下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
承攬合同2025年裝飾工程承攬合同合同雙方基本信息發(fā)包方(定作方):[發(fā)包方全稱]法定代表人/負責(zé)人:[姓名]注冊地址/住所地:[地址]聯(lián)系方式:電話[號碼],傳真[號碼],電子郵箱[郵箱地址]營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼:[號碼]承攬方(承攬者):[承攬方全稱]法定代表人/負責(zé)人:[姓名]注冊地址/經(jīng)營場所:[地址]聯(lián)系方式:電話[號碼],傳真[號碼],電子郵箱[郵箱地址]營業(yè)執(zhí)照/資質(zhì)證書號碼:[號碼]合同標的與工作內(nèi)容1.工程名稱:[工程具體名稱]裝飾工程。2.工程地點:[詳細地址]。3.工作內(nèi)容與范圍:在本合同項下,承攬方同意按照發(fā)包方的要求,在約定的地點完成[具體區(qū)域描述]的裝飾工程工作。具體工作內(nèi)容包括但不限于:對原有墻面進行基層處理及刷涂特定類型的環(huán)保乳膠漆兩遍;對原有地面進行拆除及清理;鋪設(shè)特定品牌和規(guī)格的地磚;安裝指定的吊頂材料;更換指定的室內(nèi)門;負責(zé)所有施工過程中產(chǎn)生的垃圾清運;以及完成與上述工作內(nèi)容相關(guān)的其他附屬工作。所有主材(如乳膠漆、地磚、吊頂材料、室內(nèi)門等)均由承攬方采購,輔材(如膩子、水泥、沙子、膠水等)由承攬方按規(guī)范使用。承攬方應(yīng)確保所有使用材料符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和環(huán)保要求,并可根據(jù)發(fā)包方的要求提供主要材料的樣品供確認。合同總價款與支付方式1.本合同項下裝飾工程的總價款為人民幣[金額大寫]元整(¥[金額小寫]元)。該總價款已包含承攬方為完成本合同約定工作內(nèi)容所發(fā)生的全部費用,包括但不限于材料費、人工費、機械費、管理費、利潤、稅金(按國家規(guī)定稅率計算)以及合同約定的其他費用。2.支付方式采用分期支付方式:(1)預(yù)付款:本合同簽訂后[天數(shù)]日內(nèi),發(fā)包方支付合同總價款的[百分比]%,即人民幣[金額]元整(¥[金額小寫]元),作為承攬方的預(yù)付款。承攬方在收到預(yù)付款后正式開始施工。(2)進度款:工程主體結(jié)構(gòu)完成經(jīng)發(fā)包方確認后[天數(shù)]日內(nèi),發(fā)包方支付合同總價款的[百分比]%,即人民幣[金額]元整(¥[金額小寫]元)。(3)竣工驗收款:工程竣工驗收合格后[天數(shù)]日內(nèi),發(fā)包方支付至合同總價款的[百分比]%,即人民幣[金額]元整(¥[金額小寫]元)。(4)尾款/質(zhì)保金:剩余合同總價款的[百分比]%,即人民幣[金額]元整(¥[金額小寫]元),作為工程質(zhì)量保證金(質(zhì)保金)。該質(zhì)保金自工程竣工驗收合格之日起[年數(shù)]年內(nèi)保留,期滿后若工程無質(zhì)量問題,發(fā)包方應(yīng)在扣除質(zhì)保金后[天數(shù)]日內(nèi)將剩余款項支付給承攬方。3.支付賬戶:承攬方指定收款賬戶信息如下:開戶名稱:[承攬方全稱]開戶銀行:[銀行名稱]銀行賬號:[賬號]4.所有款項支付均以人民幣結(jié)算。承攬方應(yīng)在收到每筆款項前,向發(fā)包方提供等額的合規(guī)發(fā)票。工程期限與進度安排1.本合同工程項目的開竣工日期分別為:開工日期為[年]年[月]月[日],竣工日期為[年]年[月]月[日]。2.工作期限自合同生效且承攬方收到預(yù)付款之日起計算,共計[天數(shù)]日,或以完成合同約定的全部工作內(nèi)容并經(jīng)發(fā)包方驗收合格為準,以先到者為準。3.本合同項下的工作期限按日歷日計算,不包含法定節(jié)假日和休息日。4.承攬方應(yīng)制定詳細的施工進度計劃,并提交給發(fā)包方備案。承攬方應(yīng)按照該進度計劃有序推進工作,確保按時完成。5.如因發(fā)包方原因(如提供資料延遲、場地條件未達到施工要求、指令錯誤等)、不可抗力因素或經(jīng)發(fā)包方同意的設(shè)計變更等原因?qū)е鹿て谘诱`,經(jīng)發(fā)包方書面確認后,工期相應(yīng)順延。如因承攬方原因(如管理不善、人員不足、設(shè)備故障未及時排除等)導(dǎo)致工期延誤,每延誤一日,承攬方應(yīng)向發(fā)包方支付合同總價款[百分比]%(即人民幣[金額]元整)的違約金,但累計違約金不超過合同總價款的[百分比]%。逾期超過[天數(shù)]日,發(fā)包方有權(quán)解除合同,并要求承攬方賠償損失。材料與設(shè)備1.除本合同已明確約定的由發(fā)包方提供的材料外,本合同項下所有主材、輔材及施工設(shè)備均由承攬方負責(zé)采購、供應(yīng)和管理。承攬方保證所采購和使用的所有材料均符合國家現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標準和環(huán)保要求,符合本合同約定的品牌、規(guī)格、型號和質(zhì)量等級。對于主要材料,承攬方應(yīng)在使用前[天數(shù)]日內(nèi)向發(fā)包方提供樣品供發(fā)包方確認。未經(jīng)發(fā)包方書面確認的樣品,不得使用。如發(fā)包方未在約定時間內(nèi)確認,視為樣品認可。2.承攬方應(yīng)向發(fā)包方提供每批材料的產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關(guān)質(zhì)量證明文件。3.發(fā)包方負責(zé)提供的主材,應(yīng)按合同約定的時間、地點和數(shù)量交付給承攬方,并保證其質(zhì)量符合約定。承攬方應(yīng)在接收時對材料進行檢驗,確認無誤后簽收。因發(fā)包方提供材料不符合約定造成工期延誤、質(zhì)量缺陷或其他損失的,由發(fā)包方承擔(dān)全部責(zé)任。4.施工過程中所需的機械設(shè)備由承攬方自行配備,確保性能良好,滿足施工要求,并承擔(dān)所有設(shè)備的使用、維護和保管責(zé)任。工程質(zhì)量與驗收1.本合同項下工程的質(zhì)量標準應(yīng)達到國家現(xiàn)行相關(guān)施工驗收規(guī)范標準,并應(yīng)符合本合同工作內(nèi)容中約定的具體要求。2.驗收程序:(1)隱蔽工程驗收:凡隱蔽工程(如水電改造管線鋪設(shè)等)覆蓋前,承攬方應(yīng)先自檢,自檢合格后書面通知發(fā)包方檢查驗收。發(fā)包方應(yīng)在收到通知后[天數(shù)]日內(nèi)組織檢查驗收,并給予書面答復(fù)。驗收合格后方可進行下道工序施工;如驗收不合格,承攬方應(yīng)按要求整改,直至驗收合格,整改期間造成的工期延誤由承攬方承擔(dān)。(2)分部分項工程驗收:根據(jù)工程進度,雙方可對已完成的部分分項工程進行階段性驗收。(3)竣工驗收:工程全部施工完畢后,承攬方應(yīng)自檢合格,并向發(fā)包方提交完整的竣工資料(包括但不限于竣工圖紙、材料合格證、檢測報告、驗收記錄等)及竣工驗收申請。發(fā)包方應(yīng)在收到申請后[天數(shù)]日內(nèi)組織相關(guān)人員進行竣工驗收??⒐を炇蘸细竦?,發(fā)包方應(yīng)簽署竣工驗收報告;竣工驗收不合格的,承攬方應(yīng)負責(zé)整改,整改后重新申請驗收,直至驗收合格。因整改造成的工期延誤由承攬方承擔(dān)。3.發(fā)包方對工程有異議的,應(yīng)在驗收期內(nèi)提出,并說明具體理由。承攬方應(yīng)根據(jù)發(fā)包方提出的異議進行整改。雙方無法達成一致的,可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行鑒定。4.工程保修期自本合同約定的竣工驗收合格之日起計算:(1)水電、防水等隱蔽工程保修期為[年數(shù)]年。(2)地面、墻面、吊頂?shù)蕊椕婀こ瘫P奁跒閇年數(shù)]年。(3)室內(nèi)門、固定家具等保修期為[年數(shù)]年。5.在保修期內(nèi),對于因材料質(zhì)量、施工工藝或承攬方其他原因造成的質(zhì)量問題,承攬方應(yīng)在接到發(fā)包方通知后[天數(shù)]日內(nèi)響應(yīng),并負責(zé)免費維修或更換,直至達到合同約定的質(zhì)量標準。因不可抗力或發(fā)包方使用不當(dāng)造成的損壞,不屬于承攬方保修范圍,但承攬方仍可提供有償維修服務(wù)。安全責(zé)任1.承攬方應(yīng)嚴格遵守國家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的法律法規(guī)和標準規(guī)范,建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,配備必要的安全防護設(shè)施和勞動保護用品,對施工人員進行安全教育和培訓(xùn)。2.承攬方應(yīng)對其施工人員進行有效的安全管理和監(jiān)督,確保施工過程的安全。因承攬方管理不善或施工人員違規(guī)操作等原因造成的人身傷害、財產(chǎn)損失或安全事故,由承攬方承擔(dān)全部責(zé)任,與發(fā)包方無關(guān)。3.承攬方應(yīng)自行購買施工人員意外傷害保險等必要的保險,并將發(fā)包方列為保險利益相關(guān)方。保險期間應(yīng)覆蓋本合同工程項目的整個施工期間。違約責(zé)任1.若發(fā)包方未按本合同約定支付款項,每逾期一日,應(yīng)按逾期支付金額的[百分比]%(即萬分之[數(shù)字])向承攬方支付違約金。逾期超過[天數(shù)]日,承攬方有權(quán)暫停施工或解除合同,并要求發(fā)包方支付已完成工作的相應(yīng)費用及賠償損失。2.若承攬方未按本合同約定的時間、內(nèi)容和質(zhì)量標準完成工作,導(dǎo)致工期延誤,除承擔(dān)本合同工程期限與進度安排條款中約定的違約責(zé)任外,還應(yīng)根據(jù)延誤程度對發(fā)包方造成的其他直接損失進行賠償。若工程質(zhì)量不符合合同約定,發(fā)包方有權(quán)要求承攬方進行無償返工、修理,直至達到合同標準。若返工、修理仍無法滿足要求,或因質(zhì)量問題導(dǎo)致發(fā)包方產(chǎn)生其他損失的,承攬方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若承攬方未經(jīng)發(fā)包方同意,將本合同項下的任何部分工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方,則視為嚴重違約,發(fā)包方有權(quán)立即解除合同,并要求承攬方賠償合同總價款[百分比]%的違約金。4.任何一方違反本合同的保密條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[金額]元整(¥[金額小寫]元),并承擔(dān)因此給對方造成的全部損失。不可抗力1.“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本合同義務(wù)時,不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在事件發(fā)生后[天數(shù)]日內(nèi)書面通知對方,并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)事件影響,協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。3.若不可抗力影響持續(xù)超過[天數(shù)]日,雙方有權(quán)解除本合同,已發(fā)生的服務(wù)費用按實際完成的工作量比例結(jié)算,多退少補。保密條款1.甲乙雙方在本合同履行過程中及合同終止后[年數(shù)]年內(nèi),應(yīng)對彼此知悉的商業(yè)秘密(包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營信息、客戶信息、價格信息、合同內(nèi)容等)承擔(dān)保密義務(wù)。商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。2.未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允許他人使用對方的商業(yè)秘密。因一方違反本條款規(guī)定造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向[指定仲裁委員會名稱]申請仲裁,按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。/凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向[有管轄權(quán)的人民法院名稱,例如:XX市XX區(qū)人民法院]提起訴訟。合同生效、變更與解除1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.對本合同的任何修改或補充,均須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有約定外,任何一方未經(jīng)對方書面同意,不得單方面變更或解除本合同。若發(fā)生法定或約定可以解除合同的情形,提出解除的一方應(yīng)提前[天數(shù)]日書面通知對方,并提供相關(guān)依據(jù)。合同解除后,雙方應(yīng)妥善處理善后事宜,包括結(jié)算已完成的工程款、返還財產(chǎn)、承擔(dān)違約責(zé)任等。通知與送達1.本合同項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出,并可通過專人遞送、掛號信、快遞服務(wù)或雙方確認的電子郵件方式發(fā)送。2.任何書面通知在以下時間視為有效送達:(1)專人遞送:在簽收人簽收時;(2)掛號信:寄出后[天數(shù)]日;(3)快遞服務(wù):在投遞成功且對方簽收時;(4)電子郵件:在郵件進入對方指定的電子郵箱系統(tǒng)時。3.每一方應(yīng)確保其在
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 九年級上冊古詩文賞析與背誦計劃
- 制造業(yè)生產(chǎn)線績效考核指標
- 古詩詞教學(xué)重點篇章學(xué)習(xí)方案
- 電氣設(shè)備故障排查操作流程
- 酒店大型會議接待工作通知書模板
- 銷售團隊目標管理執(zhí)行計劃
- 初中英語期中測試全真模擬試卷
- 民航乘務(wù)員服務(wù)流程培訓(xùn)教材
- 海洋生物能源開發(fā)-洞察及研究
- 設(shè)計行業(yè)就業(yè)崗位需求趨勢報告
- 江南大學(xué)介紹
- 近五年甘肅中考物理試題及答案2025
- 兒科氧療護理實踐指南(2025年版)
- 康養(yǎng)中心規(guī)范化管理制度
- TCTA 011-2026 智能水尺觀測系統(tǒng)操作規(guī)程
- 科學(xué)規(guī)劃高三寒假:沖刺高考的最后蓄力
- 重金屬環(huán)境安全隱患排查評估整治技術(shù)指南(試行)
- 高空作業(yè)合同范本
- GB/T 5785-2025緊固件六角頭螺栓細牙
- 輸電線路巡視
- 2025至2030全球及中國變壓器監(jiān)測行業(yè)調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報告
評論
0/150
提交評論