yīng)的證明材料。甲方在核實情況后，可給予適當(dāng)?shù)墓て谘悠?。三、質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.工程完工后，乙方應(yīng)組織人員進(jìn)行自檢，確保工程質(zhì)量無問題后，再提交甲方進(jìn)行驗收。3.甲方在收到驗收申請后，應(yīng)在合理期限內(nèi)組織人員進(jìn)行驗收。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合約定的情形，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或重做。四、合同價款與支付方式1.工程價款：根據(jù)工程規(guī)模、施工難度等因素，由雙方協(xié)商確定。具體支付方式根據(jù)雙方協(xié)商確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。2.支付方式：甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付工程款項。具體支付方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票等，由雙方協(xié)商確定。五、違約責(zé)任1.甲方如未按照合同約定支付工程款項或提供必要的支持和資料，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方如未按照合同約定完成工程施工任務(wù)或存在質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或重做，并賠償由此造成的損失。六、其他約定1.保密條款：雙方應(yīng)對涉及工程的機(jī)密信息保密，不得擅自泄露給第三方。2.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)包方）：_________（簽字/蓋章）乙方（承包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________篇6發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________依據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，本著誠實信用、等價有償?shù)脑瓌t，雙方就雞舍承包修建達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：雞舍承包修建2.工程地點(diǎn)：_________3.工程內(nèi)容：雞舍建設(shè)及維修，包括雞舍搭建、設(shè)備維護(hù)等。二、承包方式1.甲方將雞舍承包給乙方進(jìn)行修建和維護(hù)，乙方負(fù)責(zé)提供技術(shù)人員和必要的設(shè)備。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，對雞舍進(jìn)行定期巡查和維護(hù)，確保雞舍的安全和穩(wěn)定使用。3.如遇特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整承包方式。三、工