PAGEPAGE412022年嵐縣建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．下列建設工程活動中，不得委托代理的是()。A、工程招標B、設備采購C、工程承包D、請律師代為訴訟答案：C解析：建設工程的承包活動不得委托代理?！督ㄖā芬?guī)定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。2．按照建筑法的規(guī)定，以下正確的說法是()。A、建筑企業(yè)集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程B、建筑企業(yè)可以在其資質(zhì)等級之上承攬工程C、聯(lián)合體共同承包的，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程D、施工企業(yè)不允許將承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人答案：D解析：禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。D對?！督ㄖā芬?guī)定，兩個以上不同資質(zhì)等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。C錯。承包工程的單位須持有依法取得的資質(zhì)證書，并在資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍內(nèi)承攬工程。B錯。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程3．某施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標準，導致一棟建筑倒塌，1名工人被砸死，直接經(jīng)濟損失120萬元。該行為屬于()。A、重大責任事故罪B、重大勞動安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：C解析：A項，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的屬于重大責任事故罪。B項，安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的屬于重大勞動安全事故罪;C項，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，該題選擇C項。4．按照《物權(quán)法》的規(guī)定，建設用地使用權(quán)自()時設立。A、合同簽訂B、合同生效C、登記D、支付出讓金答案：C解析：建設用地使用權(quán)自登記之日時設立。5．2010年7月5日，興盛建筑工程公司承包世紀房地產(chǎn)開發(fā)公司的一座高層公寓的建設工程，興盛公司將玻璃幕墻工程分包給方宇建設施工公司。在施工過程中由于腳手板斷裂致使方宇建設施工公司3名施工工人從高空墜落喪生。根據(jù)我國《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，此次安全事故應由()。A、興盛建筑工程公司承擔主要責任B、方宇建設施工公司承擔主要責任C、興盛建筑工程公司或方宇建設施工公司承擔責任D、興盛建筑工程公司和方宇建設施工公司共同承擔責任答案：D解析：總承包單位和分包單位的安全責任。教材總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包合同中應當明確各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務。總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任6．關(guān)于招標文件的說法。正確的是()。A、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清的，該澄清的內(nèi)容不得再次澄清B、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少10日前C、招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的修改的，應當以電話等即時通訊方式及時通知所有獲取招標文件的潛在招標人D、招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容答案：D解析：《招標投標法》還規(guī)定，招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。7．位于甲省的某項目產(chǎn)生大量建筑垃圾，經(jīng)協(xié)商可轉(zhuǎn)移至乙省某地填埋，但需要途徑丙省轄區(qū)，則下列觀點正確的是()。A、無需經(jīng)任何部門許可B、應當向乙省環(huán)保部門報告并經(jīng)丙省環(huán)保部門許可C、應向丙省環(huán)保部門報告并經(jīng)甲省環(huán)保部門許可D、應向甲省環(huán)保部門報告并經(jīng)乙省環(huán)保部門許可答案：D解析：轉(zhuǎn)移固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域貯存、處置的，應當向固體廢物移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門提出申請。移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門應當商經(jīng)接受地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門同意后，方可批準轉(zhuǎn)移該固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域。未經(jīng)批準的，不得轉(zhuǎn)移。8．某施工單位在參與某建設工程的投標過程中，與另一投標單位提前聯(lián)系并商討報價，給建設單位造成重大損失，則該施工單位直接責任人應承擔的刑事責任是()。A、惡意投標罪B、重大責任事故罪C、串通投標罪D、玩忽職守罪答案：C解析：《刑法》第223條規(guī)定，投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節(jié)嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照以上規(guī)定處罰。9．使用他人知識產(chǎn)權(quán)必須經(jīng)權(quán)利人同意，這體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)的()。A、期限性B、地域性C、專有性D、財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)的雙重性答案：C解析：知識產(chǎn)權(quán)的專有性：知識產(chǎn)權(quán)同其他財產(chǎn)所有權(quán)一樣，具有絕對的排他性。權(quán)利人對智力成果享有專有權(quán)，其他人若要利用這一成果必須經(jīng)過權(quán)利人同意，否則構(gòu)成侵權(quán)。10．《工傷保險條例》的規(guī)定，申請勞動能力鑒定的單位或者個人對設區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會做出的鑒定結(jié)論不服的，可以在收到該鑒定結(jié)論之日起()內(nèi)向省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會提出再次鑒定申請。A、5日B、10日C、15日D、30日答案：C解析：《工傷保險條例》第二十六條申請鑒定的單位或者個人對設區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會作出的鑒定結(jié)論不服的，可以在收到該鑒定結(jié)論之日起15日內(nèi)向省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會提出再次鑒定申請。省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會作出的勞動能力鑒定結(jié)論為最終結(jié)論。11．甲工程公司承包施工的項目，在項目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工質(zhì)量缺陷，導致工程的直接損失10萬元，維修恢復費用16萬元。根據(jù)我國《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，甲工程公司應當()。A、不承擔任何費用B、承擔直接損失費用10萬元C、承擔維修恢復費用16萬元D、承擔直接損失費用10萬元及維修恢復費用16萬元答案：D解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年;施工單位未按照國家有關(guān)標準規(guī)范和設計要求施工所造成的質(zhì)量缺陷，有施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任。12．建設工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應當在()小時內(nèi)向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和其他有關(guān)部門報告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應當在24小時內(nèi)向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和其他有關(guān)部門報告。13．《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》對違法發(fā)包進行了規(guī)定，下列不屬于違法發(fā)包情形的是()。A、建設單位將工程發(fā)包給個人的B、建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位的C、建設單位將施工合同范圍內(nèi)的單位工程或分部分項工程又另行發(fā)包的D、建設單位將工程發(fā)包給依法中標的承包單位答案：D解析：(1)建設單位將工程發(fā)包給個人的;(2)建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)的單位的;(3)依法應當招標未招標或未按照法定招標程序發(fā)包的;(4)建設單位設置不合理的招標投標條件,限制、排斥潛在投標人或者投標人的;(5)建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的。14．根據(jù)我國《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，()應當組織有關(guān)部門制定本行政區(qū)域內(nèi)特大生產(chǎn)安全事故應急救援預案，建立應急救援體系。A、省級人民政府安全生產(chǎn)主管部門B、縣級以上地方各級人民政府安全生產(chǎn)主管部門C、縣級以上人民政府安全生產(chǎn)主管部門D、縣級以上地方各級人民政府答案：D解析：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門依照本法，對全國安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理;縣級以上地方各級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門依照本法，對本行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)工作實施綜合監(jiān)督管理。包括制定本行政區(qū)域內(nèi)特大生產(chǎn)安全事故應急救援預案，建立應急救援體系。15．甲市政工程公司計劃向乙銀行貸款600萬元用于購置機械設備，乙銀行要求甲市政工程公司提供擔保。則以下可以為這筆貸款提供擔保的是()。A、甲市政府建設行政主管部門B、乙銀行C、丙建筑工程公司D、丁大學答案：C解析：具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。1.國家機關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國務院批準為使用外國政府或者國際經(jīng)濟組織貸款進行轉(zhuǎn)貸的除外;2.學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人;3.企業(yè)法人的分支機構(gòu)、職能部門不得為保證人;企業(yè)法人的分支機構(gòu)有法人書面授權(quán)的，可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。16．下述關(guān)于建筑意外傷害保險的說法，正確的是()。A、建筑意外傷害保險是一種社會保險B、建筑意外傷害保投保實行記名和計人數(shù)的方式C、建筑意外傷害保險費可以按照工資總額計提D、意外傷害險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止答案：D解析：建筑意外傷害保險是一種法定的商業(yè)保險，通常是按照施工合同額或建筑面積計提保險費。意外傷害險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止17．關(guān)于買賣合同的法律特征，下列表述錯誤的是()。A、買賣合同是一種轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)的合同B、買受人不但要取得合同涉及的財產(chǎn)，更以依法獲得其所有權(quán)作為根本目的C、在買賣合同中，買方和賣方的權(quán)利與義務是對應的D、買賣合同的標的物是作為一般等價交換物的貨幣答案：D解析：買賣合同的法律特征，包括買賣合同是一種轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)的合同，買受人不但要取得合同涉及的財產(chǎn)，更以依法獲得其所有權(quán)作為根本目的;買賣合同是有償合同，買賣合同的實質(zhì)是以等價有償方式轉(zhuǎn)讓標的物的所有權(quán);買賣合同是雙務合同，買方和賣方的權(quán)利與義務是對應的;買賣合同是諾成合同，諾成合同自當事人雙方意思表示一致時即可成立。18．建造師的延續(xù)注冊，注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為()年。A、1B、3C、5D、7答案：B解析：初始注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年。延續(xù)注冊的，注冊證書與執(zhí)業(yè)印章有效期也為3年。變更注冊的，變更注冊后的注冊證書與執(zhí)業(yè)印章仍延續(xù)原注冊有效期。19．關(guān)于用能單位的法定義務，下列說法錯誤的是()。A、用能單位應當制定并實施節(jié)能計劃和節(jié)能技術(shù)措施B、用能單位可以對能源消費實行包費制C、用能單位應當建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度D、用能單位應當定期開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓答案：B解析：任何單位不得對能源消費實行包費制。20．根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，下列關(guān)于建設單位質(zhì)量責任和義務的說法，正確的是()。A、建設工程竣工驗收合格后，即免除建設單位在施工階段的任何責任B、建設單位應當委托監(jiān)理單位組織設計、施工等有關(guān)單位進行竣工驗收C、建設單位應當履行保修義務D、建設單位必須向有關(guān)的勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設工程有關(guān)的原始資料答案：D解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設單位必須向有關(guān)的勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設工程有關(guān)的原始資料。原始資料必須真實、準確、齊全。21．依法必須進行招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發(fā)售之日起不得少于()日。A、5B、7C、10D、15答案：A解析：招標人應當合理確定提交資格預審申請文件的時間。依法必須進行招標的項目提交資格預審申請文件的時間，自資格預審文件停止發(fā)售之日起不得少于5日。22．下列行為中，構(gòu)成工程重大安全事故罪的行為應是()。A、安全員李某發(fā)現(xiàn)工人王某違規(guī)作業(yè)未制止，結(jié)果王某從樓上掉下來摔死B、某工地在建地下隱蔽工程時，未在周圍做防護措施，也沒有醒目標識，造成經(jīng)過這里的關(guān)某摔成重傷C、某工程施工單位過度追求施工進度，致使工程質(zhì)量嚴重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸傷多人的嚴重后果D、工程監(jiān)理單位未按規(guī)定監(jiān)督隱蔽工程施工，造成返工損失50萬元人民幣答案：C解析：一、工程重大安全事故罪:《刑法》第137條規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。23．關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的是()。A、一審程序包括普通程序和特別程序B、原告必須與案件有直接利害關(guān)系C、必須以書面形式起訴D、提交起訴狀的同時提交全部證據(jù)答案：B解析：一審程序包括普通程序和簡易程序。所以答案A錯?！睹袷略V訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：(1)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;所以答案B對。起訴方式，應當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外。所以答案C錯。24．根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復雜的建筑工程，可以由()個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：共同承包的適用范圍?！督ㄖā芬?guī)定，大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。25．甲乙兩公司簽訂了建筑材料買賣合同，經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致才能變更的情形是()。A、甲公司名稱變更B、乙公司的法定代表人變更C、合同簽約人變更D、采購數(shù)量變更答案：D解析：合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而不履行合同義務。當事人協(xié)商一致，可以變更合同。排除法選D26．對民事訴訟法的基本特征表述正確的是()。A、當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權(quán)B、除簡易程序外均采用合議庭合議制C、所有民事案件審理及判決結(jié)果均應向社會公開D、一個案件須由兩級人民法院審理才告終結(jié)答案：B解析：仲裁案件采用普通程序或者簡易程序來審理。采用普通程序?qū)徖碇俨冒讣?名仲裁員組成合議仲裁庭;采用簡易程序?qū)徖碇俨冒讣?，?名仲裁員組成獨任仲裁庭27．在施工合同中，就支付工程款而言，債權(quán)人和債務人分別是()。A、施工單位、建設單位B、建設單位、施工單位C、施工單位、監(jiān)理單位D、監(jiān)理單位、施工單位答案：A解析：施工合同債是發(fā)生在建設單位和施工單位之間的債。施工合同的義務主要是完成施工任務和支付工程款。對于完成施工任務，建設單位是債權(quán)人，施工單位是債務人;對于支付工程款則相反。28．某施工合同約定關(guān)于工程質(zhì)量的一切爭議由北京仲裁委員會仲裁。合同履行中，施工企業(yè)與建設單位在工程質(zhì)量和工程價款結(jié)算數(shù)額上均發(fā)生爭議。關(guān)于爭議管轄的說法，正確的是()。A、質(zhì)量和結(jié)算糾紛均由北京仲裁委員會仲裁B、仲裁條款約定無效C、質(zhì)量糾紛由北京仲裁委員會仲裁，結(jié)算糾紛由法院審理D、雙方只能修改或補充仲裁約定答案：C解析：仲裁事項是當事人提交仲裁的具體爭議事項。仲裁庭只能在仲裁協(xié)議確定的仲裁事項的范圍內(nèi)進行仲裁。當事人以仲裁裁決事項超出仲裁協(xié)議范圍為由申請撤銷仲裁裁決，經(jīng)審查屬實的，人民法院應當撤銷仲裁裁決中的超裁部分。本題中，施工合同僅約定工程質(zhì)量爭議由甲仲裁委員會仲裁，則雙方無法另行達成仲裁協(xié)議時，甲仲裁委員會無權(quán)對工程款糾紛管轄，故A選項不正確。本合同仲裁條款約定體現(xiàn)了當事人意思自治，合法有效，則B選項不正確。C選項很好地區(qū)分了仲裁機構(gòu)與人民法院的管轄權(quán)，正確。雙方既可以簽訂補充仲裁協(xié)議，也可直接依據(jù)合同仲裁條款就工程質(zhì)量爭議申請仲裁，或?qū)こ虄r款糾紛提起訴訟?？梢奃選項不正確。29．經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責任承擔的說法，正確的是()。A、第三人就完成的工作成果向定作人負責B、承攬人不再承擔責任C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責答案：D解析：未經(jīng)定作人的同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同;經(jīng)定作人同意的，承攬人也應就第三人完成的工作成果向定作人負責。30．我國《勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定，勞動爭議一方當事人在法定期限內(nèi)不起訴又不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以申請()。A、勞動爭議調(diào)解委員會強制執(zhí)行B、勞動爭議仲裁委員會強制執(zhí)行C、人民法院強制執(zhí)行D、勞動行政部門強制執(zhí)行答案：C解析：《勞動法》規(guī)定，勞動爭議當事人對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。一方當事人在法定期限內(nèi)不起訴又不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以申請人民法院強制執(zhí)行。31．我國民事訴訟中的()是指在訴訟答辯期屆滿后開庭審理前，在人民法院的主持下，當事人之間相互明示其持有證據(jù)的過程。A、質(zhì)證B、證據(jù)交換C、認證D、證明責任答案：B解析：我國民事訴訟中的證據(jù)交換，是指在訴訟答辯期屆滿后開庭審理前，在人民法院的主持下，當事人之間相互明示其持有證據(jù)的過程。32．標的物在訂立買賣合同之前已為買受人占有，合同生效即視為完成交付的交付方式是()。A、簡易交付B、占有改定C、指示交付D、擬制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①現(xiàn)實交付;②簡易交付：標的物在訂立合同之前已為買受人占有，合同生效即視為完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤擬制交付。33．當事人、利害關(guān)系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向()人民法院提出書面異議。A、原審B、負責執(zhí)行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：當事人、利害關(guān)系人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，可以向負責執(zhí)行的人民法院提出書面異議。34．工程監(jiān)理單位在對施工方案審查時，審查的重點是()。A、安全生產(chǎn)投入是否充足B、是否符合工程建設強制性標準C、施工現(xiàn)場人員的安全生產(chǎn)管理能力D、安全技術(shù)措施是否得到落實答案：B解析：根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定：工程監(jiān)理單位要對審查施工組織設計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進行審查，重點審查是否符合工程建設強制性標準。35．列入城建檔案館(室)接收范圍的工程，建設單位在工程竣工驗收后()個月內(nèi)，必須向城建檔案館(室)移交一套符合規(guī)定的工程檔案。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建設部經(jīng)修改后發(fā)布的《城市建設檔案管理規(guī)定》中規(guī)定，建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內(nèi)，向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。36．某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是()。A、主體結(jié)構(gòu)工程為10年B、供熱與供冷系統(tǒng)為2個供暖期、供冷期C、屋面防水工程為3年D、有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年答案：B解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定,在正常使用條件下,建設工程的最低保修期限為:(1)基礎(chǔ)設施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程,為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年;(3)供熱與供冷系統(tǒng),為2個采曖期、供冷期;(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,為2年。其他項日的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。37．注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，()年以內(nèi)不予注冊。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：該題考查了注冊執(zhí)業(yè)人員應承擔的法律責任。造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年以內(nèi)不予注冊;情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊。38．注冊建造師擔任施工項目負責人，在所負責的工程項目竣工驗收或交接手續(xù)辦結(jié)前，不得變更注冊到另一企業(yè)。特例情況是()。A、發(fā)包方同意更換項目負責人B、承包方同意更換項目負責人C、發(fā)包方與承包方產(chǎn)生了合同糾紛D、因不可抗力解除施工合同答案：A解析：如發(fā)生下列情形之一的，應當辦理書面交接手續(xù)后更換施工項目負責人：(1)發(fā)包方與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的;(2)發(fā)包方同意更換項目負責人的;(3)因不可抗力等特殊情況必須更換項目負責人的。建設工程合同履行期間變更項目負責人的，企業(yè)應當于項目負責人變更5個工作日內(nèi)報建設行政主管部門和有關(guān)部門及時進行網(wǎng)上變更。注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結(jié)前，除以上規(guī)定的情形外，不得變更注冊至另一企業(yè)。39．下列不屬于違法發(fā)包行為的是()。A、總承包單位將其承包工程的部分非主體工程分包給具有相應資質(zhì)條件的分包單位B、建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的C、施工總承包單位將建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的D、分包單位將其承包的建設工程在分包的答案：A解析：存在下列情形之一的，屬于違法分包:(1)施工單位將工程分包給個人的;(2)施工單位將工程分包給不具備相應資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的單位的;(3)施工合同中沒有約定，又未經(jīng)建設單位認可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的;(4)施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的，鋼結(jié)構(gòu)工程除外;(5)專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務作業(yè)部分再分包的;(6)勞務分包單位將其承包的勞務再分包的;(7)勞務分包單位除計取勞務作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機械設備費用的;(8)法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為。選項A不在違法分包行為之列。40．某新成立的建筑公司，創(chuàng)始人于2018年11月3日向工商部門提出申請，同年11月18日核準并簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照。該公司于11月29日提出資質(zhì)申請，12月6日建設行政主管部門核準該資質(zhì)申請。該公司取得法人資格的時間是()。A、11月29日B、11月3日C、11月18日D、12月6日答案：C解析：企業(yè)法人以工商部門核準注冊之日，即營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為取得法人資格之日。41．某建設工程竣工驗收后，需向建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門移交建設項目檔案，其執(zhí)行者是()。A、施工單位B、建設單位C、設計單位D、監(jiān)理單位答案：B解析：《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設單位應當嚴格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設項目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立健全建設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門移交建設項目檔案。42．關(guān)于合同變更，錯誤的是()。A、合同的變更須經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致B、合同變更須遵循法定的程序C、合同變更的內(nèi)容必須明確約定D、合同變更應當采用口頭形式答案：D解析：二、合同的變更當事人協(xié)商一致，可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。(一)合同的變更須經(jīng)當事人雙方協(xié)商一致(二)合同變更須遵循法定的程序(三)對合同變更內(nèi)容約定不明確的推定：合同變更的內(nèi)容必須明確約定。如果當事人對于合同變更的內(nèi)容約定不明確，則將被推定為未變更。任何一方不得要求對方履行約定不明確的變更內(nèi)容。43．建設單位取施工許可證后，若不能按期開工，應當向發(fā)證機關(guān)申請延期，延期不超過()個月。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建設單位應當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關(guān)申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。44．某施工企業(yè)職工因工死亡，其近親屬可以從工傷保險基金領(lǐng)取一次性工亡補助金標準為上一年度()。A、職工本人工資的20倍B、該企業(yè)職工平均工資的20倍C、統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資的20倍D、全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍答案：D解析：職工因工死亡，其近親屬按照下列規(guī)定從工傷保險基金領(lǐng)取喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金和一次性工亡補助金，一次性工亡補助金標準為上一年度全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的20倍。45．甲公司投標中標承包了某開發(fā)商的寫字樓工程施工任務，下列做法中合法的是()。A、甲公司將部分勞務作業(yè)任務分包給乙公司B、開發(fā)方指定丙公司為安裝工程的分包人C、甲公司將該工程施工任務切塊分包給了不同承包商D、丙公司與開發(fā)方簽訂工程承包合同答案：A解析：《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)條件的分包單位46．最高額抵押的主合同債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，這屬于()。A、法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓B、因未辦理相應手續(xù)而不發(fā)生法律效力C、從權(quán)利隨同主權(quán)利轉(zhuǎn)讓D、抗辯權(quán)的行使答案：A解析：《民法典》規(guī)定，債權(quán)人可以將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列情形之一的除外：(一)根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓;(二)按照當事人約定不得轉(zhuǎn)讓;(三)依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。其中最高額抵押的主合同債權(quán)不得轉(zhuǎn)讓是屬于依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的規(guī)定。47．某工程項目為趕工期而晝夜施工，嚴重影響了相鄰小區(qū)居民的休息，經(jīng)現(xiàn)場勸阻無效，居民便成立維權(quán)小組與該施工企業(yè)談判，要求其停止夜間施工，并賠償2萬元作為撫慰金。關(guān)于該施工企業(yè)與相鄰小區(qū)居民之間的關(guān)系，以下表述中正確的是()。A、其間構(gòu)成了不當?shù)美畟鵅、其間構(gòu)成了無因管理之債C、其間構(gòu)成了侵權(quán)之債D、其間沒有形成債的關(guān)系答案：C解析：侵權(quán)，是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產(chǎn)權(quán)利或人身權(quán)利的行為。侵權(quán)行為一經(jīng)發(fā)生，即在侵權(quán)行為人和被侵權(quán)人之間形成債的關(guān)系。侵權(quán)行為產(chǎn)生的債被稱為侵權(quán)之債。在建設工程活動中，也常會產(chǎn)生侵權(quán)之債。如施工現(xiàn)場的施工噪聲，有可能產(chǎn)生侵權(quán)之債。48．建設工程糾紛案件審理中，承包商為證明業(yè)主方違約而出示的施工承包合同屬于()。A、書證B、物證C、證人證言D、鑒定意見答案：A解析：根據(jù)新修訂的《民事訴訟法》，證據(jù)包括：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。證據(jù)必須查證屬實，才能作為認定事實的根據(jù)。其中，書證是指以文字、符號所記錄或表示的，以證明待證事實的文書，如合同、書信、文件、票據(jù)等。49．《工傷保險條例》規(guī)定，用人單位未在規(guī)定時限內(nèi)提交工傷認定申請的，在此期間發(fā)生的工傷待遇等有關(guān)費用由()負擔。A、工傷職工B、用人單位C、工傷職工和用人單位D、社會保險部門答案：B解析：《工傷保險條例》第17條第4款規(guī)定，用人單位未在本條第一款規(guī)定的時限內(nèi)提交工傷認定申請，在此期間發(fā)生符合本條例規(guī)定的工傷待遇等有關(guān)費用由該用人單位負擔。50．《工傷保險條例》的規(guī)定，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，停工留薪期一般不超過()。A、3個月B、6個月C、9個月D、12個月答案：D解析：職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期一般不超過12個月。二、多選題1．下列選項中不屬于保證擔保范圍的有()。A、主債權(quán)B、抵押權(quán)C、主債權(quán)的利息D、維權(quán)律師費用答案：BD解析：保證擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。保證合同另有約定的，按照約定。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。2．根據(jù)《勞動法》和《女職工勞動保護特別規(guī)定》，下列關(guān)于婦女、未成年人勞動保護的說法，正確的有()。A、女職工懷孕期間不得安排三級勞動B、企業(yè)不得聘用未滿十八周歲的未成年人C、女職工生育享受98天產(chǎn)假D、女職工懷孕未滿四個月流產(chǎn)的，不得享受產(chǎn)假答案：AC解析：不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第3級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。A對。女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假。C對?！杜毠趧颖Ｗo特別規(guī)定》中女職工生育享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天。3．根據(jù)《勞動合同法》，勞務派遣用工崗位具有()。A、長期性B、替代性C、關(guān)鍵性D、輔助性答案：BD解析：勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。4．債的產(chǎn)生根據(jù)有()。A、合同B、侵權(quán)C、支付價款D、不當?shù)美鸢福篈BD解析：建設工程債的產(chǎn)生。建設工程債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管理和不當?shù)美?．工程建設強制性標準的監(jiān)督機構(gòu)包括()。A、建設項目規(guī)劃審查機關(guān)B、施工圖設計審查單位C、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D、工程建設標準批準部門答案：ABC解析：建設項目規(guī)劃審查機關(guān)應當對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督;施工圖設計文件審查單位應當對工程建設勘察、設計階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督;建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)應當對工程建設施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督;工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當對工程建設施工、監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。6．根據(jù)《合同法》，免除施工單位違約責任的情形有()。A、施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責令暫停施工，致使工期延誤B、因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤C、地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D、由于戰(zhàn)爭，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤答案：CD解析：本題考查的是違約責任的免除。我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由;因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。7．根據(jù)《綠色施工導則》水源利用中，應當優(yōu)先采用()。A、地下水作為混凝土攪拌用水B、市政自來水作為混凝土沖洗用水C、中水攪拌D、中水飲用答案：AC解析：本題考查的是施工節(jié)能的規(guī)定。優(yōu)先采用中水攪拌、中水養(yǎng)護，有條件的地區(qū)和工程應收集雨水養(yǎng)護。處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養(yǎng)護用水、沖洗用水和部分生活用水。現(xiàn)場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水，優(yōu)先采用非傳統(tǒng)水源，盡量不使用市政自來水。8．根據(jù)2014年《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認定查處管理辦法(試行)》的規(guī)定，下列情形中屬于違法發(fā)包的有()。A、建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位的B、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位的C、建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的D、施工總承包單位將建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的答案：AC解析：違法發(fā)包是指建設單位違反法律規(guī)定，將工程違法發(fā)包給施工單位;違法分包是指總承包單位違反法律規(guī)定，將工程違法分包給專業(yè)分包單位或勞務分包單位。9．用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個與月資的有()。A、嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B、勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的C、嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的D、勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的答案：BD解析：選項AC屬于用人單位可以單方解除合同的情形。10．關(guān)于中標人違法行為應承擔的法律責任，下列表述正確的是()。A、中標人將中標項目轉(zhuǎn)讓給他人的，處轉(zhuǎn)讓項目金額5‰以上10‰以下的罰款B、中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金數(shù)額的，還應當對超過部分予以賠償C、中標人不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的，取消其5年至8年內(nèi)參加投標的資格并予以公告D、中標人無正當理由不與招標人訂立合同，取消其中標資格，投標保證金不予退還答案：ABD解析：《招標投標法》規(guī)定，中標人將中標項目轉(zhuǎn)讓給他人的，將中標項目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的，違反招標投標法和本條例規(guī)定將中標項目的部分主體、關(guān)鍵性工作分包給他人的，分包無效，處分包項目金額s‰以上10‰以下的罰款;中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金數(shù)額的，還應當對超過部分予以賠償;中標人不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的，取消其2年至5年內(nèi)參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告;中標人無正當理由不與招標人訂立合同，在簽訂合同時向招標人提出附加條件，或者不按照招標文件要求提交履保證金的，取消其中標資格，投標保證金不予退還。11．在租賃合同中屬于承租人義務的是()。A、維修租賃物B、權(quán)利瑕疵擔保C、第三人主張權(quán)利通知D、妥善保管租賃物答案：CD解析：承租人的主要義務是支付租金、按照約定使用租賃物、妥善保管租賃物、有關(guān)事項通知、返還租賃物和損失賠償。12．按照《合同法》的規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利應當通知債務人。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知()。A、不得自行撤銷B、有權(quán)自行撤銷C、經(jīng)受讓人同意可以撤銷D、經(jīng)債務人同意可以撤銷答案：AC解析：《民法典》規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應當通知債務人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務人不發(fā)生效力。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外。13．關(guān)于建設工程保修義務和損失賠償責任的說法，正確的是()。A、施工企業(yè)未按照設計要求施工造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負責返修并承擔賠償責任B、因設計問題造成的質(zhì)量缺陷，施工企業(yè)先負責維修，其賠償責任由施工企業(yè)向設計單位索賠C、因建筑材料質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，如屬施工企業(yè)采購的，由施工企業(yè)負責維修并承擔賠償責任D、因監(jiān)理單位錯誤管理造成的質(zhì)量缺陷，先由施工企業(yè)負責維修，其賠償責任由施工企業(yè)向監(jiān)理單位索賠答案：AC解析：本題考查的是保修義務的責任落實與損失賠償責任的承擔。對于保修義務的承擔和維修的經(jīng)濟責任承擔應當按照原則處理，(1)不管是誰的責任造成的質(zhì)量缺陷，施工單位都有義務維修，但其經(jīng)濟責任由責任方來承擔，如果是非施工方原因造成的損失，只能通過建設單位向責任方索賠。14．根據(jù)《民法典》，關(guān)于民事訴訟時效的說法，正確的有()。A、向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間均為3年B、超過訴訟時效期間，權(quán)利人的勝訴權(quán)消滅C、訴訟時效期間屆滿后，義務人自愿履行債務的，不得請求返還D、當事人違反法律規(guī)定，預先放棄訴訟時效利益的，人民法院不予認可答案：BCD解析：選項A，普通訴訟時效，即向人民法院請求保護民事權(quán)利的期間。普通