2026年建設工程造價（醫(yī)院住院樓索賠）自測試題及答案

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______一、單項選擇題（總共10題，每題3分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.在醫(yī)院住院樓建設工程中，因設計變更導致施工單位停工，施工單位可索賠的費用不包括以下哪項？A.人工窩工費B.機械臺班停滯費C.利潤D.現(xiàn)場管理費2.以下哪種情況不屬于可索賠的工程延誤？A.發(fā)包人未能按時提供施工場地B.承包人自身管理不善導致工期延誤C.不可抗力事件D.工程師指示暫停施工3.醫(yī)院住院樓建設中，因發(fā)包人供應的材料質(zhì)量不合格，造成施工單位返工，返工費用應由誰承擔？A.施工單位B.發(fā)包人C.雙方共同承擔D.視情況而定4.當索賠事件持續(xù)進行時，施工單位應在索賠事件終了后的（）天內(nèi)，向工程師送交最終索賠報告。A.7B.14C.28D.305.對于醫(yī)院住院樓建設工程的索賠，承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后（）天內(nèi)，向發(fā)包人提交索賠意向通知書。A.7B.14C.28D.426.建設工程索賠中，承包商自有設備的窩工費一般按（）計算。A.臺班費B.臺班折舊費C.設備租賃費D.設備購置費用7.醫(yī)院住院樓建設項目中，因工程師錯誤指令導致工程成本增加，施工單位可索賠的費用是（）。A.直接費B.間接費C.利潤D.以上全部8.索賠費用的計算方法中，最常用的是（）。A.實際費用法B.總費用法C.修正的總費用法D.比例計算法9.在醫(yī)院住院樓建設工程索賠中，以下關于利潤索賠的說法正確的是（）。A.工程范圍變更可索賠利潤B.施工條件變化可索賠利潤C.業(yè)主未能及時支付工程款可索賠利潤D.以上都不正確10.醫(yī)院住院樓建設工程竣工結(jié)算時，索賠款項應（）支付。A.與工程進度款同時B.單獨C.視情況而定D.不支付二、多項選擇題（總共5題，每題5分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得1分）1.醫(yī)院住院樓建設工程中，施工單位可索賠的費用包括（）。A.人工費B.材料費C.機械費D.管理費E.利潤2.以下哪些情況會導致醫(yī)院住院樓建設工程索賠事件的發(fā)生？（）A.發(fā)包人違約B.合同錯誤C.工程環(huán)境變化D.不可抗力E.工程師指令3.醫(yī)院住院樓建設工程索賠的證據(jù)資料包括（）。A.施工日志B.會議紀要C.工程照片D.設計變更通知E.以上都不是4.對于醫(yī)院住院樓建設工程的工期索賠，可采用的計算方法有（）。A.網(wǎng)絡分析法B.比例計算法C.總費用法D.實際費用法E.經(jīng)驗估計法5.在醫(yī)院住院樓建設工程索賠中，關于費用索賠的計算原則，正確的有（）。A.實際損失原則B.合同原則C.合理性原則D.協(xié)商一致原則E.公平公正原則三、簡答題（總共3題，每題10分，回答要點，并簡要作解釋）1.簡述醫(yī)院住院樓建設工程中索賠的概念及分類。2.說明醫(yī)院住院樓建設工程索賠成立的條件。3.闡述醫(yī)院住院樓建設工程索賠的程序。四、案例分析題（總共2題，每題15分，請根據(jù)所給案例材料，回答問題）【案例一】某醫(yī)院住院樓建設工程，在施工過程中發(fā)生了以下事件：事件一：發(fā)包人供應的電梯設備延遲到貨15天，導致施工單位停工待料，造成人工窩工費10萬元，機械臺班停滯費5萬元。事件二：因設計變更，增加了部分病房的裝修工程，導致施工單位額外增加費用20萬元。事件三：在基礎施工階段，遇到罕見的暴雨天氣，造成施工現(xiàn)場部分材料被沖走，損失5萬元；部分已施工的基礎工程受損，修復費用8萬元，導致工期延誤7天。事件四：工程師發(fā)布錯誤指令，要求拆除部分已施工的墻體，重新施工，造成費用損失12萬元。1.針對事件一，施工單位可提出哪些索賠要求？說明理由。2.事件二的索賠是否成立？為什么？3.事件三中，施工單位對于材料損失、基礎工程修復費用及工期延誤的索賠是否合理？分別說明理由。4.事件四的索賠應如何處理？【案例二】某醫(yī)院住院樓建設工程施工合同約定，合同工期為2年，合同總價為5000萬元。在施工過程中，發(fā)生了以下情況：情況一：施工單位在基礎施工時，發(fā)現(xiàn)地質(zhì)條件與勘察報告不符，需進行地基處理，導致工期延誤30天，增加費用100萬元。情況二：因發(fā)包人原因，將部分病房樓的裝修工程分包給另一施工單位，造成施工單位現(xiàn)場管理費用增加5萬元。情況三：施工單位采購的鋼材質(zhì)量不合格，導致返工，損失費用8萬元，工期延誤5天。情況四：在主體施工階段，遭遇季節(jié)性大雨，影響施工進度，導致工期延誤10天，增加費用3萬元。1.情況一中，施工單位是否可以提出索賠？說明理由。若可以索賠，索賠的工期和費用分別是多少？2.情況二的索賠是否成立？說明理由。3.情況三中，施工單位的索賠要求是否合理？為什么？4.情況四中，施工單位對于工期延誤和費用增加的索賠是否合理？說明理由。五、綜合分析題（總共1題，2份材料，20分，請根據(jù)所給材料，結(jié)合所學知識，進行綜合分析并回答問題）【材料一】某醫(yī)院住院樓建設工程，在施工過程中，施工單位與發(fā)包人就工程進度款支付、設計變更等問題多次發(fā)生爭議。施工單位認為發(fā)包人存在違約行為，導致工程成本增加、工期延誤，遂提出索賠要求。發(fā)包人則認為施工單位自身管理不善，部分索賠要求不合理。雙方經(jīng)多次協(xié)商無果，施工單位向法院提起訴訟?！静牧隙吭卺t(yī)院住院樓建設工程索賠處理過程中，法院依據(jù)相關法律法規(guī)及合同約定，對施工單位的索賠要求進行了審查。法院認為，對于因發(fā)包人原因?qū)е碌墓こ套兏?、延誤等情況，施工單位有權(quán)提出索賠；對于施工單位自身原因造成的損失，發(fā)包人不承擔責任。同時，法院強調(diào)了索賠證據(jù)的重要性，要求施工單位提供充分、有效的證據(jù)支持其索賠主張。1.結(jié)合案例，分析醫(yī)院住院樓建設工程索賠爭議產(chǎn)生的原因。2.闡述法院在處理醫(yī)院住院樓建設工程索賠案件時的依據(jù)和原則。3.針對醫(yī)院住院樓建設工程索賠，施工單位應如何做好索賠管理工作？答案：一、1.C2.B3.B4.C5.C6.B7.D8.A9.A10.B二、1.ABCDE2.ABCDE3.ABCD4.AB5.ABC三、1.索賠是指在合同履行過程中，對于非己方的過錯而應由對方承擔責任的情況造成的損失，向?qū)Ψ教岢鲅a償?shù)囊?。分類：按索賠目的可分為工期索賠和費用索賠；按索賠事件的性質(zhì)可分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合同被迫終止索賠、工程加速索賠、意外風險和不可預見因素索賠、其他索賠。2.索賠成立的條件：與合同對照事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出，或直接工期損失；造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任；承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。3.索賠程序：承包人應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向發(fā)包人提交索賠意向通知書；發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi)，向發(fā)包人正式提交索賠報告；當索賠事件持續(xù)進行時，承包人應階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天內(nèi)，向工程師送交最終索賠報告。四、案例一：1.可索賠人工窩工費10萬元，機械臺班停滯費5萬元。理由：發(fā)包人供應的設備延遲到貨，屬于發(fā)包人違約，造成施工單位停工待料的損失應由發(fā)包人承擔。2.索賠成立。因為設計變更屬于發(fā)包人應承擔的責任，導致施工單位額外增加費用。3.材料損失索賠不合理，罕見暴雨屬于不可抗力，不可抗力造成的材料損失由雙方各自承擔；基礎工程修復費用索賠合理，不可抗力造成已施工工程受損，修復費用應由發(fā)包人承擔；工期延誤索賠合理，不可抗力導致工期延誤，工期應順延。4.工程師發(fā)布錯誤指令造成的費用損失12萬元，應由發(fā)包人承擔，施工單位可索賠該費用。案例二：1.可以索賠。理由：地質(zhì)條件與勘察報告不符屬于發(fā)包人應承擔的風險。索賠工期30天，索賠費用100萬元。2.索賠成立。理由：因發(fā)包人原因?qū)⒉糠止こ谭职?，造成施工單位現(xiàn)場管理費用增加，應由發(fā)包人承擔。3.索賠要求不合理。因為鋼材質(zhì)量不合格是施工單位采購的問題，屬于施工單位自身責任。4.工期延誤索賠不合理，季節(jié)性大雨屬于有經(jīng)驗的承包商可預見的情況；費用增加索賠不合理，季節(jié)性大雨造成的費用增加應由施工單位承擔。五、1.爭議產(chǎn)生原因：雙方對合同條款理解不一致，如工程進度款支付、設計變更等條款；發(fā)包人認為施工單位管理不善，施工單位認為發(fā)包人存在違約行為；雙方在索賠證據(jù)的提供和認定上存在分歧。2.依據(jù)：相關法律法規(guī)及合同約定。原則：公平合理原則，對于因發(fā)包人原因?qū)е碌膿p失，