2026年監(jiān)理工程師（建設工程合同管理）自測試題

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______一、單項選擇題（總共10題，每題3分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.下列關(guān)于建設工程合同的說法中，正確的是（）。A.建設工程合同包括工程勘察、設計、施工、監(jiān)理合同B.建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同C.建設工程合同必須采用書面形式，否則無效D.建設工程合同可以采用口頭形式，但需雙方認可2.以下關(guān)于合同法律關(guān)系的說法，錯誤的是（）。A.合同法律關(guān)系主體包括自然人、法人和其他組織B.合同法律關(guān)系客體主要包括物、行為、智力成果C.合同法律關(guān)系內(nèi)容是指合同約定和法律規(guī)定的權(quán)利和義務D.合同法律關(guān)系是由主體和客體構(gòu)成的3.某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后2個月內(nèi)，結(jié)清全部工程款”。2018年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結(jié)算文件，10月20日承包人將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未支付工程余款。2019年5月1日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為（）。A.2018年10月1日B.2018年10月10日C.2018年10月20日D.2018年12月1日4.根據(jù)《擔保法》，不能作為質(zhì)押擔保的是（）。A.建設用地使用權(quán)B.股權(quán)C.注冊商標專用權(quán)D.專利權(quán)5.下列關(guān)于招標代理機構(gòu)的說法，正確的是（）。A.招標代理機構(gòu)是依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關(guān)服務的社會中介組織B.招標人必須委托招標代理機構(gòu)進行招標C.招標代理機構(gòu)可以與招標人存在隸屬關(guān)系D.招標代理機構(gòu)可以在所代理的招標項目中投標或者代理投標6.關(guān)于評標委員會組成的說法，正確的是（）。A.招標人代表2人，專家6人B.招標人代表2人，專家5人C.招標人代表3人，專家5人D.招標人代表1人，專家7人7.下列關(guān)于建設工程施工合同中工期的說法，錯誤的是（）。A.工期是指在合同協(xié)議書約定的承包人完成工程所需的期限B.工期包括按照合同約定所作的期限變更C.合同當事人約定承包人提前竣工的，發(fā)包人應支付提前竣工獎金D.工期的計算以實際開工日期為準8.某施工合同約定由發(fā)包人負責采購的水泥，使用前進行約定的性能檢驗，應由（）。A.工程師負責檢驗，發(fā)包人承擔檢驗費用B.工程師負責檢驗，承包人承擔檢驗費用C.承包人負責檢驗，發(fā)包人承擔檢驗費用D.承包人負責檢驗，承包人承擔檢驗費用9.因不可抗力導致監(jiān)理人現(xiàn)場的物質(zhì)損失和人員傷害，由（）負責。A.監(jiān)理人B.設計人C.施工單位D.發(fā)包人10.根據(jù)《標準施工合同》，關(guān)于預付款擔保方式及生效的說法，正確的是（）。A.采用無條件擔保方式，并自預付款支付給承包人起生效B.采用有條件擔保方式，并自預付款支付給承包人起生效C.采用無條件擔保方式，并自合同協(xié)議書簽訂之日起生效D.采用有條件擔保方式，并自合同協(xié)議書簽訂之日起生效二、多項選擇題（總共5題，每題5分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）1.下列合同中，屬于建設工程合同的有（）。A.工程勘察合同B.工程設計合同C.工程施工合同D.工程監(jiān)理合同E.材料采購合同2.合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有（）。A.主體B.內(nèi)容C.客體D.法律事實E.代理關(guān)系3.下列關(guān)于施工招標的說法，正確的有（）。A.招標人采用邀請招標方式的，應當向3個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書B.招標人可以根據(jù)招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況C.招標人不得對潛在投標人實行歧視待遇D.招標人可以以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人E.招標人采用資格后審辦法對投標人進行資格審查的，應當在開標后由評標委員會按照招標文件規(guī)定的標準和方法對投標人的資格進行審查4.下列關(guān)于建設工程施工合同中質(zhì)量保證金的說法，正確的有（）。A.質(zhì)量保證金是指承包人按照合同約定向發(fā)包人支付的用于保證其在缺陷責任期內(nèi)履行缺陷修復義務的資金B(yǎng).質(zhì)量保證金的比例不得高于工程價款結(jié)算總額的3%C.缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計D.發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后，應于14天內(nèi)會同承包人按照合同約定的內(nèi)容進行核實E.經(jīng)核實，如無異議，發(fā)包人應當在核實后14天內(nèi)將保證金返還承包人5.根據(jù)《標準施工合同》，關(guān)于變更權(quán)的說法，正確的有（）。A.發(fā)包人和監(jiān)理人均可以提出變更B.承包人可以根據(jù)施工的需要對工程非重要部分做出適當變更C.監(jiān)理人發(fā)出變更指示一般無需征得發(fā)包人的同意D.變更指示均通過監(jiān)理人發(fā)出E.設計變更超過原批準的建設規(guī)模時，承包人應先辦理規(guī)劃變更審批手續(xù)三、簡答題（總共2題，每題10分）1.簡述建設工程合同的特點。2.簡述評標委員會的職責及評標程序。四、案例分析題（總共1題，每題20分）某工程，建設單位與施工單位按照《建設工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工合同，經(jīng)總監(jiān)理工程師批準的施工總進度計劃如圖所示（時間單位：月），各項工作均按最早開始時間安排且勻速施工。施工過程中發(fā)生如下事件：事件1：工作A為基礎(chǔ)工程，施工中發(fā)現(xiàn)局部地質(zhì)條件與勘察報告不符，需進行處理，工作時間延誤6天。事件2：工作B為主體結(jié)構(gòu)工程，施工期間遇到罕見暴雨，導致部分工程損壞，修復工作時間延誤8天。事件3：工作C為裝飾裝修工程，施工單位為了保證工程質(zhì)量，采取了新技術(shù)，使得工作時間延長了10天。事件4：工作D為屋面防水工程，施工單位未經(jīng)監(jiān)理工程師同意更換了防水卷材，監(jiān)理工程師要求重新檢驗，檢驗結(jié)果合格，由此導致工作時間延誤3天。1.指出圖中所示施工總進度計劃的關(guān)鍵線路及工作F的總時差。2.針對事件1至事件4，分別指出施工單位是否可以提出工期索賠，并說明理由。3.對于施工單位提出的工期索賠，監(jiān)理工程師應如何處理？五、合同條款分析題（總共1題，每題20分）某建設工程施工合同，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。合同中約定：（1）預付款為合同價款的10%，在合同簽訂后10天內(nèi)支付。（2）工程進度款按月結(jié)算，每月支付當月完成工程價款的80%。（3）質(zhì)量保證金為工程價款結(jié)算總額的3%，在工程竣工驗收合格后3個月內(nèi)一次性返還。（4）當發(fā)生設計變更、工程量增加等情況時，合同價款應相應調(diào)整。在施工過程中，發(fā)生了以下事件：事件1：因設計變更，增加了一項新的工作，經(jīng)計算該工作的工程量為200m3，綜合單價為200元/m3。事件2：由于發(fā)包人供應的材料質(zhì)量不合格，導致承包人返工，造成直接經(jīng)濟損失10萬元，工期延誤3天。事件3：承包人在施工過程中發(fā)現(xiàn)地下文物，為保護文物，承包人采取了相應的措施，導致工期延誤5天，費用增加8萬元。1.計算該工程的預付款金額。2.該工程第1個月完成工程價款為200萬元，計算該月應支付的工程進度款。3.對于事件1至事件3，分別說明合同價款應如何調(diào)整。4.計算該工程的質(zhì)量保證金金額。答案：一、1.B2.D3.D4.A5.A6.D7.D8.C9.A10.A二、1.ABC2.ABC3.ABCE4.ABCDE5.AD三、1.建設工程合同的特點：（1）合同主體的嚴格性；（2）合同標的的特殊性；（3）合同履行期限的長期性；（4）計劃和程序的嚴格性；（5）合同形式的特殊要求。2.評標委員會的職責：評標委員會應當根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行系統(tǒng)地評審和比較。評標程序：（1）初步評審；（2）詳細評審；（3）編寫評標報告。四、1.關(guān)鍵線路：①→②→③→⑤→⑦→⑧；工作F的總時差為2個月。2.事件1：施工單位可以提出工期索賠，理由是地質(zhì)條件與勘察報告不符屬于發(fā)包人應承擔的風險，導致工作A延誤，影響了工期。事件2：施工單位可以提出工期索賠，理由是罕見暴雨屬于不可抗力，導致部分工程損壞，修復工作延誤，影響了工期。事件3：施工單位不可以提出工期索賠，理由是施工單位采取新技術(shù)屬于自身原因，導致工作時間延長，不能索賠工期。事件4：施工單位不可以提出工期索賠，理由是施工單位未經(jīng)監(jiān)理工程師同意更換防水卷材，重新檢驗合格后延誤的時間應由施工單位承擔，不能索賠工期。3.對于事件1和事件2的工期索賠，監(jiān)理工程師應審核施工單位提交的工期索賠申請，核實延誤的原因和時間，如屬實，批準工期索賠申請