2025年承攬合同規(guī)范協(xié)議當(dāng)事人一方（以下簡稱“定作人”）：名稱或姓名：________________________住所地：________________________聯(lián)系方式：________________________當(dāng)事人另一方（以下簡稱“承攬人”）：名稱或姓名：________________________住所地：________________________聯(lián)系方式：________________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就承攬事宜協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，以資共同遵守。第一條工作內(nèi)容與要求1.1承攬人應(yīng)按照定作人的要求，完成以下承攬工作：（1）工作名稱/性質(zhì)：________________________；（2）具體工作范圍及任務(wù)：________________________；（3）所需達到的質(zhì)量標準、技術(shù)規(guī)格或性能要求：________________________；（4）工作量/計算方式（如適用）：________________________；（5）其他需要明確的工作要求：________________________。1.2定作人應(yīng)向承攬人提供與本協(xié)議約定工作內(nèi)容相關(guān)的必要資料、圖紙、技術(shù)文件或樣品，并提供必要的協(xié)助。具體要求如下：________________________。第二條工作期限與進度安排2.1本協(xié)議項下承攬工作的總工期為______天/月/年，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2關(guān)鍵節(jié)點安排（如適用）：（1）節(jié)點一：工作內(nèi)容__________，完成時間______年______月______日前。（2）節(jié)點二：工作內(nèi)容__________，完成時間______年______月______日前。（3）其他節(jié)點：________________________。2.3任何一方因不可抗力或經(jīng)對方書面同意，可導(dǎo)致工期延誤。延誤方應(yīng)在合理期限內(nèi)通知對方，并提供相關(guān)證明。經(jīng)對方書面確認的延誤，工期相應(yīng)順延。第三條材料與設(shè)備3.1材料提供：（1）由定作人提供材料的，材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、提供時間、地點及費用承擔(dān)等具體約定如下：________________________。（2）由承攬人提供材料的，材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標準及費用承擔(dān)等具體約定如下：________________________。3.2材料驗收：材料驗收標準按__________（約定標準/樣品/國家/行業(yè)標準）執(zhí)行。定作人應(yīng)在收到材料后______日內(nèi)進行驗收，并書面確認。對有異議的，應(yīng)在驗收期內(nèi)提出，雙方協(xié)商處理。3.3設(shè)備使用：本協(xié)議項下所需設(shè)備由__________（定作人/承攬人）提供。提供的設(shè)備應(yīng)滿足工作要求，具體型號、規(guī)格及使用責(zé)任約定如下：________________________。第四條工作成果與驗收4.1工作成果的交付標準：按本協(xié)議第一條約定執(zhí)行，并符合__________（約定標準/樣品/國家/行業(yè)標準）。4.2工作成果交付方式：采用__________（現(xiàn)場交付/郵寄/其他）方式，交付地點：________________________。4.3驗收程序：（1）驗收由__________（定作人/其授權(quán)代表）進行。（2）承攬人完成工作成果后，應(yīng)書面通知定作人進行驗收，通知中應(yīng)載明交付內(nèi)容、時間及驗收要求。（3）定作人應(yīng)在收到驗收通知后______日內(nèi)組織驗收。（4）驗收標準：以本協(xié)議約定、相關(guān)標準及樣品為準。（5）驗收合格，定作人應(yīng)簽署驗收確認書或以書面形式確認。（6）驗收不合格，定作人應(yīng)書面說明理由及提出處理要求（如返工、修理、更換、減少報酬等）。承攬人應(yīng)在合理期限內(nèi)按要求處理，并承擔(dān)相應(yīng)費用。4.4因定作人原因?qū)е买炇昭舆t的，相應(yīng)責(zé)任由定作人承擔(dān)。第五條報酬與支付5.1本協(xié)議項下承攬報酬總額為人民幣______元（大寫：________________________元整），或按______（固定總價/按工作量/其他方式）計算。5.2支付方式：采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。5.3支付計劃：（1）預(yù)付款：本協(xié)議簽訂后______日內(nèi)，定作人向承攬人支付預(yù)付款人民幣______元（或按合同總金額的______%支付）。（2）進度款：承攬人完成______（約定工作節(jié)點/工作量的______%）后，定作人向承攬人支付進度款人民幣______元（或按合同總金額的______%支付）。（3）最終結(jié)算：承攬人完成全部工作并經(jīng)定作人驗收合格后______日內(nèi)，定作人向承攬人支付剩余款項人民幣______元（或按合同總金額的______%支付）。（4）其他支付安排：________________________。5.4承攬人應(yīng)向定作人提供合法有效的發(fā)票。5.5定作人應(yīng)按照本協(xié)議約定按時支付報酬。如定作人逾期支付，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的______‰向承攬人支付違約金。逾期超過______日的，承攬人有權(quán)暫停工作或解除本協(xié)議，并要求定作人支付已完成工作的報酬及違約金。5.6承攬人收款賬戶信息：開戶銀行：________________________賬戶名稱：________________________賬號：________________________第六條知識產(chǎn)權(quán)6.1除本協(xié)議另有約定外，承攬人使用定作人提供的材料、技術(shù)信息等完成的階段性工作成果或最終工作成果的知識產(chǎn)權(quán)歸__________（定作人/承攬人/雙方共有）所有。具體權(quán)利歸屬及使用方式約定如下：________________________。6.2承攬人不得將為本協(xié)議項下工作所知悉的定作人的商業(yè)秘密或其他知識產(chǎn)權(quán)泄露給任何第三方或用于本協(xié)議約定工作以外的目的。此保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。第七條保密條款7.1雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、經(jīng)營信息、客戶資料等（以下簡稱“保密信息”）承擔(dān)保密義務(wù)。7.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、轉(zhuǎn)讓或許可使用保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求的除外。7.3保密義務(wù)適用于本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后______年內(nèi)。7.4因一方違反本條款造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1承攬人未按本協(xié)議約定按時交付工作成果，或交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。除應(yīng)采取措施補救外，還應(yīng)根據(jù)情況承擔(dān)減少報酬、賠償損失（包括定作人因此所受的損失）及支付違約金（違約金標準：按合同總金額的______%或逾期交付/不合格部分金額的______‰）等責(zé)任。定作人有權(quán)要求承攬人承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。8.2定作人未按本協(xié)議約定支付報酬的，除應(yīng)支付逾期付款利息（利率按同期銀行貸款利率或______%計算）外，還應(yīng)承擔(dān)承攬人因此產(chǎn)生的費用，并承擔(dān)違約金責(zé)任（違約金標準同上）。8.3一方違反保密義務(wù)或知識產(chǎn)權(quán)約定的，應(yīng)賠償因此給對方造成的全部損失。8.4除本協(xié)議另有約定外，任何一方違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方的直接損失和可預(yù)見的間接損失。第九條不可抗力9.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。9.2任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或無法完全履行本協(xié)議義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______日內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。9.3因不可抗力造成的損失，由雙方各自承擔(dān)。第十條爭議解決10.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______（定作人所在地/承攬人所在地/合同履行地/其他）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條協(xié)議的生效、變更與解除11.1本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面文件后生效。11.3除本協(xié)議另有約定外，發(fā)生以下情況之一時，守約方有權(quán)書面通知違約方解除本協(xié)議：（1）違約方根本違約，且在收到守約方書面通知后______日內(nèi)未能糾正；（2）不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)；（3）一方進入破產(chǎn)、清算程序。11.4解除本協(xié)議后，雙方應(yīng)相互返還已取得的財產(chǎn)，并結(jié)算相關(guān)費用。因解除協(xié)議給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條合同的終止12.1本協(xié)議在下列情況下終止：（1）約定的履行期限屆滿，且雙方義務(wù)已履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）被依法解除；（4）依法宣告無效或被撤銷；（5）一方破產(chǎn)、解散或被吊銷營業(yè)執(zhí)照。第十三條法律適用與通知13.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.2雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何通知、文件等均應(yīng)按以下地址送達。任何一方變更地址，應(yīng)提前______日書面通知對方。否則，按原地址送達即視為有效送達。定作人地址：________________________承攬人地址：________________________第十四條其他條款14.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標的達成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定及承諾。14.2本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。14.3本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。14.4本協(xié)議一