2025年建筑施工項目進(jìn)度保證金協(xié)議甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注冊地址：[甲方注冊地址]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方統(tǒng)一社會信用代碼]通訊地址：[甲方通訊地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包方）：[乙方全稱]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注冊地址：[乙方注冊地址]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方統(tǒng)一社會信用代碼]通訊地址：[乙方通訊地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方發(fā)包的[項目名稱]（項目地點位于[項目具體地點]）建筑施工項目（以下簡稱“項目”）的進(jìn)度保證金事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義與解釋1.1本協(xié)議所稱“進(jìn)度保證金”是指乙方根據(jù)本協(xié)議約定，為保障項目順利實施，在合同簽訂后向甲方預(yù)先繳納的一定比例的款項，用于約束乙方履行合同義務(wù)，特別是按時、按質(zhì)完成工程進(jìn)度，以及在使用甲方提供的材料、設(shè)備、技術(shù)等方面符合合同要求。1.2本協(xié)議所稱“項目”是指甲方委托乙方按照[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》的約定進(jìn)行施工建設(shè)的[項目名稱]。1.3本協(xié)議所稱“合同總價”是指[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》中約定的項目總金額。1.4本協(xié)議所稱“竣工驗收”是指項目按照[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》的約定，經(jīng)甲方組織相關(guān)單位驗收合格，取得竣工驗收合格文件的行為。1.5本協(xié)議所稱“缺陷責(zé)任期”是指[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》中約定的項目缺陷責(zé)任期限。1.6本協(xié)議所稱“支付周期”是指[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》中約定的工程進(jìn)度款支付周期。第二條保證金的數(shù)額與繳納2.1本協(xié)議項下的進(jìn)度保證金總額為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]整），占合同總價的比例為[百分比]%。2.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[具體天數(shù)]日內(nèi)，將全部進(jìn)度保證金一次性通過銀行轉(zhuǎn)賬方式繳納至甲方以下指定銀行賬戶：開戶名稱：[甲方全稱]開戶銀行：[甲方開戶銀行名稱]銀行賬號：[甲方銀行賬號]2.3乙方完成繳納后，應(yīng)將繳納憑證復(fù)印件報送甲方備案。甲方在收到乙方繳納的保證金后，應(yīng)向乙方出具收款確認(rèn)書。第三條保證金的管理與使用3.1甲方負(fù)責(zé)接收、保管本協(xié)議項下的進(jìn)度保證金。甲方應(yīng)將保證金專戶存儲，并確保資金安全。3.2甲方有權(quán)在以下一種或多種情形發(fā)生時，依據(jù)[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，動用進(jìn)度保證金：(1)乙方違反[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》約定，中途放棄項目施工的；(2)項目竣工驗收不合格，經(jīng)整改后仍達(dá)不到合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；(3)乙方違反[相關(guān)施工合同全稱]約定，拖欠項目工人工資，造成嚴(yán)重社會影響的；(4)乙方違反[相關(guān)施工合同全稱]約定，擅自使用不符合合同約定或國家強制性標(biāo)準(zhǔn)材料、設(shè)備的；(5)乙方違反[相關(guān)施工合同全稱]約定，發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，造成嚴(yán)重后果的；(6)乙方其他嚴(yán)重違反合同約定的行為，經(jīng)甲方書面通知后仍未在規(guī)定期限內(nèi)糾正的。3.3甲方動用進(jìn)度保證金前，應(yīng)向乙方發(fā)出書面通知，并說明動用的具體理由和依據(jù)。甲方動用保證金不足彌補其損失的，有權(quán)向乙方進(jìn)一步追償。3.4甲方因動用進(jìn)度保證金而給乙方造成損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第四條保證金的返還4.1甲方應(yīng)在同時滿足以下全部條件后，將進(jìn)度保證金全額返還給乙方：(1)項目通過竣工驗收，并取得竣工驗收合格文件；(2)乙方已按照[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》的約定，結(jié)清所有應(yīng)付款項，包括但不限于工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款等，且甲方無任何合法理由拖欠乙方款項；(3)缺陷責(zé)任期已滿，或雖未滿但乙方已履行完畢合同約定的全部缺陷修復(fù)義務(wù)，且相關(guān)費用已由乙方承擔(dān)，并經(jīng)甲方書面確認(rèn)；(4)項目已按合同約定整體或階段性移交使用；(5)甲方在本協(xié)議項下未發(fā)生任何依據(jù)本協(xié)議第三條動用保證金的情形。4.2甲方應(yīng)在滿足本協(xié)議第4.1條全部條件后[具體天數(shù)，例如：30]日內(nèi)，將進(jìn)度保證金通過原繳納方式返還給乙方。4.3乙方應(yīng)在收到保證金返還款后，向甲方出具收款確認(rèn)書。4.4若甲方未按本協(xié)議第4.2條的約定按時返還保證金，每逾期一日，甲方應(yīng)按逾期返還金額的[千分之幾或萬分之幾]向乙方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的全部損失。第五條保證金的比例與調(diào)整5.1除本協(xié)議約定的初始保證金外，甲乙雙方同意，在項目施工過程中，根據(jù)[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》約定的付款節(jié)點及完成情況，甲方應(yīng)分階段按比例返還已繳納的進(jìn)度保證金。5.2具體分階段返還比例及時間節(jié)點如下：(1)在項目主體結(jié)構(gòu)封頂且通過驗收后[具體天數(shù)]日內(nèi)，甲方可返還保證金的[百分比]%；(2)在項目竣工驗收合格后[具體天數(shù)]日內(nèi)，甲方可再返還保證金的[百分比]%；(3)剩余的[百分比]%保證金，在缺陷責(zé)任期滿后[具體天數(shù)]日內(nèi)一次性返還。5.3若項目按合同約定分階段實施，雙方可根據(jù)項目實際進(jìn)展情況，協(xié)商調(diào)整保證金的分階段返還比例和時間節(jié)點。第六條爭議解決6.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[有管轄權(quán)的人民法院或仲裁委員會名稱，例如：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟或申請仲裁（選擇其中一種，仲裁需明確具體仲裁機構(gòu)）。第七條通知7.1本協(xié)議項下的所有通知、請求、文件等均應(yīng)以書面形式，通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件等方式發(fā)送至本協(xié)議首頁所列的通訊地址或聯(lián)系方式。7.2通知在以下時間視為送達(dá)：(1)專人遞送，發(fā)出當(dāng)日視為送達(dá)；(2)掛號信，寄出后[具體天數(shù)]日視為送達(dá)；(3)傳真或電子郵件，發(fā)送成功時視為送達(dá)。7.3任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[具體天數(shù)]日書面通知對方，否則按原聯(lián)系方式發(fā)送的通知視為有效送達(dá)。第八條法律適用與不可抗力8.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2因不可抗力（指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、洪水、戰(zhàn)爭等）導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或延遲履行，遭遇不可抗力的一方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第九條其他9.1本協(xié)議是[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議未約定的事項，均按[相關(guān)施工合同編號]《[相關(guān)施工合同全稱]》的約定執(zhí)行。9.2本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋單位