裝修工期延誤協(xié)議書_第1頁
裝修工期延誤協(xié)議書_第2頁
裝修工期延誤協(xié)議書_第3頁
裝修工期延誤協(xié)議書_第4頁
裝修工期延誤協(xié)議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

裝修工期延誤協(xié)議書甲方(委托方):姓名:身份證號(hào):聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:乙方(受托方):公司名稱:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:法定代表人:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:鑒于甲方擬對[房屋具體地址]進(jìn)行裝修,委托乙方提供裝修服務(wù),雙方經(jīng)友好協(xié)商,就裝修工期延誤相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、裝修工程基本情況1.裝修工程地址:[房屋具體地址]2.裝修工程內(nèi)容及要求:室內(nèi)裝修,包括但不限于水電改造、墻面地面處理、天花板吊頂、門窗安裝、廚房衛(wèi)生間裝修等,具體裝修細(xì)節(jié)及材料要求以雙方簽訂的《裝修工程合同》及相關(guān)附件為準(zhǔn)。乙方應(yīng)按照國家相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及雙方約定的質(zhì)量要求進(jìn)行施工,確保裝修工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.裝修工程預(yù)算總金額:人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])二、工期延誤的定義及情形1.工期延誤定義:本協(xié)議所稱工期延誤是指乙方未能按照雙方簽訂的《裝修工程合同》約定的竣工日期完成裝修工程,且延誤超過[X]天(具體天數(shù)可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定)。2.工期延誤情形:因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`,包括但不限于施工組織不當(dāng)、人員不足、材料供應(yīng)不及時(shí)、施工工藝不符合要求等。因不可抗力因素導(dǎo)致乙方無法正常施工,且乙方未能在不可抗力事件發(fā)生后的合理時(shí)間內(nèi)采取有效措施減少延誤,如因自然災(zāi)害、政府行政命令等原因造成的停工。因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,例如甲方未按時(shí)提供施工所需的場地、資料、款項(xiàng)等,或甲方對裝修方案提出重大變更且未給予乙方足夠的調(diào)整時(shí)間。三、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利:有權(quán)要求乙方按照合同約定的工期及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成裝修工程。有權(quán)對乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議。在乙方出現(xiàn)工期延誤情形時(shí),有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù):按照合同約定按時(shí)向乙方支付裝修款項(xiàng),確保乙方施工資金的正常周轉(zhuǎn)。協(xié)助乙方辦理裝修過程中所需的相關(guān)手續(xù),提供必要的施工條件,如確保施工場地具備施工條件、提供施工所需的水電接口等。及時(shí)對乙方提交的裝修方案、施工圖紙、材料樣品等進(jìn)行審核確認(rèn),如因甲方審核不及時(shí)導(dǎo)致工期延誤,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。根據(jù)裝修工程實(shí)際進(jìn)展情況,合理配合乙方進(jìn)行工程變更,因甲方提出不合理變更導(dǎo)致工期延誤的,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利:有權(quán)要求甲方按照合同約定支付裝修款項(xiàng)。在甲方未履行合同義務(wù)導(dǎo)致乙方施工受阻或延誤時(shí),有權(quán)要求甲方采取措施消除障礙或給予合理的工期順延。因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`時(shí),有權(quán)要求甲方給予一定的工期寬限期。2.義務(wù):按照合同約定的工期及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工,制定詳細(xì)的施工計(jì)劃并報(bào)甲方備案,合理安排施工人員和施工進(jìn)度,確保裝修工程按時(shí)竣工。定期向甲方匯報(bào)裝修工程進(jìn)展情況,及時(shí)溝通解決施工過程中出現(xiàn)的問題,接受甲方的監(jiān)督檢查。因乙方自身原因?qū)е鹿て谘诱`的,應(yīng)采取積極有效的措施加快施工進(jìn)度,盡量減少延誤對甲方造成的影響,并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。妥善保管裝修工程所需的材料、設(shè)備等,因保管不善導(dǎo)致材料損壞、丟失等影響工期的,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。嚴(yán)格按照國家相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及雙方約定的質(zhì)量要求進(jìn)行施工,確保裝修工程質(zhì)量合格。在裝修工程竣工后,負(fù)責(zé)按照合同約定進(jìn)行保修,并承擔(dān)保修期間因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的維修費(fèi)用。四、工期延誤的通知與確認(rèn)1.若出現(xiàn)工期延誤情形,乙方應(yīng)在延誤事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)書面通知甲方,說明延誤原因、預(yù)計(jì)延誤天數(shù)等情況。通知應(yīng)包括詳細(xì)的事件描述、相關(guān)證據(jù)材料(如現(xiàn)場照片、監(jiān)理記錄、材料供應(yīng)商證明等),以便甲方及時(shí)了解情況并做出決策。2.甲方在收到乙方的工期延誤通知后,應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),并書面回復(fù)乙方。如甲方對乙方所述延誤原因及情況有異議,應(yīng)在回復(fù)中明確提出,并要求乙方進(jìn)一步提供補(bǔ)充證據(jù)或說明。3.雙方應(yīng)共同對工期延誤事件進(jìn)行調(diào)查和分析,如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方應(yīng)提出具體的整改措施和后續(xù)施工計(jì)劃,經(jīng)甲方認(rèn)可后執(zhí)行,以盡量縮短工期延誤對整體裝修進(jìn)度的影響。五、違約責(zé)任1.乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的違約責(zé)任:若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方應(yīng)按照延誤天數(shù)向甲方支付違約金。違約金的計(jì)算方式為:每日違約金金額=裝修工程預(yù)算總金額×[X%](具體比例可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定)。乙方除支付違約金外,還應(yīng)承擔(dān)因工期延誤給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,如甲方因房屋延誤交付而產(chǎn)生的租金損失、臨時(shí)安置費(fèi)用等。損失的計(jì)算以甲方提供的有效憑證為準(zhǔn)。若工期延誤超過[X]天(具體天數(shù)可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定),甲方有權(quán)解除與乙方簽訂的《裝修工程合同》,乙方應(yīng)在接到甲方解除合同通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部裝修款項(xiàng),并按照裝修工程預(yù)算總金額的[X%]向甲方支付解約違約金。乙方已完成的裝修工程,甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否接收,對于已接收部分,甲方按照實(shí)際完成工程量對應(yīng)的合同金額支付款項(xiàng),對于未完成部分,乙方應(yīng)承擔(dān)拆除及清理費(fèi)用,并賠償甲方因此遭受的損失。2.甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的違約責(zé)任:若因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`,甲方應(yīng)按照延誤天數(shù)向乙方支付違約金。違約金的計(jì)算方式為:每日違約金金額=乙方已完成工程量對應(yīng)的合同金額×[X%](具體比例可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定)。甲方除支付違約金外,還應(yīng)承擔(dān)因工期延誤給乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,如乙方因窩工、停工產(chǎn)生的人工費(fèi)用、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用等。損失的計(jì)算以乙方提供的有效憑證為準(zhǔn)。因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`,造成乙方無法按照原計(jì)劃完成裝修工程的,甲方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況給予乙方合理的工期順延,并對裝修工程預(yù)算總金額、裝修方案等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整后的金額及方案應(yīng)經(jīng)雙方書面確認(rèn)。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典的相關(guān)規(guī)定。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間,除涉及爭議的部分外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。七

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論