一級建造師之一建工程法規(guī)題庫大全+答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于見證取樣的表述，錯誤的是()。A.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，應(yīng)在建設(shè)單位或監(jiān)理單位監(jiān)督下取樣，并送相應(yīng)檢測機構(gòu)檢驗B.見證取樣和送檢的比例不得低于應(yīng)取樣數(shù)量的30%C.見證人員應(yīng)在試樣或其包裝上做出標(biāo)識、封志D.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊必須取樣【答案】C2、承包人如未在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后14日內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進行審查，責(zé)任由()。A.發(fā)包人承擔(dān)B.承包人自負C.承包人與發(fā)包人按比例承擔(dān)D.承包人與發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】B3、甲用人單位自用工之日至今6個月的時間里仍未與勞動者孫某訂立書面勞動合同，其中勞動者孫某的月薪為4000元。則用人單位應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付()元的工資。A.6000B.8000C.10000D.12000【答案】B4、某工程項目實行施工總承包的，則該項目的建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案由()統(tǒng)一組織編制。A.建設(shè)單位B.總承包單位C.監(jiān)理單位D.總承包單位和專業(yè)分包單位【答案】B5、工程建設(shè)領(lǐng)域中的民事糾紛有其自身的特點，其中不包括的是()。A.施工方與建設(shè)方法律地位平等B.爭議的內(nèi)容主要是雙方的權(quán)利和義務(wù)C.民事糾紛的可處分性D.各方對有關(guān)人身關(guān)系的民事糾紛享有處分權(quán)【答案】D6、根據(jù)《水下文物保護管理條例,下列文物中,屬于國家所有的水下文物的是（A.遺存于中國內(nèi)水的起國不明的文物B.遺存于中國領(lǐng)海以外依照中國法律由中國管潔的其他海域內(nèi)的起源于外國的文物C.存于外國領(lǐng)海以外的其他管海域內(nèi)的起源國不明的文物D.造存于外國領(lǐng)海內(nèi)的起源于中國的文物【答案】A7、保險合同中,負有支付保險費義務(wù)的人是()A.保險人B.受益人C.被保險人D.投保人【答案】D8、行政法規(guī)可以規(guī)定的行政強制措施包括（）。A.限制人身自由B.凍結(jié)存款、匯款C.查封場所、扣押財物D.拍賣被查封的場所和財物【答案】C9、法人進行民事活動的物質(zhì)基礎(chǔ)是（）。A.有自己的名稱B.有自己的組織機構(gòu)C.有必要的財產(chǎn)或經(jīng)費D.有自己的住所【答案】C10、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，監(jiān)理單位的安全責(zé)任包括（）。A.將拆除工程的施工組織方案報建設(shè)行政主管部門備案B.申領(lǐng)施工許可證時，提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料C.審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施是否符合工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)D.在設(shè)計方案中提出保障施工作業(yè)人安全和預(yù)防生產(chǎn)事故的措施建議【答案】C11、關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。(2015真題)A.申請補辦安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)在公眾媒體上聲明原許可證作廢B.未取得安全生產(chǎn)許可證從事施工活動不會產(chǎn)生民事責(zé)任C.只有經(jīng)過再次審查、安全生產(chǎn)許可證有效期才可能延期D.施工企業(yè)是否具有安全生產(chǎn)許可證部影響施工許可證的核發(fā)【答案】A12、依據(jù)《文物保護法》的規(guī)定，對于盜竊、哄搶、私分或者非法侵占國有文物構(gòu)成違反治安管理行為的，由()依法給予治安管理處罰。A.公安機關(guān)B.所在地人民政府C.人民法院D.人民檢察院【答案】A13、下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的是()。A.房屋租賃權(quán)B.建設(shè)用地使用權(quán)C.土地所有權(quán)D.船舶抵押權(quán)【答案】B14、根據(jù)《勞動合同法》,勞動合同期限一年以上不滿三年的,試用期不得超過()。A.3個月B.4個月C.2個月D.1個月【答案】C15、下列各項中,關(guān)于仲裁過程中的證據(jù)提供、收集和應(yīng)用,說法正確的是()。A.證據(jù)的提供應(yīng)由公安或者檢察部門負責(zé)B.仲裁庭認為有必要收集的證據(jù),經(jīng)當(dāng)事人同意,可以收集C.仲裁庭對專門性問題認為需要鑒定的,可以交由當(dāng)事人約定的鑒定部門鑒定,也可以由仲裁庭指定的鑒定部門鑒定D.當(dāng)事人認為需要的,可以向鑒定人直接提問【答案】C16、關(guān)于建筑起重機械安裝單位安全責(zé)任的說法,正確的是()。A.安裝單位應(yīng)當(dāng)與建設(shè)單位簽訂建筑起重機械安裝工程安全協(xié)議書B.施工總承包企業(yè)不負責(zé)對建筑起重機械安裝工程專項施工方案進行審查C.建筑起重機械安裝完畢后,建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)參加驗收D.建筑起重機械安裝完畢后,安裝單位應(yīng)當(dāng)自檢,出具自檢合格證明【答案】D17、建設(shè)單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準(zhǔn)備申請對工程進行質(zhì)量鑒定，則鑒定申請應(yīng)在()提出。A.開庭審理前B.法庭辯論前C.法院判決前D.舉證期限內(nèi)【答案】D18、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》，屬于注冊建造師不得擔(dān)任兩個及以上建設(shè)工程施工項目負責(zé)人的情形是（）。2018真題A.同一工程相鄰分段發(fā)包的B.合同約定的工程驗收合格的C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含）經(jīng)建設(shè)單位同意的D.合同約定的工程提交竣工驗收報告的【答案】D19、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，在施工合同中，屬于建設(shè)單位安全責(zé)任的有（）。A.編制施工安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作資料B.不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設(shè)備等C.不得壓縮合同工期D.為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險【答案】B20、政府部門應(yīng)當(dāng)自受理消防驗收申請之日起（）日內(nèi)組織消防驗收，并出具消防驗收意見。A.5B.10C.15D.20【答案】D21、建筑工程一切險是一種綜合性保險,下列屬于該險種的被保險人的是()。A.住建局的工作人員B.質(zhì)監(jiān)站工作人員C.招標(biāo)代理機構(gòu)工作人員D.技術(shù)顧問【答案】D22、甲施工企業(yè)到乙供應(yīng)商的材料倉庫提貨時．倉庫保管員由于工作疏忽多發(fā)了2噸水泥給甲施工企業(yè)．乙供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)后要求甲施工企業(yè)返還。下列表述正確的是（）。A.甲施工企業(yè)沒有過錯無須返還B.產(chǎn)生侵權(quán)之債，甲施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)返還C.產(chǎn)生不當(dāng)?shù)美畟?，甲施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)返還D.產(chǎn)生無因管理之債，甲施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)返還【答案】C23、包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂-建設(shè)工程施工合同。施工結(jié)朿后，工程竣工驗收質(zhì)量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關(guān)于該案處理的說法，正確的是()。（2015）A.合同無效，不應(yīng)支付工程款B.合同無效，應(yīng)參照合同約定支付工程款C.合同有效，應(yīng)按照合同約定支付工程款D.合同有效，應(yīng)參照合同約定支付工程款【答案】B24、下列屬于特別法人的是（）。A.有限責(zé)任公司B.基金會C.事業(yè)單位D.農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法人【答案】D25、位于甲省的某項目產(chǎn)生大量建筑垃圾,經(jīng)協(xié)商可轉(zhuǎn)移至乙省某地填埋,但需要途經(jīng)丙省轄區(qū)。關(guān)于該固體廢物轉(zhuǎn)移的說法,正確的是()A.應(yīng)當(dāng)向甲省環(huán)保部門報告并經(jīng)丙省環(huán)保部門同意B.應(yīng)當(dāng)向甲省環(huán)保部門報告并經(jīng)乙省環(huán)保部門同意C.應(yīng)當(dāng)向乙省環(huán)保部門報告并經(jīng)丙省環(huán)保部門同意D.應(yīng)當(dāng)向內(nèi)省環(huán)保部門報告并經(jīng)甲省環(huán)保部門同意【答案】B26、合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關(guān)內(nèi)容方式有：①按照交易習(xí)慣確定；②簽訂補充協(xié)議；③按合同法其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三種方式的先后順序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】C27、下列糾紛可以申請仲裁的是()。A.建筑工程施工糾紛B.婚姻糾紛C.勞動糾紛D.財產(chǎn)繼承糾紛【答案】A28、關(guān)于建設(shè)活動中的民事商事法律關(guān)系的說法，正確的是()。A.建設(shè)活動中的民事商事法律關(guān)系不是平等主體之間的關(guān)系B.建設(shè)活動中的民事商事關(guān)系主要是非財產(chǎn)關(guān)系C.懲罰性責(zé)任是建設(shè)活動中的民事商事關(guān)系的主要責(zé)任形式D.在建設(shè)活動中，建設(shè)單位與施工企業(yè)之間的合同關(guān)系屬于民事商事法律關(guān)系【答案】D29、關(guān)于無資質(zhì)承攬工程，下列表述中正確的是()。A.無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同B.當(dāng)作為無資質(zhì)的“實際施工人”的利益受到損害時，不能向合同相對人主張權(quán)利C.當(dāng)無資質(zhì)的“實際施工人”以合同相對方為被告起訴時，法院不應(yīng)受理D.無資質(zhì)的“實際施工人”不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利【答案】A30、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》進一步規(guī)定，分包單位應(yīng)當(dāng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)（）A.主要責(zé)任B.次要責(zé)任C.不承擔(dān)責(zé)任D.連帶責(zé)任【答案】A31、某施工現(xiàn)場臨時用電設(shè)備在5臺以下的，則應(yīng)當(dāng)（）。A.進行負荷計算B.制定安全用電和電氣防火措施C.設(shè)計防雷裝置D.確定防護措施【答案】B32、根據(jù)《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起（）內(nèi)，向施工許可證頒發(fā)機關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。A.15天B.1個月C.2個月D.3個月【答案】B33、某建設(shè)單位2006年9月1日領(lǐng)取了施工許可證。由于特殊原因不能按期開工，故向發(fā)證機關(guān)申請延期。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，下列關(guān)于延期的說法正確的是()。A.領(lǐng)取施工許可證不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以兩次為限，每次不超過兩個月D.超過延期界限的，施工許可證自行廢止【答案】D34、下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是()。（2012）A.勞動報酬B.試用期C.保守商業(yè)秘密D.福利待遇【答案】A35、根據(jù)《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》，建筑工地事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向（）報告。A.業(yè)主單位負責(zé)人B.事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門C.事故發(fā)生地省級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門D.本單位負責(zé)人【答案】D36、關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是（）。A.同一物的擔(dān)保物權(quán)人與所有權(quán)人應(yīng)當(dāng)為同一人B.用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人C.未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設(shè)立地役權(quán)D.物權(quán)的變動只能基于合同關(guān)系【答案】C37、在正常使用條件下，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程的最低保修期限為（）。A.設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B.5年C.2年D.2個采暖期、供冷期【答案】A38、2017年3月1日甲施工企業(yè)向乙鋼材商發(fā)出采購單購買一批鋼材。要求乙在3月5日前承諾。3月1日，乙收到甲的采購單，3月2日，甲再次發(fā)函至乙取消本次采購。乙收到兩份函件后，3月4日，乙發(fā)函至甲表示同意履行3月1日的采購單。關(guān)于該案的說法，正確的是（）。A.甲3月2日的行為屬于要約撤回B.乙3月4日的行為屬于新要約C.甲的要約已被撤銷D.甲乙之間合同成立【答案】D39、同一專業(yè)的單位組成聯(lián)合體投標(biāo)，按照（）單位確定資質(zhì)等級。A.資質(zhì)等級較高的B.資質(zhì)等級較低的C.聯(lián)合體主辦者的D.承擔(dān)主要任務(wù)的【答案】B40、甲供應(yīng)商向同一項目中的乙、丙兩家專業(yè)分包單位供應(yīng)同一型號材料，兩份供貨合同對材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均未約定。乙主張參照其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，丙主張執(zhí)行總承包單位關(guān)于該類材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲提出以降低價格為條件，要求執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),乙、丙表示同意，則該材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達到（)。A.國家標(biāo)準(zhǔn)B.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.總承包單位確定的標(biāo)準(zhǔn)D.其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B41、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，關(guān)于建設(shè)項目環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A.建設(shè)項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須提出環(huán)境影響報告書B.環(huán)境影響報告書應(yīng)當(dāng)報生態(tài)環(huán)境主管部門批準(zhǔn)C.環(huán)境影響報告書中應(yīng)當(dāng)有施工企業(yè)的意見D.環(huán)境影響報告書應(yīng)當(dāng)征得該建設(shè)項目所在地單位和居民的同意【答案】B42、根據(jù)《民事訴訟法》及司法解釋，因建設(shè)工程施工合同糾紛提起訴訟的管轄法院為（）。A.工程所在地法院B.被告所在地法院C.原告所在地法院D.合同簽訂地法院【答案】A43、關(guān)于建設(shè)工程返修中法律責(zé)任的說法，正確的是（）。A.因施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修并承擔(dān)費用B.已發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，由缺陷責(zé)任方修復(fù)C.嚴(yán)重工程質(zhì)量問題相關(guān)責(zé)任單位已被撤銷的，不可追究項目負責(zé)人的責(zé)任D.建設(shè)工程返修的質(zhì)量問題僅指竣工驗收時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題【答案】A44、甲與乙訂立了一份材料購銷合同，約定甲向乙交付相應(yīng)的材料，貨款為80萬元，乙向甲支付定金4萬元；同時約定任何一方不履行合同應(yīng)支付違約金6萬元。合同到期后，甲無法向乙交付材料，乙為了最大限度保護自己的利益，應(yīng)請求（）。A.甲雙倍返還定金8萬元B.甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元C.甲支付違約金6萬元，同時請求返還定金4萬元D.甲支付違約金6萬元【答案】C45、某施工企業(yè)在異地設(shè)有分公司，分公司在某工程項目上設(shè)立了項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理孫某與某材料供應(yīng)商訂立了建筑材料采購合同。材料交貨后貨款未支付，供應(yīng)商應(yīng)以()為被告人向人民法院起訴，要求支付材料款。A.項目經(jīng)理B.項目經(jīng)理部C.分公司D.施工企業(yè)【答案】D46、關(guān)于仲裁庭的組成，下列說法錯誤的是()。A.仲裁庭可以由3名仲裁員組成，仲裁員可以由當(dāng)事人選定B.當(dāng)事人可以約定由1名仲裁員組成仲裁庭C.由1名仲裁員組成仲裁庭的，仲裁員不能由當(dāng)事人選定D.仲裁庭由3名仲裁員組成的，設(shè)首席仲裁員【答案】C47、下列不良行為中,屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是（）A.以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)的B.不按照與招標(biāo)人訂立的合同行義務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的C.將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的D.允許其他單位或個人以本單位名義承攪工程的【答案】D48、關(guān)于建筑工程施工許可管理的說法，錯誤的是()（2013）A.申請施工許可證是取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證的前置條件B.保證工程質(zhì)量和安全的施工措施須在申請施工許可證前編制完成C.只法律和行政法規(guī)才有權(quán)設(shè)定施工許可證的申請條件D.消防設(shè)計審核不合格的，不予頒發(fā)施工許可證【答案】A49、某市政府準(zhǔn)備出讓一宗位于某區(qū)的商業(yè)地塊，其出讓方式一般應(yīng)為()。A.協(xié)議B.議標(biāo)C.招標(biāo)拍賣D.劃撥【答案】C50、李某擔(dān)任施工單位的項目負責(zé)人的資格條件是()。A.取得建造師注冊證書和職業(yè)印章B.取得建造師注冊資格證書C.必須有?？埔陨蠈W(xué)歷D.受聘于一個具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)【答案】A多選題（共20題）1、關(guān)于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定,國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門負責(zé)工程建設(shè)強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的（）A.項目提出B.組織起草C.立項D.編號和對外通報E.征求意見【答案】CD2、根據(jù)《建筑工程五方責(zé)任主體項目負責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任終究暫行辦法》，下列人員中，屬于五方責(zé)任主體項目負責(zé)人的有()。A.建設(shè)單位項目負責(zé)人B.監(jiān)理單位負責(zé)人C.設(shè)計單位負責(zé)人D.施工單位項目經(jīng)理E.供貨單位項目負責(zé)人【答案】AD3、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中，不予注冊的有()。（2015）A.錢某職得資格證書3年后申請注冊B.趙某因工傷喪失了民事行為能力C.孫某與原單位解除勞動關(guān)系后申請變更注冊D.周某申請在兩個單位分別注冊E.李某已滿60歲但仍擔(dān)任單位的咨詢顧問【答案】BD4、下列勞動合同條款中，屬于選擇條款的有（）。2014A.社會保險B.試用期C.保守商業(yè)秘密D.補充保險E.休息休假【答案】BCD5、下列屬于《刑法》中主刑范疇的有()A.有期徒刑B.沒收財產(chǎn)C.罰金D.管制E.拘役【答案】AD6、按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的要求，施工單位必須按照工程（），對建筑材料、建筑構(gòu)（配）件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應(yīng)當(dāng)有書面記錄和專人簽字。A.監(jiān)理單位的要求B.設(shè)計要求C.建設(shè)行政主管部門的要求D.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)E.合同約定【答案】BD7、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，工程質(zhì)量保修書必須明確的內(nèi)容有（）。A.保修范圍B.保修人員C.保修期限D(zhuǎn).保修責(zé)任E.保修金比例【答案】ACD8、根據(jù)《仲裁法》，當(dāng)事人有證據(jù)證明仲裁裁決存在()情形的，可以向人民法完申請撤銷該仲裁裁決。（2013）A.雙方當(dāng)事人均不滿意仲裁結(jié)果B.沒有仲裁協(xié)議C.仲裁員隱瞞了應(yīng)該回避的事由D.沒有對另一方當(dāng)事開成強制作用E.裁決事項超出仲裁委員會權(quán)限【答案】BC9、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的情形有（）。A.投標(biāo)人之間協(xié)商投標(biāo)報價B.不同投標(biāo)人委托同一單位辦理投標(biāo)事宜C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位的賬戶轉(zhuǎn)出D.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件載明的項目管理成員為同一人E.投標(biāo)人之間約定中標(biāo)人【答案】BCD10、根據(jù)《民法典》，違約方承擔(dān)賠償損失的構(gòu)成要件包括（）。A.具有違約行為B.具有懲罰目的C.造成損失后果D.違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償E.違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系【答案】ACD11、關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。A.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者應(yīng)當(dāng)先申請本單位勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解B.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議，勞動者可以依法申請調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解C.企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政部門代表組成D.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者申請仲裁的時效為1年E.用人單位與勞動者發(fā)生勞動爭議的，勞動者可以選擇進行仲裁或直接提起訴訟【答案】BD12、下列對于部門規(guī)章的表述正確的有()。A.沒有法律或者國務(wù)院的行政法規(guī)、決定、命令的依據(jù)，部門規(guī)章不得設(shè)定減損公民、法人和其他組織權(quán)利B.部門規(guī)章由全國人民代表大會常務(wù)委員會制定C.部門規(guī)章簽署公布后，及時在國務(wù)院公報D.部門規(guī)章規(guī)定的事項應(yīng)當(dāng)屬于執(zhí)行法律或者國務(wù)院的行政法規(guī)、決定、命令的事項E.涉及兩個以上國務(wù)院部門職權(quán)范圍的事項，應(yīng)當(dāng)提請國務(wù)院制定行政法規(guī)【答案】ACD13、（2019年真題）根據(jù)《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》,屬于強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查內(nèi)容的有（）A.有關(guān)工程技術(shù)人員是否熟悉掌握強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定B.工程項目的規(guī)劃，勘察，設(shè)計，施工，驗收等是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定C.工程項目采用的材料設(shè)備是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定D.有關(guān)行政部門處理重大事故是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定E.工程項目中采用的導(dǎo)則、指南、手冊、計算機軟件的內(nèi)容是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定【答案】ABC14、下列關(guān)于建設(shè)土地使用權(quán)的說法,正確的有()A.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立B.建設(shè)用地使用權(quán)自登記時設(shè)立C.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的,自動續(xù)期D.建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以采用口頭約定的形式E.建設(shè)用地使用權(quán)可以與附著于土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分別處分【答案】ABC15、根據(jù)《勞動合同法》，用人單位有權(quán)實施經(jīng)濟性裁員的情形有（）。A.依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進行重整的B.生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難的C.股東會意見嚴(yán)重分歧導(dǎo)致董