版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
中英文工程施工合同模板范本工程施工合同是明確發(fā)包人與承包人權(quán)利義務(wù)的核心文件,尤其在涉外工程中,中英文版本的同步簽署能有效避免語言歧義,保障項目合法合規(guī)推進。以下模板綜合國內(nèi)外工程管理實踐與法律要求,供相關(guān)主體結(jié)合具體項目需求調(diào)整使用。一、中文工程施工合同模板(節(jié)選)(一)合同雙方與工程概況1.發(fā)包人(甲方):___________(全稱),住所:___________,法定代表人:___________2.承包人(乙方):___________(全稱),住所:___________,法定代表人:___________3.工程名稱:___________4.工程地點:___________5.工程內(nèi)容:___________(可附工程量清單或施工圖紙)6.工程立項批準文號:___________(如有)(二)工期約定1.開工日期:______年____月____日(以甲方簽發(fā)的《開工令》為準,或約定具體日期)2.竣工日期:______年____月____日3.工期總?cè)諝v天數(shù):______天(因不可抗力、甲方原因或設(shè)計變更導(dǎo)致工期延誤的,乙方可申請順延,雙方另簽補充協(xié)議確認)(三)質(zhì)量標準與驗收1.質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行《________工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(如GB____系列)及雙方約定的技術(shù)要求。2.驗收程序:工程完工后,乙方自檢合格后向甲方提交竣工驗收申請;甲方應(yīng)在____日內(nèi)組織設(shè)計、監(jiān)理等單位驗收,驗收合格后簽署《竣工驗收報告》。(四)合同價款與支付1.合同總價(含稅):人民幣________元(大寫:________),計價方式:□固定總價□固定單價□可調(diào)價格(說明調(diào)整因素:________)。2.付款方式:預(yù)付款:合同生效后____日內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%(即____元)。進度款:按工程進度節(jié)點支付,節(jié)點完成并經(jīng)甲方確認后____日內(nèi)支付該節(jié)點價款的____%??⒐そY(jié)算:工程驗收合格后____日內(nèi),乙方提交結(jié)算文件,雙方核對完成后____日內(nèi)支付至結(jié)算總價的____%(預(yù)留____%作為質(zhì)量保證金,保修期滿無質(zhì)量問題后無息退還)。(五)雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方義務(wù)提供施工場地及相關(guān)資料,確保場地具備施工條件;按約定支付工程款,協(xié)調(diào)施工中的外部關(guān)系;及時審核乙方的進度報告、變更申請等文件。2.乙方義務(wù)按設(shè)計圖紙、規(guī)范及合同要求施工,確保工程質(zhì)量與安全;配備合格的項目經(jīng)理及施工人員,未經(jīng)甲方同意不得擅自更換;遵守施工現(xiàn)場管理制度,做好環(huán)境保護與文明施工。(六)變更與索賠1.工程變更:甲方提出設(shè)計變更的,應(yīng)書面通知乙方,乙方按變更要求施工;因變更導(dǎo)致費用或工期變化的,雙方協(xié)商調(diào)整。2.索賠:乙方因甲方原因(如未按期付款、提供場地延誤)遭受損失的,可在事件發(fā)生后____日內(nèi)提交索賠報告,甲方應(yīng)在____日內(nèi)答復(fù)。(七)爭議解決雙方因合同履行發(fā)生爭議,應(yīng)先協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按以下第____種方式解決:1.提交________仲裁委員會仲裁;2.向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。(八)合同終止與保修1.合同終止:工程竣工結(jié)算完成且款項結(jié)清后,合同自動終止;或因一方嚴重違約,守約方書面通知后終止。2.質(zhì)量保修:保修期自竣工驗收合格之日起____年,保修范圍包括工程主體結(jié)構(gòu)、防水、設(shè)備安裝等(按國家規(guī)定或雙方約定)。二、英文工程施工合同模板(節(jié)選)(ContractforConstructionWorks)(一)PartiesandProjectOverview1.Employer(PartyA):___________(fullname),Address:___________,LegalRepresentative:___________2.Contractor(PartyB):___________(fullname),Address:___________,LegalRepresentative:___________3.ProjectName:___________4.ProjectLocation:___________5.ProjectScope:___________(attachBillofQuantitiesorDrawingsifapplicable)6.ProjectApprovalDocumentNo.:___________(ifany)3.TotalCalendarDays:______days(Timeextensionshallbegrantedforforcemajeure,Employer’scausesordesignvariations,subjecttoasupplementaryagreement)(三)QualityStandardandAcceptance(四)ContractPriceandPayment1.ContractSum(inclusiveoftax):USD/EUR/____________(writtenas:________),PricingMethod:□LumpSum□UnitPrice□AdjustablePrice(specifyadjustmentfactors:________)2.PaymentTerms:AdvancePayment:____%ofthecontractsum(i.e.,____)shallbepaidwithin____daysaftercontractexecution.(五)ObligationsofParties1.Employer’sObligationsProvideconstructionsiteandrelevantdocuments,ensurethesiteisreadyforconstruction;Paytheprojectpaymentasagreed,andcoordinateexternalrelationsduringconstruction;PromptlyreviewtheContractor’sprogressreports,variationrequests,etc.2.Contractor’sObligationsConstructinaccordancewithdrawings,specificationsandcontractrequirements,andensurequalityandsafety;Assignaqualifiedprojectmanagerandworkers,andnoreplacementisallowedwithouttheEmployer’sconsent;(六)VariationsandClaims1.Variations:IftheEmployerrequestsdesignvariations,awrittennoticeshallbegiven.TheContractorshallexecutethevariations,andadjustmentstocost/timeshallbenegotiated.2.Claims:IftheContractorsufferslossesduetotheEmployer’scauses(e.g.,latepayment,sitedelay),aclaimnoticeshallbesubmittedwithin____days.TheEmployershallrespondwithin____days.(七)DisputeResolutionIncaseofdisputes,thepartiesshallfirstnegotiate.Ifthenegotiationfails,thedisputeshallberesolvedby:2.Litigation:Filealawsuitwiththepeople’scourthavingjurisdictionovertheprojectlocation.(八)TerminationandWarranty三、使用說明與注意事項(一)條款調(diào)整本模板為通用版本,使用前需結(jié)合項目類型(如房屋建筑、市政、機電安裝等)、地域法規(guī)(國內(nèi)項目需符合《民法典》《建筑法》,涉外項目需考慮國際公約或項目所在國法律)調(diào)整條款細節(jié)。(二)語言一致性中英文版本需嚴格對應(yīng),關(guān)鍵條款(如價款、工期、質(zhì)量標準)的表述必須一致,避免因翻譯歧義引發(fā)爭議。(三)專業(yè)審核建議由工程管理專業(yè)人員、律師對合同進行審核,尤其是涉外
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年中職中西面點(糕點烘焙技術(shù))試題及答案
- 2026年導(dǎo)游服務(wù)(景點講解)試題及答案
- 2025年中職汽車電子技術(shù)(汽車電子控制系統(tǒng))試題及答案
- 2025年中職設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)(大棚蔬菜種植)試題及答案
- 中學(xué)女生安全教育課件
- 運輸專業(yè)制度匯編模板
- 養(yǎng)老院老人生活照顧人員社會保險制度
- 養(yǎng)老院老人健康飲食制度
- 養(yǎng)老院入住老人交通安全保障制度
- 央視介紹教學(xué)課件
- 統(tǒng)編版語文一年級上冊無紙化考評-趣味樂考 玩轉(zhuǎn)語文 課件
- 2025年新水利安全員b證考試試題及答案
- 2025無人機物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運營效率提升研究報告
- 鋁錠采購正規(guī)合同范本
- 城市更新能源高效利用方案
- 2025 精神護理人員職業(yè)倦怠預(yù)防課件
- 春播行動中藥貼敷培訓(xùn)
- 水泵維修安全知識培訓(xùn)課件
- 木材采伐安全生產(chǎn)培訓(xùn)課件
- DB1301∕T492-2023 電動車停放充電消防安全技術(shù)規(guī)范
- 部隊裝修合同(標準版)
評論
0/150
提交評論