第7頁共7頁加工承攬合同(一)?訂立合同雙?方：

?

承攬人?：

?

?

定作?人：定作?人委托承攬?人加工，經(jīng)?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?

加工成品?編號：?名稱：規(guī)?格：單位?：數(shù)量：?備注：?第二條

加?工成品質(zhì)量?要求（加?工定作物品?，需要封存?樣品的，應(yīng)?當(dāng)由雙方代?表當(dāng)面封簽?，并妥為保?存，作為驗(yàn)?收的依據(jù)）?編號名?稱規(guī)格?單位數(shù)量?備注第?三條

原材?料的提供辦?法及規(guī)格、?數(shù)量、質(zhì)量?（1．用?承攬人原料?完成工作的?，承攬人必?須依照合同?規(guī)定選用原?材料，并接?受定作人檢?驗(yàn)。承攬人?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規(guī)定的原?材料而影響?定作物的質(zhì)?量時(shí)，定作?人有權(quán)要求?重作、修理?、減少價(jià)款?或退貨。2?．用定作人?原材料完成?工作的，合?同應(yīng)當(dāng)明確?規(guī)定原材料?的消耗定額?。定作人應(yīng)?按合同規(guī)定?的時(shí)間、數(shù)?量、質(zhì)量、?規(guī)格提供原?材料。承攬?人對定作人?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時(shí)檢?驗(yàn)，不符合?要求的，應(yīng)?立即通知定?作人調(diào)換或?補(bǔ)齊。承攬?人對定作人?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3．原?材料等物品?交（提）日?期計(jì)算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。）?第四條

?技術(shù)資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法（1．?承攬人在依?照定作人的?要求進(jìn)行工?作期間，發(fā)?現(xiàn)提供的圖?紙或技術(shù)要?求不合理，?應(yīng)當(dāng)及時(shí)通?知定作人；?定作人應(yīng)當(dāng)?在規(guī)定的時(shí)?間內(nèi)回復(fù)，?提出修改意?見。承攬人?在規(guī)定的時(shí)?間內(nèi)未得到?答復(fù)，有權(quán)?停止工作，?并及時(shí)通知?定作人，因?此造成的損?失，由定作?人賠償。2?．承攬人對?于承攬的工?作，如果定?作人要求保?密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格遵守，未?經(jīng)定作人許?可不得留存?技術(shù)資料的?復(fù)制品。3?．定作人應(yīng)?當(dāng)按規(guī)定日?期提供技術(shù)?資料、圖紙?等。）第?五條

價(jià)款?或酬金（?價(jià)款或酬金?，按照國家?或主管部門?的規(guī)定執(zhí)行?，沒有規(guī)定?的由當(dāng)事人?雙方商定。?）第六條?

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?和方法（?1．按照合?同規(guī)定的質(zhì)?量要求、圖?紙和樣品作?為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?。2．定作?人應(yīng)當(dāng)按合?同規(guī)定的期?限驗(yàn)收承攬?人所完成的?工作。驗(yàn)收?前承攬人應(yīng)?當(dāng)向定作人?提交必需的?技術(shù)資料和?有關(guān)質(zhì)量證?明。對短期?檢驗(yàn)難以發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量缺陷?的定作物或?項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)?由雙方協(xié)商?，在合同中?規(guī)定保證期?限。保證期?限內(nèi)發(fā)生問?題，除定作?人使用、保?管不當(dāng)?shù)仍?因而造成質(zhì)?量問題的以?外，由承攬?人負(fù)責(zé)修復(fù)?或退換。3?．當(dāng)事人雙?方對承攬的?定作物和項(xiàng)?目質(zhì)量在檢?驗(yàn)中發(fā)生爭?議時(shí)，可由?法定質(zhì)量）?監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)?構(gòu)提供檢驗(yàn)?證明。）?第七條

交?貨的時(shí)間和?地點(diǎn)

?

（1．?交（提）定?作物期限應(yīng)?當(dāng)按照合同?規(guī)定履行。?任何一方要?求提前或延?期交（提）?定作物，應(yīng)?當(dāng)在事先與?對方達(dá)成協(xié)?議；并按協(xié)?議執(zhí)行。2?．交（提）?定作物日期?的計(jì)算：承?攬人自備運(yùn)?輸工具送交?定作物的，?以定作人接?收的戳記日?期為準(zhǔn)；委?托運(yùn)輸部門?運(yùn)輸?shù)?，?發(fā)運(yùn)定作物?時(shí)承運(yùn)部門?簽發(fā)戳記日?期為準(zhǔn)，自?提定作物的?，以承攬人?通知的提取?日期為準(zhǔn)，?但承攬人在?發(fā)出提取定?作物__通?知，必須留?給定作人以?必要的途中?時(shí)間；雙方?另有約定的?，按約定的?方法計(jì)算。?）第八條?

包裝要求?及費(fèi)用負(fù)擔(dān)?

?第九條

運(yùn)?輸辦法及費(fèi)?用負(fù)擔(dān)

?

第十?條

結(jié)算方?式及期限

?

第?十一條

其?他

?（如：1?．根據(jù)國家?有關(guān)規(guī)定，?定作人可向?承攬人交付?定金，定金?數(shù)額由雙方?協(xié)商確定。?定作人不履?行合同的，?無權(quán)請求返?還定金，承?攬人不履行?合同的，應(yīng)?當(dāng)雙倍返還?定金。2．?根據(jù)國家有?關(guān)規(guī)定，經(jīng)?當(dāng)事人雙方?約定，定作?人可向承攬?人給付預(yù)付?款。承攬人?不履行合同?的，除承擔(dān)?違約責(zé)任外?，必須如數(shù)?返還預(yù)付款?。定作人不?履行合同的?，可以把預(yù)?付款抵作違?約金和賠償?金；有余款?的可以請求?返還，等等?。）

?第十二條

?承攬人的違?約責(zé)任

?

一、?未按合同規(guī)?定的質(zhì)量交?付定作物或?完成工作，?定作人同意?利用的，應(yīng)?當(dāng)按質(zhì)論價(jià)?，酌減酬金?或價(jià)款；不?同意利用的?，應(yīng)當(dāng)負(fù)者?修整或調(diào)換?，并承擔(dān)逾?期交付的責(zé)?任；經(jīng)過修?整或調(diào)換后?，仍不符合?合同規(guī)定的?，定作人有?權(quán)拒收，由?此造成的損?失由承攬人?賠償。二?、交付定作?物或完成工?作的數(shù)量少?于合同規(guī)定?，定作人仍?然需要的，?應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)?齊，補(bǔ)交部?分按逾期交?付處理；少?交、遲交部?分定作人不?再需要的，?承攬人應(yīng)賠?償定作人因?此造成的損?失。三、?未按合同規(guī)?定包裝定作?物，需返修?或重新包裝?的，應(yīng)當(dāng)負(fù)?責(zé)返修或重?新包裝，并?承擔(dān)因此而?支付的費(fèi)用?。定作人不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的，承攬?人應(yīng)當(dāng)償付?定作人不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價(jià)值部?分。因包裝?不符合合同?規(guī)定造成定?作物毀損、?滅失的，由?承攬人賠償?損失。四?、逾期交付?定作物（包?括返修、更?換、補(bǔ)交等?），應(yīng)當(dāng)向?定作人償付?違約金元；?（合同中無?具體規(guī)定的?，應(yīng)當(dāng)比照?中國人民銀?行有關(guān)延期?付款的規(guī)定?，按逾期交?付部分的價(jià)?款總額計(jì)算?，向定作人?償付違約金?。）以酬金?計(jì)算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的__?_%償付違?約金。未?經(jīng)定作人同?意，提前交?付定作物，?定作人有權(quán)?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?時(shí)，應(yīng)當(dāng)償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價(jià)款總?值的％（％?___％的?幅度）或酬?金總額的％?（___％?___％的?幅度）違約?金。六、?異地交付的?定作物不符?合合同規(guī)定?，暫由定作?人代保管時(shí)?，應(yīng)當(dāng)償付?定作人實(shí)際?支付的保管?、保養(yǎng)費(fèi)。?七、實(shí)行?代運(yùn)或送貨?的定作物，?錯(cuò)發(fā)到達(dá)地?點(diǎn)或接收單?位（人），?除按合同規(guī)?定負(fù)責(zé)運(yùn)到?指定地點(diǎn)或?接收單位（?人）外，并?承擔(dān)因此多?付的運(yùn)雜費(fèi)?和逾期交付?定作物的責(zé)?任。八、?由于保管不?善致使定作?人提供的原?材料、設(shè)備?、包裝物及?其他物品毀?損、滅失的?，應(yīng)當(dāng)償付?定作人因此?造成的損失?。九、未?按合同規(guī)定?的辦法和期?限對定作人?提供的原材?料進(jìn)行檢驗(yàn)?，或經(jīng)檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)原材料?不符合要求?而未按合同?規(guī)定的期限?通知定作人?調(diào)換、補(bǔ)齊?的，由承攬?人對工作質(zhì)?量、數(shù)量承?擔(dān)責(zé)任。?十、擅自調(diào)?換定作人提?供的原材料?或修理物的?零部件，定?作人有權(quán)拒?收，承攬人?應(yīng)賠償定作?人因此造成?的損失。如?定作人要求?重作或重新?修理，應(yīng)當(dāng)?按定作人要?求辦理，并?承擔(dān)逾期交?付的責(zé)任。?第十三條?

定作人的?違約責(zé)任

?

一?、中途變更?定作物的數(shù)?量、規(guī)格、?質(zhì)量或設(shè)計(jì)?等，應(yīng)當(dāng)賠?償承攬犬因?此造成的損?失。

?

二、中?途廢止合同?，屬承攬人?提供原材料?的，償付承?攬人的未履?行部分價(jià)款?總值％（％?一___％?的幅度）的?違約金；不?屬承攬人提?供材料的，?償付承攬人?以未履行部?分酬金總額?％（___?％一___?％的幅度）?的違約金。?

?三、未按合?同規(guī)定的時(shí)?間和要求向?承攬人提供?原材料、技?術(shù)資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準(zhǔn)備工作，?承攬人有權(quán)?解除合同，?定作人應(yīng)當(dāng)?賠償承攬人?因此而造成?的損失；承?攬人不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作人應(yīng)?當(dāng)償付承攬?人停工待料?的損失。

?

四?、超過合同?規(guī)定期限領(lǐng)?取定作物的?，除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外，還應(yīng)當(dāng)?承擔(dān)承攬人?實(shí)際支付的?保管、保養(yǎng)?費(fèi)。定作人?超過領(lǐng)取期?限六個(gè)月不?領(lǐng)取定作物?時(shí)，承攬人?有權(quán)將定作?物變賣，所?得價(jià)款在扣?除報(bào)酬和保?管、保養(yǎng)費(fèi)?后，退還給?定作人；變?賣定作物所?得少于報(bào)酬?和保管、保?養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定?作人還應(yīng)補(bǔ)?償不足部分?，如定作物?不能變賣，?應(yīng)當(dāng)賠償承?攬人的損失?。

?五、超過?合同規(guī)定日?期付款，應(yīng)?當(dāng)比照中國?人民銀行有?關(guān)延期付款?的規(guī)定向承?攬人償付違?約金；以酬?金計(jì)算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的___?%償付違約?金。

?

六、無?故拒絕接收?定作物，應(yīng)?當(dāng)賠償承攬?人因此造成?的損失及運(yùn)?輸部門的罰?款。

?

七、變?更交付定作?物地點(diǎn)或接?收單位（人?），承擔(dān)因?此而多支出?的費(fèi)用。?第十四條

?不可抗力?在合同規(guī)定?的履行期限?內(nèi)，由于不?可抗力致使?定作物或原?材料毀損、?滅失時(shí)，承?攬人在取得?合法證明后?，可免予承?擔(dān)違約責(zé)任?，但應(yīng)當(dāng)采?取積極措施?，盡量減少?損失，如在?合同規(guī)定的?履行期限以?外發(fā)生的，?不得免除責(zé)?任，在定作?人遲延接受?或無故拒收?期間發(fā)生的?，定作人應(yīng)?當(dāng)承擔(dān)責(zé)任?，并賠償承?攬人由此造?成的損失。?第十五條?

糾紛的處?理加工承?攬合同發(fā)生?糾紛時(shí)，當(dāng)?事人雙方應(yīng)?協(xié)商解決；?協(xié)商不成時(shí)?任何一方可?向合同管理?機(jī)關(guān)申請調(diào)?解、仲裁，?也可以直接?向人民法院?起訴。本?合同自年月?日起生效，?合同履行完?畢即失效。?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?