采砂承攬合同范本甲方（承攬方）：姓名：身份證號：地址：聯(lián)系電話：乙方（定作方）：姓名：身份證號：地址：聯(lián)系電話：鑒于乙方擁有采砂作業(yè)的需求，甲方具備相應(yīng)的采砂承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方承攬乙方采砂作業(yè)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.采砂地點(diǎn)：位于[具體采砂地點(diǎn)詳細(xì)地址]，該采砂地點(diǎn)已取得合法的采砂許可，許可編號為[具體許可編號]，許可期限自[起始日期]至[結(jié)束日期]。2.采砂范圍：在上述采砂地點(diǎn)內(nèi)，乙方指定的[具體范圍描述，如東至[具體坐標(biāo)或標(biāo)志物]，西至[具體坐標(biāo)或標(biāo)志物]，南至[具體坐標(biāo)或標(biāo)志物]，北至[具體坐標(biāo)或標(biāo)志物]的區(qū)域]為采砂作業(yè)范圍。3.采砂量：乙方預(yù)計(jì)本次采砂作業(yè)量為[X]立方米，最終采砂量以實(shí)際測量為準(zhǔn)。4.采砂要求：甲方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及乙方的要求進(jìn)行采砂作業(yè)。采砂作業(yè)應(yīng)保證采砂質(zhì)量，所采砂石應(yīng)符合[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如粒度、含泥量等要求]。甲方在采砂過程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，避免對周邊環(huán)境造成污染和破壞，包括但不限于控制揚(yáng)塵、妥善處理廢水廢渣等。甲方需按照乙方指定的方式和地點(diǎn)堆放所采砂石，堆放過程中應(yīng)保證砂石的穩(wěn)定性和安全性，不得隨意散落或造成二次污染。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)要求乙方按照本合同約定支付承攬費(fèi)用。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)暫停采砂作業(yè)，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)：甲方應(yīng)具備合法有效的采砂資質(zhì)，并向乙方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。在采砂作業(yè)過程中應(yīng)遵守國家及地方有關(guān)采砂的法律法規(guī)、政策規(guī)定，確保采砂作業(yè)合法合規(guī)。甲方應(yīng)自行配備采砂所需的設(shè)備、工具及人員，并負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和人員的管理，確保采砂作業(yè)安全、高效進(jìn)行。甲方應(yīng)按照本合同約定的采砂范圍、采砂量、采砂要求進(jìn)行作業(yè)，保證采砂質(zhì)量和進(jìn)度。在采砂過程中如發(fā)現(xiàn)實(shí)際采砂情況與合同約定不符或出現(xiàn)影響采砂作業(yè)的特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知乙方并協(xié)商解決方案。甲方負(fù)責(zé)將所采砂石按照乙方要求進(jìn)行堆放、整理，并承擔(dān)因采砂作業(yè)產(chǎn)生的運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用，但乙方另有約定的除外。甲方應(yīng)做好采砂作業(yè)過程中的安全管理工作，制定安全操作規(guī)程，對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，配備必要的安全防護(hù)用品，確保采砂作業(yè)安全無事故。如因甲方原因發(fā)生安全事故，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的一切損失。甲方應(yīng)配合乙方及相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，提供必要的資料和信息。在采砂作業(yè)結(jié)束后，負(fù)責(zé)清理作業(yè)現(xiàn)場，恢復(fù)周邊環(huán)境至采砂前狀態(tài)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)監(jiān)督甲方的采砂作業(yè)過程，要求甲方按照合同約定進(jìn)行作業(yè)，確保采砂質(zhì)量、進(jìn)度及安全。有權(quán)對甲方提交的采砂作業(yè)報(bào)告、質(zhì)量檢測報(bào)告等資料進(jìn)行審查。在甲方未履行合同義務(wù)或采砂作業(yè)不符合要求時(shí)，有權(quán)要求甲方整改或采取補(bǔ)救措施，如甲方拒不整改或無法達(dá)到要求，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)：乙方應(yīng)向甲方提供采砂作業(yè)所需的相關(guān)資料，包括但不限于采砂地點(diǎn)的地質(zhì)資料、采砂許可文件等，并保證所提供資料的真實(shí)性和完整性。乙方應(yīng)按照本合同約定向甲方支付承攬費(fèi)用。乙方應(yīng)協(xié)調(diào)與采砂作業(yè)相關(guān)的外部關(guān)系，包括但不限于與當(dāng)?shù)卣块T、周邊居民等的溝通協(xié)調(diào)工作，確保采砂作業(yè)順利進(jìn)行。如因乙方原因?qū)е虏缮白鳂I(yè)受阻或出現(xiàn)糾紛，由乙方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在采砂作業(yè)過程中，如因不可抗力或政府政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并與甲方協(xié)商解決方案。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用：經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次采砂承攬費(fèi)用為每立方米[X]元，總費(fèi)用預(yù)計(jì)為[X]元（大寫：[大寫金額]）。最終費(fèi)用以實(shí)際采砂量乘以單價(jià)計(jì)算為準(zhǔn)。2.支付方式：合同簽訂后[X]日內(nèi)，乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方完成總采砂量的[X]%后，乙方支付至已完成采砂量對應(yīng)承攬費(fèi)用的[X]%。采砂作業(yè)全部完成，經(jīng)乙方驗(yàn)收合格后[X]日內(nèi)，乙方支付剩余承攬費(fèi)用。3.費(fèi)用調(diào)整：如因市場價(jià)格波動、政策調(diào)整等原因?qū)е虏缮俺杀景l(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整承攬費(fèi)用，但應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：若甲方未按照本合同約定的采砂范圍、采砂量、采砂要求進(jìn)行作業(yè)，乙方有權(quán)要求甲方限期整改。如甲方在限期內(nèi)未完成整改或整改后仍不符合要求，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)的承攬費(fèi)用，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，違約金為未履行部分承攬費(fèi)用的[X]%。甲方未按照合同約定的時(shí)間完成采砂作業(yè)，每逾期一天，應(yīng)按照未完成采砂量對應(yīng)承攬費(fèi)用的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方返還已支付的預(yù)付款，同時(shí)甲方應(yīng)按照合同總金額的[X]%向乙方支付違約金。甲方因自身原因?qū)е虏缮白鳂I(yè)出現(xiàn)安全事故，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失、因事故導(dǎo)致的工期延誤損失等。如因安全事故給乙方造成惡劣影響，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的聲譽(yù)賠償責(zé)任。甲方擅自將采砂作業(yè)轉(zhuǎn)包或分包給第三方的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方返還已支付的預(yù)付款，同時(shí)甲方應(yīng)按照合同總金額的[X]%向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未按照本合同約定的時(shí)間支付承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權(quán)暫停采砂作業(yè)，并要求乙方支付已完成工作量的承攬費(fèi)用及違約金。乙方未按照合同約定提供相關(guān)資料或協(xié)調(diào)外部關(guān)系，導(dǎo)致采砂作業(yè)受阻或出現(xiàn)糾紛，影響甲方正常作業(yè)的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于停工損失、設(shè)備閑置損失等。乙方擅自變更采砂范圍、采砂量、采砂要求等合同主要條款的，應(yīng)與甲方協(xié)商并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。如乙方未與甲方協(xié)商一致擅自變更，導(dǎo)致甲方增加作業(yè)成本或無法完成作業(yè)的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方的全部損失，并按照合同總金額的[X]%向甲方支付違約金。五、爭議解決方式本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.合同變更與解除：本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在履行合同過程中，如一方提出解除合同，需提前[X]天書面通知對方，并經(jīng)對方同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.保密條款：雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。3.不可抗力：因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本合同義務(wù)的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，