防火五清承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有防火五清相關(guān)工作需要委托乙方進(jìn)行承攬作業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬防火五清工作事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.防火五清工作內(nèi)容乙方負(fù)責(zé)對甲方指定的場所進(jìn)行防火五清工作，具體包括但不限于清除場所內(nèi)的易燃雜物、清理消防通道障礙物、檢查并清理電氣線路安全隱患、清除易燃易爆物品、清理廚房油煙管道等，以確保場所符合消防安全標(biāo)準(zhǔn)，消除火災(zāi)隱患。2.工作場所甲方指定的位于[詳細(xì)地址]的場所。該場所的具體范圍以雙方現(xiàn)場確認(rèn)的邊界為準(zhǔn)。3.工作要求乙方應(yīng)按照國家及地方現(xiàn)行的消防安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及行業(yè)通行的操作流程進(jìn)行防火五清工作。工作完成后，場所應(yīng)達(dá)到消防部門規(guī)定的消防安全要求，確保無火災(zāi)隱患，消防設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。乙方在工作過程中應(yīng)妥善保護(hù)甲方場所內(nèi)的原有設(shè)施設(shè)備及其他財物，如因乙方原因造成損壞，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的工作進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。對乙方完成的工作成果進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)不符合約定要求，有權(quán)要求乙方返工或整改。2.義務(wù)向乙方提供開展防火五清工作所需的相關(guān)資料，包括但不限于場所平面圖、設(shè)施設(shè)備清單、過往火災(zāi)隱患記錄等，協(xié)助乙方了解工作場所的基本情況。為乙方開展工作提供必要的協(xié)助，如安排相關(guān)人員配合乙方工作、提供臨時工作場地等。按照本合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本合同約定，要求甲方支付承攬費(fèi)用。根據(jù)工作需要，合理使用甲方提供的相關(guān)資料和協(xié)助條件。2.義務(wù)具備從事防火五清工作所需的專業(yè)資質(zhì)和人員，確保工作人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗，并遵守國家及地方的法律法規(guī)和安全操作規(guī)程。自行配備開展工作所需的設(shè)備、工具、材料及安全防護(hù)用品等，并確保其質(zhì)量合格、性能良好、符合安全要求。按照本合同約定的工作內(nèi)容、工作要求和工作期限，組織實施防火五清工作，確保工作質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。在工作過程中，采取必要的安全防護(hù)措施，確保工作人員的人身安全和甲方場所的安全。如發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。定期向甲方匯報工作進(jìn)展情況，接受甲方的監(jiān)督檢查和意見建議，并根據(jù)甲方要求及時調(diào)整工作安排。工作完成后，向甲方提交工作成果報告，包括工作內(nèi)容、工作過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、工作成果照片等資料。對工作過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，不得向任何第三方泄露。未經(jīng)甲方書面同意，不得將本合同項下的工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用本合同項下的承攬費(fèi)用為人民幣元（大寫：元整）。此費(fèi)用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因甲方提出的額外工作要求導(dǎo)致工作量增加的除外。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的%作為預(yù)付款，即人民幣元（大寫：元整）。乙方完成全部防火五清工作，并經(jīng)甲方驗收合格后個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣元（大寫：元整）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工作期限1.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起個工作日內(nèi)開始進(jìn)場施工，并在個工作日內(nèi)完成全部防火五清工作。2.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工作無法按時進(jìn)行或需要延期的，乙方應(yīng)及時通知甲方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后確定新的工作期限。五、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式1.驗收標(biāo)準(zhǔn)防火五清工作成果應(yīng)符合國家及地方現(xiàn)行的消防安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及本合同約定的工作要求。具體驗收標(biāo)準(zhǔn)如下：易燃雜物清除干凈，場所內(nèi)無明顯易燃物品堆積。消防通道暢通無阻，無任何障礙物，通道寬度及標(biāo)識符合消防安全規(guī)定。電氣線路經(jīng)檢查無短路、過載、老化等安全隱患，電氣設(shè)備正常運(yùn)行。易燃易爆物品已全部清除或妥善處理，符合安全存放要求。廚房油煙管道清理徹底，無油污堆積，通風(fēng)良好。2.驗收方式工作完成后，乙方應(yīng)向甲方提交工作成果報告，并通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應(yīng)在接到乙方驗收通知后的個工作日內(nèi)組織驗收。驗收由甲方自行組織或委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。如甲方委托第三方驗收，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。驗收過程中，乙方應(yīng)積極配合，提供必要的資料和說明。如驗收合格，雙方應(yīng)簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行返工或整改，直至驗收合格為止。因乙方返工或整改導(dǎo)致的費(fèi)用增加及工作期限延誤由乙方自行承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的費(fèi)用及違約金，同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失。若甲方未按照本合同約定向乙方提供開展工作所需的相關(guān)資料或協(xié)助條件，導(dǎo)致乙方工作無法正常進(jìn)行或延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同約定的工作內(nèi)容、工作要求和工作期限完成防火五清工作，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的%向甲方支付違約金。逾期超過日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的%向甲方支付違約金，承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。若乙方完成的工作成果不符合本合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或整改，直至驗收合格為止。如因返工或整改導(dǎo)致工作期限延誤的，乙方應(yīng)按照前款規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。如乙方返工或整改后仍無法達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的%向甲方支付違約金，承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。若乙方在工作過程中因自身原因造成甲方場所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備或其他財物損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償，恢復(fù)原狀。如因乙方原因?qū)е录追皆馐芷渌麚p失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方違反本合同約定將工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的%向甲方支付違約金，承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失。乙方轉(zhuǎn)包或分包行為給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方違反本合同約定的保密義務(wù)，向任何第三方泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給甲方造成其他嚴(yán)重后果的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，