合同糾紛訴訟申請書再審申請書一：

尊敬的最高人民法院：

###一.稱謂

最高人民法院：

###二.正文

####1.申請內(nèi)容

申請人因與被申請人就某建設(shè)工程合同糾紛一案，不服XX省高級人民法院（20XX）X民終X號民事判決書之決定，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條之規(guī)定，特向貴院申請再審，請求依法對上述判決進行審查，并依法改判或發(fā)回重審。

####2.申請原因

**（一）原判決認定事實錯誤，適用法律存在嚴(yán)重偏差**

原審法院在審理本案過程中，對關(guān)鍵事實的認定存在重大偏差，導(dǎo)致判決結(jié)果不公。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

1.**關(guān)于合同主體資格的認定存在爭議**

原審法院認定申請人為合同無效主體，但根據(jù)《中華人民共和國民法典》第四百七十一條關(guān)于合同成立的規(guī)定，合同自雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時成立。申請人作為合同一方，在合同簽署時具備完全民事行為能力，且已履行合同約定的主要義務(wù)，原審法院以申請人不具備主體資格為由認定合同無效，缺乏事實和法律依據(jù)。

2.**關(guān)于工程質(zhì)量問題的認定存在誤判**

原審法院采信被申請人提供的工程質(zhì)量檢測報告，認定工程合格，但該報告存在以下問題：

-檢測樣本存在抽選不科學(xué)之嫌，未能全面反映工程整體質(zhì)量；

-檢測機構(gòu)與被申請人存在利害關(guān)系，其出具的檢測報告可能存在傾向性；

-申請人曾委托第三方機構(gòu)進行獨立檢測，該機構(gòu)出具的檢測報告顯示工程存在多項嚴(yán)重質(zhì)量問題，但原審法院未予采信。

3.**關(guān)于工程款結(jié)算的認定存在錯誤**

原審法院依據(jù)被申請人單方提供的結(jié)算清單，認定申請人應(yīng)支付工程款XX萬元，但該清單存在以下問題：

-多項工程量計算錯誤，被申請人未提供完整、準(zhǔn)確的工程量計算依據(jù)；

-部分工程內(nèi)容未實際發(fā)生，但被申請人仍計入結(jié)算范圍；

-申請人已實際支付工程款XX萬元，但原審法院未予充分考慮。

**（二）原判決違反法律程序，可能影響案件正確裁判**

1.**原審法院未充分保障申請人的質(zhì)證權(quán)利**

在庭審過程中，申請人提交了多項證據(jù)證明工程存在質(zhì)量問題及結(jié)算存在爭議，但原審法院未予充分質(zhì)證，僅依據(jù)被申請人單方證據(jù)作出認定，違反了《中華人民共和國民事訴訟法》第六十五條關(guān)于質(zhì)證的規(guī)定。

2.**原審法院遺漏了重要當(dāng)事人**

本案中，除申請人與被申請人外，還涉及第三方監(jiān)理單位，該單位對工程質(zhì)量及結(jié)算具有重要作用。原審法院未通知該單位作為第三人參加訴訟，導(dǎo)致案件事實認定不全面，可能影響裁判公正性。

**（三）原判決結(jié)果明顯不公，嚴(yán)重損害申請人合法權(quán)益**

原審判決認定申請人敗訴，要求申請人支付工程款XX萬元，并承擔(dān)訴訟費用，但根據(jù)案件事實及法律規(guī)定，申請人不應(yīng)承擔(dān)如此巨額的賠償責(zé)任。若維持原判，將導(dǎo)致申請人陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟困境，且與案件實際情況嚴(yán)重不符。

####3.決心和要求

申請人深知本案的復(fù)雜性和重要性，為此，申請人已準(zhǔn)備了充分的證據(jù)材料，包括但不限于：

-合同原件及簽署過程相關(guān)證據(jù)；

-工程質(zhì)量問題的第三方檢測報告；

-工程款支付憑證及結(jié)算爭議的相關(guān)文件；

-原審?fù)徆P錄及質(zhì)證意見記錄。

申請人懇請貴院能夠依法公正審理本案，充分考慮案件事實及法律規(guī)定，依法改判或發(fā)回重審，以維護申請人的合法權(quán)益。同時，申請人將積極配合貴院的審理工作，提供所有必要的證據(jù)材料，并服從貴院的最終裁判結(jié)果。

在此，申請人鄭重請求：

1.依法對（20XX）X民終X號民事判決書進行再審；

2.依法改判或發(fā)回重審；

3.依法保障申請人的合法權(quán)益。

###三.結(jié)尾

請貴院依法審查，并予以公正裁判。

###四.落款

申請人：XXX（單位蓋章）

二〇二四年五月二十一日

申請書二：

一.申請人基本信息

申請人：XXX公司

統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

職務(wù)：董事長

住所地：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

聯(lián)系電話：XXXXXXXX

被申請人：XXX公司

統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

職務(wù)：總經(jīng)理

住所地：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

聯(lián)系電話：XXXXXXXX

申請人是因與被申請人簽訂的建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服XX省高級人民法院（20XX）X民終字第XXXX號民事判決書，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條之規(guī)定，特向貴院申請再審，請求依法對上述判決進行審查，并依法改判或發(fā)回重審。

二.申請事項

1.請求貴院依法對XX省高級人民法院（20XX）X民終字第XXXX號民事判決書進行再審。

2.請求貴院依法改判，由被申請人承擔(dān)本案全部賠償責(zé)任，包括但不限于工程款、違約金、損失賠償?shù)取?/p>

3.請求貴院依法判令被申請人承擔(dān)本案全部訴訟費用。

4.請求貴院依法保障申請人的合法權(quán)益。

三.事實與理由

（一）申請人與被申請人簽訂的建設(shè)工程施工合同合法有效，被申請人應(yīng)當(dāng)全面履行合同義務(wù)。

申請人于20XX年X月X日與被申請人簽訂《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“合同”），約定由被申請人承建申請人位于XX省XX市XX區(qū)XX地的XX項目（項目編號：XXXXXXXX）。合同明確約定了工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程價款等內(nèi)容。合同簽訂后，申請人按合同約定向被申請人支付了部分工程款共計人民幣XXXX萬元。被申請人也實際進場施工，但未按照合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。

（二）原判決認定事實錯誤，適用法律存在嚴(yán)重偏差。

1.關(guān)于工程欠款金額的認定錯誤。

原審法院認定申請人僅欠被申請人工程款人民幣XXXX萬元，但該認定缺乏事實和法律依據(jù)。根據(jù)合同約定及工程實際情況，申請人應(yīng)付工程款共計人民幣XXXX萬元，而被申請人僅獲得了人民幣XXXX萬元的工程款，尚有人民幣XXXX萬元的工程款未支付。申請人已提供充分的證據(jù)證明工程量及工程款明細，原審法院未予采信，導(dǎo)致工程欠款金額認定錯誤。

2.關(guān)于工程質(zhì)量問題的認定錯誤。

原審法院認定工程不存在質(zhì)量問題，但該認定與事實嚴(yán)重不符。申請人于20XX年X月X日委托具有法定資質(zhì)的XX質(zhì)量檢測中心對工程進行質(zhì)量檢測，檢測報告顯示工程存在多項嚴(yán)重質(zhì)量問題，包括但不限于：混凝土強度不足、鋼筋數(shù)量不足、防水層破損等。這些質(zhì)量問題導(dǎo)致工程無法通過竣工驗收，且存在嚴(yán)重安全隱患。申請人已提供完整的檢測報告及相關(guān)證據(jù)，原審法院未予采信，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題認定錯誤。

3.關(guān)于違約金的認定錯誤。

原審法院僅支持了被申請人主張的部分違約金，且計算標(biāo)準(zhǔn)過低。根據(jù)合同約定，被申請人未按照工期交付工程的，應(yīng)向申請人支付每日萬分之五的違約金。由于被申請人原因，工程延期交付了XX天，按照合同約定，被申請人應(yīng)支付違約金人民幣XXXX萬元，但原審法院僅支持了人民幣XXXX萬元，且計算期限也存在錯誤，導(dǎo)致違約金損失賠償嚴(yán)重不足。

（三）原判決違反法律程序，可能影響案件正確裁判。

1.原審法院未充分審查被申請人提交的證據(jù)。

被申請人提交的多項證據(jù)存在虛假及偽造之嫌，例如工程款支付憑證存在重復(fù)記賬、日期篡改等問題。申請人曾提出異議并要求進行核實，但原審法院未予重視，僅采信了被申請人單方證據(jù)，導(dǎo)致案件事實認定嚴(yán)重偏差。

2.原審法院剝奪了申請人的質(zhì)證權(quán)利。

在庭審過程中，申請人就工程款支付、工程質(zhì)量等問題提出了多項質(zhì)證意見，但原審法院未予充分審查及認定，導(dǎo)致申請人的質(zhì)證權(quán)利被剝奪，影響案件公正審理。

（四）原判決結(jié)果明顯不公，嚴(yán)重損害申請人的合法權(quán)益。

原判決認定申請人敗訴，要求申請人支付工程款人民幣XXXX萬元及違約金人民幣XXXX萬元，并承擔(dān)本案全部訴訟費用，合計人民幣XXXX萬元。該判決結(jié)果與案件事實及法律規(guī)定嚴(yán)重不符，將導(dǎo)致申請人陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟困境，且無法得到公平正義。若維持原判，將嚴(yán)重損害申請人的合法權(quán)益，并造成社會不良影響。

四.落款

申請人：XXX公司（蓋章）

法定代表人：XXX（簽字）

二〇二四年五月二十一日

申請書三：

一.稱謂

最高人民法院：

二.申請事項與理由

**申請事項：**

申請人因與被申請人簽訂的購銷合同糾紛一案，不服XX省高級人民法院（20XX）X民終字第XXXX號民事判決書，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條之規(guī)定，特向貴院申請再審，請求依法對上述判決進行審查，并依法改判或發(fā)回重審。

1.請求貴院依法對XX省高級人民法院（20XX）X民終字第XXXX號民事判決書進行再審。

2.請求貴院依法改判，由被申請人承擔(dān)本案全部賠償責(zé)任，包括但不限于合同約定的違約金、賠償損失等。

3.請求貴院依法判令被申請人承擔(dān)本案全部訴訟費用。

4.請求貴院依法保障申請人的合法權(quán)益。

**申請理由：**

**（一）原判決認定事實錯誤，適用法律存在嚴(yán)重偏差。**

1.**關(guān)于合同效力問題的認定存在爭議。**

原審法院認定申請人與被申請人簽訂的購銷合同無效，但根據(jù)《中華人民共和國民法典》第四百六十九條規(guī)定，當(dāng)事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。當(dāng)事人約定采用書面形式的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本案中，申請人與被申請人簽訂的購銷合同系雙方真實意思表示，內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，且已實際履行，合同合法有效。原審法院以合同未采用書面形式為由認定合同無效，缺乏事實和法律依據(jù)。

2.**關(guān)于合同標(biāo)的物交付問題的認定存在誤判。**

原審法院認定被申請人未按照合同約定交付合同標(biāo)的物，但該認定與事實嚴(yán)重不符。根據(jù)合同約定，被申請人應(yīng)于20XX年X月X日前向申請人交付XX貨物，共計XX噸。但實際上，被申請人已于20XX年X月X日向申請人交付了XX噸貨物，剩余XX噸貨物因不可抗力原因未能按時交付。申請人已提供充分的證據(jù)證明貨物已實際交付，原審法院未予采信，導(dǎo)致合同標(biāo)的物交付問題認定錯誤。

3.**關(guān)于合同價款結(jié)算問題的認定存在錯誤。**

原審法院依據(jù)被申請人單方提供的結(jié)算清單，認定申請人應(yīng)支付合同價款人民幣XXXX萬元，但該清單存在以下問題：

-多項貨物數(shù)量計算錯誤，被申請人未提供完整、準(zhǔn)確的貨物數(shù)量計算依據(jù)；

-部分貨物質(zhì)量不符合合同約定，但被申請人仍計入結(jié)算范圍；

-申請人已實際支付合同價款人民幣XXXX萬元，但原審法院未予充分考慮。

申請人已提供完整的貨物清單及質(zhì)量檢測報告，證明被申請人提供的結(jié)算清單存在嚴(yán)重錯誤，原審法院未予采信，導(dǎo)致合同價款結(jié)算問題認定錯誤。

**（二）原判決違反法律程序，可能影響案件正確裁判。**

1.**原審法院未充分保障申請人的質(zhì)證權(quán)利。**

在庭審過程中，申請人提交了多項證據(jù)證明貨物已實際交付及質(zhì)量符合合同約定，但原審法院未予充分質(zhì)證，僅依據(jù)被申請人單方證據(jù)作出認定，違反了《中華人民共和國民事訴訟法》第六十五條關(guān)于質(zhì)證的規(guī)定。

2.**原審法院遺漏了重要當(dāng)事人。**

本案中，除申請人與被申請人外，還涉及第三方物流公司，該單位對貨物交付及運輸過程具有重要作用。原審法院未通知該單位作為第三人參加訴訟，導(dǎo)致案件事實認定不全面，可能影響裁判公正性。

**（三）原判決結(jié)果明顯不公，嚴(yán)重損害申請人合法權(quán)益。**

原審判決認定申請人敗訴，要求申請人支付合同價款人民幣XXXX萬元，并承擔(dān)訴訟費用，合計人民幣XXXX萬元。該判決結(jié)果與案件事實及法律規(guī)定嚴(yán)重不符，將導(dǎo)致申請人陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟困境