2025貴州法律職業(yè)資格考試練習(xí)題及答案（原司法考試）單項(xiàng)選擇題1.甲在乙商場(chǎng)購買了一臺(tái)丙廠生產(chǎn)的電熱水壺，使用過程中因電熱水壺漏電導(dǎo)致甲觸電受傷。甲欲主張賠償權(quán)利，下列說法正確的是（）A.甲只能向乙商場(chǎng)要求賠償B.甲只能向丙廠要求賠償C.甲既可以向乙商場(chǎng)要求賠償，也可以向丙廠要求賠償D.甲只能要求乙商場(chǎng)和丙廠承擔(dān)按份賠償責(zé)任答案：C。根據(jù)《民法典》規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成他人損害的，被侵權(quán)人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者請(qǐng)求賠償，也可以向產(chǎn)品的銷售者請(qǐng)求賠償。本題中，電熱水壺漏電屬于產(chǎn)品缺陷，甲作為被侵權(quán)人，既可以向乙商場(chǎng)要求賠償，也可以向丙廠要求賠償。2.下列關(guān)于憲法特征的表述，正確的是（）A.憲法的內(nèi)容具有根本性，只規(guī)定國家根本制度B.憲法的效力具有最高性，一切法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)都不得同憲法相抵觸C.憲法的制定和修改程序與普通法律相同D.憲法只規(guī)范國家機(jī)關(guān)的權(quán)力，不規(guī)范公民的權(quán)利和義務(wù)答案：B。憲法的內(nèi)容具有根本性，不僅規(guī)定國家根本制度，還規(guī)定國家根本任務(wù)等重大問題，A選項(xiàng)錯(cuò)誤；憲法的制定和修改程序比普通法律更為嚴(yán)格，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；憲法既規(guī)范國家機(jī)關(guān)的權(quán)力，也規(guī)范公民的基本權(quán)利和義務(wù)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤；憲法具有最高的法律效力，一切法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)都不得同憲法相抵觸，B選項(xiàng)正確。3.張三因詐騙罪被判處有期徒刑5年，在刑罰執(zhí)行3年后，又發(fā)現(xiàn)他在判決宣告前還犯有盜竊罪，應(yīng)判處有期徒刑2年。那么對(duì)張三應(yīng)在（）幅度內(nèi)決定執(zhí)行的刑罰。A.2年以上5年以下B.2年以上7年以下C.5年以上7年以下D.3年以上7年以下答案：C。依據(jù)《刑法》規(guī)定，判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。本題中，張三前罪被判有期徒刑5年，后發(fā)現(xiàn)的盜竊罪應(yīng)判有期徒刑2年，應(yīng)在總和刑期（5+2=7年）以下、數(shù)刑中最高刑期（5年）以上，決定執(zhí)行的刑罰，即5年以上7年以下。4.甲公司與乙公司簽訂了一份買賣合同，約定甲公司向乙公司購買一批貨物，乙公司應(yīng)于合同簽訂后10日內(nèi)發(fā)貨。合同簽訂后，甲公司發(fā)現(xiàn)乙公司因經(jīng)營不善，陷入嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)，有不能履行合同的可能。甲公司遂通知乙公司中止履行合同。甲公司的行為屬于（）A.行使不安抗辯權(quán)B.行使同時(shí)履行抗辯權(quán)C.行使先履行抗辯權(quán)D.違約行為答案：A。不安抗辯權(quán)是指在雙務(wù)合同中，應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對(duì)方有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的情形時(shí)，有權(quán)中止履行合同。本題中，甲公司作為先履行義務(wù)的一方，發(fā)現(xiàn)乙公司因經(jīng)營不善有不能履行合同的可能，其通知乙公司中止履行合同的行為屬于行使不安抗辯權(quán)。同時(shí)履行抗辯權(quán)是指當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，沒有先后履行順序的，一方在對(duì)方履行之前有權(quán)拒絕其履行要求；先履行抗辯權(quán)是指當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后履行順序，先履行一方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其履行要求。所以B、C選項(xiàng)不符合題意。甲公司的行為是合法行使權(quán)利，并非違約行為，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。5.下列關(guān)于民事訴訟管轄的表述，正確的是（）A.因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄B.因侵權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地人民法院管轄C.級(jí)別管轄是指不同地區(qū)的同級(jí)人民法院之間受理第一審民事案件的分工和權(quán)限D(zhuǎn).專屬管轄是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件只能由特定的人民法院管轄，當(dāng)事人可以通過協(xié)議改變專屬管轄答案：A。根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄，A選項(xiàng)正確。因侵權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄，侵權(quán)行為地包括侵權(quán)行為實(shí)施地、侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地，B選項(xiàng)表述不全面。級(jí)別管轄是指劃分上下級(jí)人民法院之間受理第一審民事案件的分工和權(quán)限，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。專屬管轄是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件只能由特定的人民法院管轄，當(dāng)事人不能通過協(xié)議改變專屬管轄，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。多項(xiàng)選擇題1.下列屬于我國刑法基本原則的有（）A.罪刑法定原則B.罪刑相適應(yīng)原則C.法律面前人人平等原則D.主客觀相統(tǒng)一原則答案：ABC。我國刑法的基本原則包括罪刑法定原則、罪刑相適應(yīng)原則和法律面前人人平等原則。罪刑法定原則是指法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑；法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。罪刑相適應(yīng)原則是指刑罰的輕重，應(yīng)當(dāng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)。法律面前人人平等原則是指對(duì)任何人犯罪，在適用法律上一律平等，不允許任何人有超越法律的特權(quán)。主客觀相統(tǒng)一原則是刑法的一個(gè)重要理念，但不是刑法的基本原則，D選項(xiàng)不符合題意。2.張某與李某簽訂了一份房屋租賃合同，李某將自己的一套房屋出租給張某使用。在租賃期間，下列情形中，李某可以解除租賃合同的有（）A.張某未經(jīng)李某同意，將房屋轉(zhuǎn)租給王某B.張某無正當(dāng)理由拖欠租金達(dá)3個(gè)月C.張某在租賃的房屋內(nèi)從事非法活動(dòng)D.該房屋因地震部分倒塌，張某要求李某維修，李某拒絕維修答案：ABC。根據(jù)《民法典》規(guī)定，承租人未經(jīng)出租人同意轉(zhuǎn)租的，出租人可以解除合同，A選項(xiàng)正確。承租人無正當(dāng)理由未支付或者遲延支付租金的，出租人可以請(qǐng)求承租人在合理期限內(nèi)支付；承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同，一般合理期限為3個(gè)月左右，B選項(xiàng)正確。承租人利用租賃物從事違法活動(dòng)的，出租人可以解除合同，C選項(xiàng)正確。租賃物需要維修時(shí)，出租人應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)維修。出租人未履行維修義務(wù)的，承租人可以自行維修，維修費(fèi)用由出租人負(fù)擔(dān)。因維修租賃物影響承租人使用的，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)減少租金或者延長租期，而不是在這種情況下承租人未維修出租人就可解除合同，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的有（）A.行政復(fù)議是行政訴訟的必經(jīng)程序B.公民、法人或者其他組織對(duì)行政復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟C.行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起60日內(nèi)作出行政復(fù)議決定，但是法律規(guī)定的行政復(fù)議期限少于60日的除外D.行政訴訟中，被告對(duì)作出的行政行為負(fù)有舉證責(zé)任答案：BCD。行政復(fù)議不是行政訴訟的必經(jīng)程序，除法律、法規(guī)規(guī)定必須先申請(qǐng)行政復(fù)議的情況外，公民、法人或者其他組織可以自由選擇先申請(qǐng)行政復(fù)議還是直接提起行政訴訟，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。公民、法人或者其他組織對(duì)行政復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定書之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟，B選項(xiàng)正確。行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起60日內(nèi)作出行政復(fù)議決定，但是法律規(guī)定的行政復(fù)議期限少于60日的除外，C選項(xiàng)正確。在行政訴訟中，被告對(duì)作出的行政行為負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件，D選項(xiàng)正確。4.下列關(guān)于著作權(quán)的保護(hù)期限，表述正確的有（）A.作者的署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)的保護(hù)期不受限制B.公民的作品，其發(fā)表權(quán)、著作財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為作者終生及其死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日C.法人或者非法人組織的作品、著作權(quán)（署名權(quán)除外）由法人或者非法人組織享有的職務(wù)作品，其發(fā)表權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品創(chuàng)作完成后第50年的12月31日D.電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、攝影作品，其發(fā)表權(quán)、著作財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日答案：ABD。作者的署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)的保護(hù)期不受限制，A選項(xiàng)正確。公民的作品，其發(fā)表權(quán)、著作財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為作者終生及其死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日，B選項(xiàng)正確。法人或者非法人組織的作品、著作權(quán)（署名權(quán)除外）由法人或者非法人組織享有的職務(wù)作品，其發(fā)表權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品創(chuàng)作完成后第50年的12月31日，但作品自創(chuàng)作完成后50年內(nèi)未發(fā)表的，本法不再保護(hù)；其著作財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期也是50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，但作品自創(chuàng)作完成后50年內(nèi)未發(fā)表的，不再保護(hù)，C選項(xiàng)表述不完整。電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、攝影作品，其發(fā)表權(quán)、著作財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，但作品自創(chuàng)作完成后50年內(nèi)未發(fā)表的，不再保護(hù)，D選項(xiàng)正確。5.下列人員中，不能擔(dān)任辯護(hù)人的有（）A.正在被執(zhí)行刑罰或者處于緩刑、假釋考驗(yàn)期間的人B.依法被剝奪、限制人身自由的人C.無行為能力或者限制行為能力的人D.人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、監(jiān)獄的現(xiàn)職人員答案：ABC。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，正在被執(zhí)行刑罰或者處于緩刑、假釋考驗(yàn)期間的人，依法被剝奪、限制人身自由的人，無行為能力或者限制行為能力的人，不得擔(dān)任辯護(hù)人。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、監(jiān)獄的現(xiàn)職人員，一般不得擔(dān)任辯護(hù)人，但如果是犯罪嫌疑人、被告人的監(jiān)護(hù)人、近親屬的除外，D選項(xiàng)不符合題意。不定項(xiàng)選擇題1.甲、乙、丙三人共同出資設(shè)立了一家有限責(zé)任公司，甲以貨幣出資20萬元，乙以實(shí)物出資估價(jià)10萬元，丙以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資估價(jià)10萬元。公司成立后，經(jīng)營不善，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)。已知該公司章程未對(duì)股東承擔(dān)責(zé)任的方式作出特別約定。下列說法正確的有（）A.甲、乙、丙三人承擔(dān)無限連帶責(zé)任B.甲、乙、丙三人以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任C.該公司的注冊(cè)資本為40萬元D.丙的知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資須辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)答案：BCD。有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，而不是承擔(dān)無限連帶責(zé)任，A選項(xiàng)錯(cuò)誤，B選項(xiàng)正確。公司的注冊(cè)資本為全體股東認(rèn)繳的出資額之和，本題中公司注冊(cè)資本為甲的貨幣出資20萬元加上乙的實(shí)物出資10萬元加上丙的知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資10萬元，即40萬元，C選項(xiàng)正確。以知識(shí)產(chǎn)權(quán)等非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，D選項(xiàng)正確。2.丁某與某保險(xiǎn)公司簽訂了一份財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同，丁某為投保人，某保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)人。在保險(xiǎn)期間內(nèi)，發(fā)生了保險(xiǎn)事故，丁某向保險(xiǎn)公司提出索賠。下列關(guān)于保險(xiǎn)公司理賠的說法，正確的有（）A.保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出核定，情形復(fù)雜的，應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)作出核定，但合同另有約定的除外B.保險(xiǎn)公司認(rèn)為有關(guān)的證明和資料不完整的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)一次性通知投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人補(bǔ)充提供C.對(duì)屬于保險(xiǎn)責(zé)任的，在與被保險(xiǎn)人或者受益人達(dá)成賠償或者給付保險(xiǎn)金的協(xié)議后10日內(nèi)，履行賠償或者給付保險(xiǎn)金義務(wù)D.對(duì)不屬于保險(xiǎn)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)自作出核定之日起3日內(nèi)向被保險(xiǎn)人或者受益人發(fā)出拒絕賠償或者拒絕給付保險(xiǎn)金通知書，并說明理由答案：ABCD。根據(jù)《保險(xiǎn)法》規(guī)定，保險(xiǎn)人收到被保險(xiǎn)人或者受益人的賠償或者給付保險(xiǎn)金的請(qǐng)求后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出核定；情形復(fù)雜的，應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)作出核定，但合同另有約定的除外，A選項(xiàng)正確。保險(xiǎn)人按照合同的約定，認(rèn)為有關(guān)的證明和資料不完整的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)一次性通知投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人補(bǔ)充提供，B選項(xiàng)正確。對(duì)屬于保險(xiǎn)責(zé)任的，在與被保險(xiǎn)人或者受益人達(dá)成賠償或者給付保險(xiǎn)金的協(xié)議后十日內(nèi)，履行賠償或者給付保險(xiǎn)金義務(wù)，C選項(xiàng)正確。對(duì)不屬于保險(xiǎn)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)自作出核定之日起三日內(nèi)向被保險(xiǎn)人或者受益人發(fā)出拒絕賠償或者拒絕給付保險(xiǎn)金通知書，并說明理由，D選項(xiàng)正確。3.戊縣公安局以涉嫌詐騙罪為由對(duì)趙某采取刑事拘留措施，后因證據(jù)不足，決定撤銷案件并釋放趙某。趙某認(rèn)為自己的人身自由受到了侵犯，欲尋求賠償。下列說法正確的有（）A.趙某可以向戊縣公安局申請(qǐng)國家賠償B.若趙某申請(qǐng)國家賠償，賠償義務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起2個(gè)月內(nèi)作出是否賠償?shù)臎Q定C.若趙某對(duì)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的決定不服，可以自決定作出之日起30日內(nèi)向其上一級(jí)機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議D.若賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是人民法院的，趙某對(duì)賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的決定不服，可以向其上一級(jí)人民法院賠償委員會(huì)申請(qǐng)作出賠償決定答案：ABCD。行使偵查、檢察、審判職權(quán)的機(jī)關(guān)以及看守所、監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)及其工作人員在行使職權(quán)時(shí)侵犯公民、法人和其他組織的合法權(quán)益造成損害的，該機(jī)關(guān)為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)。本題中戊縣公安局對(duì)趙某錯(cuò)誤拘留，趙某可以向戊縣公安局申請(qǐng)國家賠償，A選項(xiàng)正確。賠償義務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起兩個(gè)月內(nèi)，作出是否賠償?shù)臎Q定，B選項(xiàng)正確。賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等非法院機(jī)關(guān)的，賠償請(qǐng)求人對(duì)賠償?shù)姆绞?、?xiàng)目、數(shù)額有異議的，或者賠償義務(wù)機(jī)關(guān)作出不予賠償決定的，賠償請(qǐng)求人可以自賠償義務(wù)機(jī)關(guān)作出賠償或者不予賠償決定之日起三十日內(nèi)，向賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的上一級(jí)機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議，C選項(xiàng)正確。賠償義務(wù)機(jī)關(guān)是人民法院的，賠償請(qǐng)求人可以依照規(guī)定向其上一級(jí)人民法院賠償委員會(huì)申請(qǐng)作出賠償決定，D選項(xiàng)正確。案例分析題案例一甲公司與乙公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，約定甲公司為乙公司建設(shè)一棟辦公樓，工程價(jià)款為5000萬元，工期為18個(gè)月。合同簽訂后，甲公司按照約定進(jìn)行施工。在施工過程中，由于乙公司未按照合同約定及時(shí)提供建筑材料，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤3個(gè)月。甲公司多次催告乙公司提供材料，但乙公司均未理睬。為了減少損失，甲公司自行采購了部分材料繼續(xù)施工。工程竣工后，經(jīng)驗(yàn)收合格。甲公司要求乙公司支付工程價(jià)款及因乙公司延誤提供材料造成的損失，乙公司以甲公司提前自行采購材料為由，只同意支付部分工程價(jià)款，不同意賠償損失。問題：1.乙公司未按照合同約定及時(shí)提供建筑材料的行為是否構(gòu)成違約？為什么？2.甲公司自行采購材料繼續(xù)施工的行為是否合理？為什么？3.乙公司是否應(yīng)當(dāng)支付甲公司全部工程價(jià)款？是否應(yīng)當(dāng)賠償甲公司因延誤提供材料造成的損失？為什么？答案：1.乙公司未按照合同約定及時(shí)提供建筑材料的行為構(gòu)成違約。根據(jù)《民法典》規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。在建設(shè)工程施工合同中，乙公司有按照合同約定及時(shí)提供建筑材料的義務(wù)，但其未履行該義務(wù)，經(jīng)甲公司多次催告仍未理睬，明顯違反了合同約定，構(gòu)成違約。2.甲公司自行采購材料繼續(xù)施工的行為合理。在乙公司違約未提供建筑材料導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的情況下，甲公司多次催告無果。為了避免工程進(jìn)一步延誤，減少雙方的損失，甲公司自行采購材料繼續(xù)施工，這是采取的合理的減損措施，符合《民法典》中關(guān)于當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大的規(guī)定。3.乙公司應(yīng)當(dāng)支付甲公司全部工程價(jià)款。因?yàn)楣こ桃呀?jīng)竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格，甲公司已經(jīng)完成了合同約定的建設(shè)任務(wù)，乙公司理應(yīng)按照合同約定支付全部工程價(jià)款。同時(shí)，乙公司應(yīng)當(dāng)賠償甲公司因延誤提供材料造成的損失。乙公司的違約行為導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，給甲公司造成了額外的損失，根據(jù)《民法典》規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對(duì)方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益。所以乙公司應(yīng)當(dāng)對(duì)其違約行為給甲公司造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。案例二張三與李四簽訂了一份買賣合同，約定張三向李四購買一批電腦，總價(jià)款為20萬元。合同簽訂后，張三向李四支付了10萬元定金。交貨期限屆滿后，李四未能按時(shí)交付電腦。張三要求李四雙倍返還定金共計(jì)20萬元，李四則認(rèn)為定金數(shù)額過高，只同意返還張三已支付的10萬元定金。問題：1.定金的數(shù)額是否符合法律規(guī)定？為什么？2.張三要求李四雙倍返還定金的主張是否合法？為什么？3.若定金數(shù)額不符合法律規(guī)定，應(yīng)如何處理？答案：1.定金的數(shù)額可能不符合法律規(guī)定。根據(jù)《民法典》規(guī)定，當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定；但是，不得超過主合同標(biāo)的額的百分之二十，超過部分不產(chǎn)生定金的效力。在本題中，主合同標(biāo)的額為20萬元，其20%為4萬元，而張三支付了10萬元定金，超過了法定的最高限額。2.張三要求李四雙倍返還定金20萬元的主張不完全合法。雖然李四未能按時(shí)交付電腦構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)定金罰則的責(zé)任，但由于定金數(shù)額超過了主合同標(biāo)的額的20%，只有4萬元部分產(chǎn)生定金的效力，李四應(yīng)就這4萬元雙倍返還，即返還8萬元，而對(duì)于超過4萬元的部分（6萬元）應(yīng)如數(shù)返還給張三，所以李四總共應(yīng)返還張三14萬元，而不是20萬元。3.若定金數(shù)額不符合法律規(guī)定，超過主合同標(biāo)的額20%的部分不產(chǎn)生定金的效力，應(yīng)將超過部分作為預(yù)付款處理。在本題中，超過的6萬元應(yīng)作為預(yù)付款，李四應(yīng)當(dāng)將這6萬元返還給張三，同時(shí)對(duì)符合法