工廠工件外包合同一、合同主體條款合同應(yīng)明確甲乙雙方的基本信息，包括企業(yè)名稱、法定代表人、統(tǒng)一社會信用代碼、注冊地址及聯(lián)系方式。其中，甲方為委托加工的工廠（以下簡稱“委托方”），乙方為承接加工任務(wù)的外包企業(yè)（以下簡稱“承攬方”）。雙方需確保所提供信息真實有效，若發(fā)生注冊地址或聯(lián)系方式變更，應(yīng)提前7個工作日書面通知對方，否則由此產(chǎn)生的延誤或損失由責(zé)任方承擔(dān)。二、加工標(biāo)的與數(shù)量（一）工件信息承攬方需按照委托方提供的圖紙、技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加工指定工件，具體包括工件名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)要求（如不銹鋼304、鋁合金6061等）、加工精度（如尺寸公差±0.02mm、表面粗糙度Ra1.6μm）等。委托方應(yīng)在合同簽訂后3個工作日內(nèi)向承攬方提供全套技術(shù)資料，且資料需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。若技術(shù)資料存在歧義或遺漏，委托方需在加工開始前5個工作日內(nèi)補充說明，否則承攬方有權(quán)暫停生產(chǎn)并要求順延交付時間。（二）數(shù)量與批次合同需明確總加工數(shù)量及分批交付計劃。例如，總數(shù)量為10,000件，分5批交付，每批2,000件，首批工件需在合同生效后30日內(nèi)交付，后續(xù)批次按每月25日前交付的節(jié)奏執(zhí)行。委托方可根據(jù)生產(chǎn)需求調(diào)整批次數(shù)量，但需提前15個工作日書面通知承攬方，且調(diào)整幅度不得超過原計劃的20%，否則承攬方有權(quán)要求增加加工費用或延長交付周期。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收（一）質(zhì)量要求承攬方加工的工件需符合以下標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循委托方提供的圖紙及《XX行業(yè)加工規(guī)范》（如機械加工件的形位公差需符合GB/T1184-2019標(biāo)準(zhǔn)）；性能要求：關(guān)鍵部件需通過強度測試（如抗拉強度≥300MPa）、耐腐蝕性測試（中性鹽霧試驗48小時無銹蝕）等；外觀要求：無裂紋、毛刺、劃痕等缺陷，涂層均勻（如噴漆工件的膜厚需在60-80μm之間）。（二）驗收流程初檢：承攬方在每批工件加工完成后進行自檢，出具《出廠檢驗報告》，隨貨提交委托方；抽檢：委托方在收到工件后5個工作日內(nèi)按GB/T2828.1標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗，抽檢比例不低于5%，若不合格率超過2%，整批工件視為不合格；返工與退貨：不合格工件由承攬方在10個工作日內(nèi)免費返工或更換，因此導(dǎo)致的交付延誤，承攬方需按逾期天數(shù)承擔(dān)違約責(zé)任。四、原材料與加工設(shè)備（一）原材料供應(yīng)委托方提供：若原材料由委托方供應(yīng)，需明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及交付時間，承攬方在收到材料后24小時內(nèi)進行數(shù)量和外觀檢驗，如有短缺或損壞需立即書面通知委托方，否則視為材料符合要求。加工過程中的合理損耗率（如金屬切削損耗≤3%）需在合同中約定，超出部分由承攬方承擔(dān)。承攬方采購：若原材料由承攬方采購，需注明材料品牌、供應(yīng)商資質(zhì)（需經(jīng)委托方審核備案）及質(zhì)量證明文件（如材質(zhì)化驗單），未經(jīng)委托方書面同意，承攬方不得擅自更換原材料。（二）加工設(shè)備與工藝承攬方需保證使用符合加工要求的設(shè)備（如數(shù)控車床、銑床、磨床等），且設(shè)備需在年檢有效期內(nèi)。關(guān)鍵工序（如焊接、熱處理）需采用委托方認(rèn)可的工藝，加工過程中應(yīng)保留完整的生產(chǎn)記錄（如加工參數(shù)、操作人員、檢驗數(shù)據(jù)等），委托方可隨時查閱，承攬方需予以配合。五、交付與運輸（一）交付地點與時間工件需送至委托方指定工廠倉庫，交付時間以貨物到達倉庫并經(jīng)委托方簽收為準(zhǔn)。承攬方需提前3個工作日通知委托方具體送貨時間，以便對方安排接收。若因委托方原因（如倉庫容量不足）導(dǎo)致無法按時收貨，承攬方有權(quán)將貨物暫存，由此產(chǎn)生的倉儲費用（按每日XX元/立方米計算）由委托方承擔(dān)。（二）運輸責(zé)任運輸方式由承攬方負(fù)責(zé)（如公路運輸、鐵路運輸），運輸過程中的貨物毀損、滅失風(fēng)險由承攬方承擔(dān)，直至貨物交付委托方為止。承攬方需對工件進行合理包裝（如木箱、防銹膜包裹），防止運輸過程中出現(xiàn)碰撞、受潮等問題。若因包裝不當(dāng)導(dǎo)致工件損壞，承攬方需免費更換并承擔(dān)延誤責(zé)任。六、價款與支付（一）加工單價與總價合同需明確單件加工費（如XX元/件）及總價款，總價款=單價×數(shù)量（不含稅），增值稅按國家現(xiàn)行稅率計算。單價構(gòu)成需包含原材料費（若由承攬方采購）、加工費、人工費、設(shè)備折舊費、管理費等，不得在合同外另行收取其他費用。若遇原材料價格波動超過±5%（以合同簽訂時市場價為基準(zhǔn)），雙方可協(xié)商調(diào)整單價，協(xié)商不成的，任一方有權(quán)提前30日書面通知解除合同。（二）支付方式與期限預(yù)付款：合同生效后10個工作日內(nèi)，委托方向承攬方支付總價款的30%作為預(yù)付款；進度款：每批工件驗收合格后15個工作日內(nèi)，支付該批次價款的65%；質(zhì)保金：總價款的5%作為質(zhì)保金，待全部工件交付且質(zhì)保期滿（通常為12個月）無質(zhì)量問題后，委托方一次性無息支付。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，承攬方需在付款前向委托方提供合法有效的增值稅專用發(fā)票，否則委托方有權(quán)順延付款時間。七、保密與知識產(chǎn)權(quán)（一）保密義務(wù)承攬方應(yīng)對委托方提供的圖紙、技術(shù)資料、工藝參數(shù)等商業(yè)秘密承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)書面許可不得向任何第三方泄露，保密期限為合同終止后3年。若承攬方違反保密義務(wù)導(dǎo)致委托方損失，需賠償由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失及維權(quán)費用。（二）知識產(chǎn)權(quán)委托方提供的技術(shù)資料及加工成果的知識產(chǎn)權(quán)歸委托方所有，承攬方不得擅自用于其他商業(yè)用途（如為第三方加工相同工件），也不得申請與該工件相關(guān)的專利、商標(biāo)等權(quán)利。加工過程中產(chǎn)生的新工藝、改進方案，若基于委托方原有技術(shù)，知識產(chǎn)權(quán)歸委托方所有；若為承攬方獨立研發(fā)，雙方可協(xié)商共有或由承攬方單獨所有，但不得影響委托方對工件的正常使用。八、違約責(zé)任（一）承攬方違約交付延誤：每逾期1日，按逾期批次價款的0.5‰支付違約金，逾期超過15日的，委托方有權(quán)解除合同并要求返還已支付款項，同時賠償合同總價款10%的違約金；質(zhì)量不合格：若工件經(jīng)返工仍無法達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，委托方有權(quán)拒收并要求承攬方退還該批次已付款項，同時賠償該批次價款20%的違約金；擅自轉(zhuǎn)包：未經(jīng)委托方同意，承攬方不得將加工任務(wù)轉(zhuǎn)包給第三方，否則委托方有權(quán)解除合同，承攬方需支付總價款30%的違約金。（二）委托方違約付款延誤：每逾期1日，按逾期金額的0.5‰支付違約金，逾期超過30日的，承攬方有權(quán)暫停加工或解除合同；提供資料延誤：因技術(shù)資料提供延遲導(dǎo)致加工周期延長的，委托方需賠償承攬方停工期間的設(shè)備閑置費、人工費等實際損失；無故拒收：委托方無正當(dāng)理由拒收合格工件的，需支付該批次價款的80%作為賠償金，并承擔(dān)倉儲費用。九、不可抗力與爭議解決（一）不可抗力因地震、臺風(fēng)、戰(zhàn)爭、政策調(diào)整等不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的，受影響方需立即通知對方，并在15日內(nèi)提供相關(guān)證明文件，雙方應(yīng)根據(jù)影響程度協(xié)商部分履行、延期履行或解除合同，互不承擔(dān)違約責(zé)任。（二）爭議解決合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商；協(xié)商不成的，任何一方可向委托方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款。十、其他條款合同未盡事