第第頁房屋裝修承攬合同

房屋裝修承攬合同1

甲方：__________〔以下簡稱甲方〕

乙方：__________〔以下簡稱乙方〕

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原那么，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、甲方將〔地點〕涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

3、仿瓷：元每平方米〔含材料及人工〕。

4、乳膠漆：元每平方米〔含基層膩子及人工〕。

5、墻紙粘貼：元每平方米。

6、清水漆：元每平方米〔噴漆，門及其他道具的線條不另計費〕。

7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按開展面積計算，不按板材計算。

8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

三、甲方責任：

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方提供并保證質(zhì)量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等懲罰；

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當聽從甲方安排及管理。

三、乙方責任：

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程涌現(xiàn)質(zhì)量問題那么由乙方承受相應責任；

2、乙方應當以自己的設備〔設備需自備〕、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請他人援助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保證材料利用率，不得糜費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求：

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面需要平整光亮〔即壓光〕。

3、需要做乳膠漆的部位需要平整且著漆勻稱、手感舒暢。

4、造型石膏板頂及隔斷需要貼填縫帶。

5、木制道具清水漆需要噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承受賠償責任；

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定承受違約責任；

8、甲方在運用過程中，如涌現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員修理，超過____日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方承受。

五、安全施工與檢查：

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應嚴格根據(jù)甲方的安全制度與施工流程工作，采用需要的安全防護措施，清除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，全部責任由乙方承受，并承受由此產(chǎn)生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責任：

1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__；

2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費由甲方承受，以簽證單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承受相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除：

1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同；

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承受違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方〔簽章〕：__________乙方〔手印〕：__________

地址：________________地址：________________

法定代表人：_________身份證號：_________

房屋裝修承攬合同2

甲方〔業(yè)主):

乙方〔承攬方):

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在同等、自愿、協(xié)商全都的基礎上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

一、工程施工地點及房屋狀況

1.施工地點：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。

2.住房結(jié)構(gòu)：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2㎡。

二、雙方權(quán)利義務

1．乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采用須要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的有意或過失引起的上述狀況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

4.施工機械以及模板、工具等全部勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有愛護和保管責任，防止被盜丟失，否那么應對保管不當造成的徑直和間接損失負全額賠償責任。

三、質(zhì)量和工期要求

1.工期從20**年10月日開始建設，到20**年11月日止。在商定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定

2.裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質(zhì)保量的原那么，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

4.甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工后，甲方發(fā)覺存在質(zhì)量問題的，乙方需要實時進行免費修理。

四、違約責任

由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方緣由導致合同無法履行的，乙方應承受因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決方法

1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附那么

1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

2.以上合同，雙方需要共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

年月

乙方簽字：年日日月

房屋裝修承攬合同3

甲方：________

乙方：________

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著同等自愿，協(xié)商全都的原那么，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

一、工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

二、工程價款及付款方式：

1、本工程總價為________元，大寫_________。

2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同商定___________________提供。

四、材料提供：

關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應材料。

A、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料需要符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)覺甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當實時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承受，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

B、本工程材料由乙方提供，所提供的材料需要符合甲乙雙方商定標準，并接受甲方檢驗。

五、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

六、施工期限：

工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的緣由導致延誤工程進展或那么不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

七、違約責任

1、由于甲方緣由導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或那么窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同商定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2、由于乙方緣由導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前運用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

八、其他商定：

1、乙方依據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當實時通知甲方。因甲方怠于答復等緣由造成乙方損失的，應當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間，應當接受甲方須要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務。甲方不履行幫助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

九、附那么

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：________乙方：________

法定代表人：________法定代表人：________

地點：________地點：________

電話：________電話：________

簽訂日期：____年____月____日

房屋裝修承攬合同4

甲方：________乙方：________

住址：________住址：________

身份證號碼：________身份證號碼：________

甲方擬裝修房屋一座，位置在_________，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)同等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。

由于乙方人員的有意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。

依據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負責施工建設并交付建設成果。

當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等全部勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20__年______月______日開始建設，到20__年______月______日止，工期為______天。

在商定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原那么，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方需要實時進行免費修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣________元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始后________工程過半支付________元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后________天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。

竣工一年后支付給乙方。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;

造成損失的，由乙方賠償。

因乙方緣由導致使合同無法履行的，乙方應承受違約金________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方假設無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承受違約金________元。

3、在乙方無違約行為的狀況下，甲方假設不按合同商定支付工程價款，應當承受違約金________元。

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附那么

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方需要共同遵守。

如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字：________________乙方簽字：________________

________年________月________日________年________月________日

房屋裝修承攬合同5

甲方：________

乙方：________

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成全都，簽訂本合同。

一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

二、包干承包費用：人民幣______整〔小寫______元〕。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣______整〔小寫￥______元〕；

2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣______整〔小寫￥______元〕；

3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣______整〔小寫￥______元〕。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在商定的工期內(nèi)完成全部施工任務。

五、其他商定：

1、甲方根據(jù)乙方提供的清單實時自行負責收購裝修材料；

2、甲方應按合同商定實時付款，否那么按200元/天支付違約金；

3、乙方自行預備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格根據(jù)甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)覺質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承受；

4、乙方不得糜費、挪用甲方的裝修材料，否那么按500元/次予以懲罰，并需賠償甲方損失；

5、乙方應在合同商定的工期內(nèi)完成全部施工任務，每延期一天根據(jù)200元/天予以懲罰。如因甲方不實時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方緣由而延誤工期，乙方不承受違約責任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應當實時負責為甲方修理。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

甲方〔簽字〕：________乙方〔簽字〕：________

時間：________________時間：________________

房屋裝修承攬合同6

甲方〔定作人〕：

住址：

身份證號碼：

乙方〔承攬人〕：

住址：

身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)同等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的有意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。依據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、詳細裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、施工機械以及模板、腳手架等全部勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米〔含材料及人工〕。2、乳膠漆：9。00元每平方米〔含基層膩子及人工〕。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米〔噴漆，門及其他道具的線條不另計費〕。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按開展面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方提供并保甲質(zhì)量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行甲告、罰款等懲罰；

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當聽從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程涌現(xiàn)質(zhì)量問題那么由乙方承受相應責任；

2、乙方應當以自己的設備〔設備需自備〕、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請他人援助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保甲材料利用率，不得糜費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面需要平整光亮〔即壓光〕。

3、需要做乳膠漆的部位需要平整且著漆勻稱、手感舒暢。

4、造型石膏板頂及隔斷需要貼填縫帶。

5、木制道具清水漆需要噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承受賠償責任；

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定承受違約責任；

8、甲方在運用過程中，如涌現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方承受。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應嚴格根據(jù)甲方的安全制度與施工流程工作，采用需要的安全防護措施，清除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，全部責任由乙方承受，并承受由此產(chǎn)生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責任

1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%；

2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費由甲方承受，以簽甲單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承受相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同；

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承受違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方〔簽章〕：

地址：

法定代表人：

乙方〔手印〕：

地址：

身份證號：〔復印件附后〕

本合同簽約代表人：

電話

房屋裝修承攬合同11

甲方：__________〔以下簡稱甲方〕

乙方：__________〔以下簡稱乙方〕

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原那么，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將〔地點〕涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

〔1〕仿瓷：____元每平方米〔含材料及人工〕。

〔2〕乳膠漆：____元每平方米〔含基層膩子及人工〕。

〔3〕墻紙粘貼：____元每平方米。

〔4〕清水漆：____元每平方米〔噴漆，門及其他道具的線條不另計費〕。

〔5〕以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按開展面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物。

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等懲罰。

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當聽從甲方安排及管理。

四、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程涌現(xiàn)質(zhì)量問題那么由乙方承受相應責任。

2、乙方應當以自己的設備〔設備需自備〕、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請他人援助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責。

3、乙方要保證材料利用率，不得糜費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

五、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面需要平整光亮〔即壓光〕。

3、需要做乳膠漆的部位需要平整且著漆勻稱、手感舒暢。

4、造型石膏板頂及隔斷需要貼填縫帶。

5、木制道具清水漆需要噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承受賠償責任。

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定承受違約責任。

8、甲方在運用過程中，如涌現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員修理，超過____日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方承受。

六、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

2、乙方應嚴格根據(jù)甲方的安全制度與施工流程工作，采用需要的安全防護措施，清除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，全部責任由乙方承受，并承受由此產(chǎn)生的其他一切費用。

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。

七、違約責任

1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__。

2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方緣由造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費由甲方承受，以簽證單為依據(jù)。因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承受相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

八、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除。

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同。

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承受違約責任。

九、其他事項

1、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

2、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方〔簽章〕：__________乙方〔手印〕：__________

地址：________________地址：________________

法定代表人：_________身份證號：_________

房屋裝修承攬合同12

甲方：________(以下簡稱甲方)

乙方：________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原那么，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。

3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。

4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按開展面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等懲罰;

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當聽從甲方安排及管理。

四、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務，如因工程涌現(xiàn)質(zhì)量問題那么由乙方承受相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請他人援助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得糜費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

五、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面需要平整光亮(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位需要平整且著漆勻稱、手感舒暢。

4、造型石膏板頂及隔斷需要貼填縫帶。

5、木制道具清水漆需要噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承受賠償責任;

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定承受違約責任;

8、甲方在運用過程中，如涌現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方承受。

六、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格根據(jù)甲方的安全制度與施工流程工作，采用需要的安全防護措施，清除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，全部責任由乙方承受，并承受由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的懲罰。

七、違約責任

1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;

2、乙方應在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費由甲方承受，以簽證單為依據(jù);因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承受相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

八、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承受違約責任。

九、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：________乙方(手印)：________

地址：________地址：________

法定代表人：________身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人：________電話：________

房屋裝修承攬合同13

甲方〔定作人〕：身份證號碼：

住址：乙方〔承攬人〕：身份證號碼：住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)同等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務

1、詳細裝修工程為乙方承攬的房屋工程〔含面積的防水〕。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的有意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，根據(jù)市場價格對甲方進行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20**年月日開始建設，到20**年月日止，工期為天。在商定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原那么，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方需要實時進行免費修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方商定工期的，每超過一日扣工程款元。

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交區(qū)人民法院進行裁決。

六、附那么

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方需要共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字〔手印〕：乙方簽字〔手印〕：年月日年月日

房屋裝修承攬合同14

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

在同等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：

一、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號

二、工程內(nèi)容：

1、內(nèi)粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨水泥漿。

二、承包方式：包工不包料，水電由甲方提供。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元〔捌拾貳元整〕。

四、乙方負責對甲方詢問、設計、報價等相關(guān)服務。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承受全面責任，假如在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承受任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采用須要的安全防護措施，如遇上述狀況發(fā)生，造成的損失均由