第第頁關于機械租賃合同范文承租人(甲方)：(單位全稱)

出租人(乙方)：(單位全稱)

行業(yè)確認證書號：

依照《我國合同法》及相關法律、法規(guī)和《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》(原建設部令第166號)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就租賃建筑起重機械設備的相關事宜達成協(xié)議如下：

第一條機械設備租賃及租金計算與支付

1.機械設備租賃及租金計算明細表

表一、機械設備租賃及租金計算表(如不夠用可另附表格)

機械名稱數(shù)量規(guī)格/型號生產(chǎn)廠商租賃期限/

起止時間租金標準

(元/月臺)租金小計(元)

合計

表二、機械設備操作人員工資計算表

工種類別人數(shù)月工資工作期限/起止時間工資小計(元)備注

塔機司機

塔機指揮工

施工升降機司機

合計

2.租金計算。機械設備租金每月合計元(見表一)。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資(見表二)，租金每月共計元。不足月的尾數(shù)日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數(shù)計算。租金從機械設備啟用日起計算。在租賃期內(nèi)，若非乙方原因造成機械設備停機或停止使用，甲方應按租金標準照常支付租賃費。

3.支付方式：

4.支付時間：

第二條項目名稱、使用地點

項目名稱：

使用地點：

第三條租賃期限

1.因工程需要延長租期，雙方應在租賃期滿前日內(nèi)，續(xù)簽合同。

2.租賃期滿，甲方繼續(xù)使用機械，乙方?jīng)]有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效;甲方承諾租賃期不少于個月，則按實際租賃時間結算;少于個月，按個月結算租賃費。

3.本合同簽定之日起日內(nèi)，設備進場安裝。機械設備進場安裝完畢，經(jīng)安裝單位自檢、檢驗檢測機構檢驗合格并由甲方組織有關單位驗收合格之日為啟用日;甲方通知乙方機械設備停止使用，并拆卸完畢具備機械設備退場條件之日為停用日。停用日須經(jīng)雙方書面確認。

4.由于甲方的原因(如現(xiàn)場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等)，造成機械設備驗收合格后停機待用或造成驗收不合格，機械設備啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。

5.機械設備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。

第四條保證金

1.合同簽訂后甲方向乙方支付元作為本合同的履約保證金。

2.甲方應在機械設備進場前日內(nèi)支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金后，余額退還甲方。

3.其他約定:。

第五條機械設備操作、維護與修理

1.雙方約定機械設備由方負責操作、由方負責維護。

2.因故障造成機械設備無法正常作業(yè)的，按合同約定由乙方負責維護時,乙方應當自接到甲方通知時起小時內(nèi)到達現(xiàn)場維修。乙方自接到維修通知起小時/日內(nèi)未能修復的，自故障發(fā)生第日起免收租金直至機械設備恢復正常作業(yè)日止。但機械設備故障系因甲方違章指揮、違章作業(yè)造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。

3.雙方約定機械設備正常維護保養(yǎng)時間為小時/月，具體時間安排為：

第六條雙方權利義務

一、甲方權利義務

1.有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設備。

2.有權要求乙方按照合同約定提供機械設備的操作和維修保養(yǎng)服務。若因乙方原因導致機械設備毀損、滅失或者出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械設備，并要求乙方賠償損失。

3.按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。

4.為機械設備提供進出場作業(yè)、維護保養(yǎng)作業(yè)的便利和安全作業(yè)環(huán)境，負責機械設備及其附件(如電纜等)在施工現(xiàn)場的保護保管工作，保護機械設備的安全。如因甲方原因造成機械設備毀損、滅失的，應賠償乙方損失。

5.負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術交底，并簽定安全生產(chǎn)責任狀。

6.甲方應在機械設備進場安裝完畢之日起日內(nèi)，組織租賃、安拆、監(jiān)理單位對其進行驗收，及時辦理使用登記;并負責配備相應的機械設備管理人員，督促做好機械設備日常維護、保養(yǎng)和檢查工作。

7.負責按三相五線制配置機械設備專用開關箱，以及工地配電箱至專用開關箱的電纜線;負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具，負責提供工地宿舍，作為機械設備常用配件倉庫及司機休息場所。

8.按機械設備操作規(guī)程和合同約定管理使用機械設備，不得違章或超負荷作業(yè)。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。

9.未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉租機械設備，不得對機械設備進行改造或增設他物。

二、乙方權利義務

1.有權按照合同約定按月收取租金。

2.機械設備進場前，應認真地進行維修和保養(yǎng)，保證進場機械設備的完好性。

3.負責提供的內(nèi)業(yè)技術資料包括機械設備備案證、制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、使用說明書、進場前維修保養(yǎng)記錄、定期檢查、維護和保養(yǎng)記錄，特種作業(yè)人員資格證書、特種作業(yè)人員進場前的安全教育和技術交底記錄、交接班和運轉記錄，行業(yè)確認證書和營業(yè)執(zhí)照(復印件)等。

4.負責提供機械設備司機名/臺，指揮工名/臺。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》并進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應嚴格遵守甲、乙雙方有關的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規(guī)程，服從甲方項目部正常的施工安排，為甲方項目部提供優(yōu)質(zhì)服務，同時有權拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業(yè)。若出現(xiàn)司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權要求退回，乙方應及時協(xié)調(diào)處理直至更換。

5.按合同約定負責機械設備在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養(yǎng)工作、不定期進行機械設備檢修、巡修，并及時將結果書面反饋甲方。

6.負責機械設備在各種檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患的整改，并承擔應由乙方承擔的處罰及相關費用。

7.機械設備安裝前，負責提供符合要求的基礎預埋件;機械設備附著頂升前，負責提供符合要求的附著預埋件、附墻裝置(含撐桿)。

8.租賃期滿后日內(nèi)，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金后，乙方應將保證金余額及時返還甲方。

第七條雙方安全責任

一、甲方安全責任

1.甲方負責制定機械設備生產(chǎn)安全事故應急救援預案。

2.施工現(xiàn)場有多臺機械設備交叉作業(yè)時，甲方負責組織制定并實施防止機械設備相互碰撞的安全措施。

3.甲方負責做好機械設備周邊的高壓線、障礙物的防護工作。

4.甲方負責在機械設備活動范圍內(nèi)設置明顯的安全警示標志，對集中作業(yè)區(qū)做好安全防護。

二、乙方安全責任

1.負責機械設備的安全保護裝置的日常檢查和維護，對機械設備的安全可靠性負責。

2.在對機械設備進行檢修、檢查、維護保養(yǎng)作業(yè)過程中，乙方對機械設備及相關作業(yè)人員的安全負責。

3.當機械設備出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況時，司機應及時通知甲乙雙方相關人員，機械設備應立即停止使用，乙方應組織人員及時排除故障之后方可重新投入使用。

三、雙方共同安全責任

1.本著“誰違章誰承擔責任”的原則，甲、乙雙方均應遵守機械設備安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業(yè)，嚴禁機械設備帶病運轉。

2.機械設備在使用過程中，甲乙雙方均應對司機、指揮工進行日常安全教育和技術交底，督促上述人員遵守安全操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)方式，確保不超載，且貨物放置、綁扎符合安全要求。

第八條違約責任

一、甲方違約責任：

1.甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日元的標準向乙方支付延期違約金。租金逾期滿日未支付的，乙方有權解除合同并要求甲方支付違約金。

2.按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械設備進場安裝超過日，乙方有權終止合同并向甲方收取違約金元。

3.甲方未按有關法律、法規(guī)規(guī)定或合同約定的方法使用機械設備，致使機械設備受到嚴重損壞的，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。

4.其他約定：

二、乙方違約責任：

1.乙方無法提供合同約定的機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金元。

2.乙方未按合同約定日期提供機械設備的，應按照每逾期一日每臺次元的標準向甲方支付違約金。累計逾期滿日的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金元。

3.在合同期間因乙方原因(包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械設備進行維修保養(yǎng)的時間除外)導致機械設備停工的，每停工一天，甲方除扣減相應的租金外，可要求乙方支付每臺次元/日的違約金。累計停工超過日的，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。

4.乙方未按合同約定期及時返還保證金，應按照每逾期一日元的標準向甲方支付違約金。

5.其他約定：

第九條不可抗力

當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任;當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起日內(nèi)向對方當事人提供證明。

第十條爭議解決

本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，也可由行業(yè)主管部門調(diào)解，協(xié)商或者調(diào)解不成的，按下列第種方式解決。

1.向人民法院提起訴訟;

2.向仲裁職員會申請仲裁。

第十一條其他條款

1.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同及附件共頁，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份。

2.本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

4.合同簽訂地：

5.其他約定：

承租人：(甲方簽章)出租人：(乙方簽章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：

年月日年月日

關于機械租賃合同范文2

承租人(全稱)：(以下稱甲方)

出租人(全稱)：(以下稱乙方)

依據(jù)《我國合同法》、《我國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)和建設工程施工合同示范文本相關條款，結合甲方承建的山西興縣氧化鋁廠工程項目具體情況，遵循平等自愿和誠實信用的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

一.甲方租賃乙方的壹臺(套)，由乙方配備機上人員和相關配合人員負責實施工程項目的施工。

二.乙方按大清包(人工費、輔助材料費、機械費)形式承包。施工項目工作內(nèi)容包括：旋挖成孔、鋼筋籠安裝(孔口焊接)，注漿管安裝、砼灌注(充盈系數(shù)1.26)。

三.承包總價元。

1.工程量：以實際完成樁的圖紙理論方量計算。

2.單價：1水費;2電費。3.承包價不包括內(nèi)容：

四.施工工期

年月日開工，年月日完工，日歷工期天。

五.工程質(zhì)量標準：合格。

六.技術要求：

相關規(guī)范標準

七.承包價款支付

工程完工結算辦理后支付70%，驗樁合格付至85%，其余款項三個月內(nèi)付清。

八.雙方責任

(一)甲方責任

1.委派現(xiàn)場管理工作。

2.負責與建設單位及監(jiān)理單位的溝通協(xié)調(diào)工作。

3.按合同約定或根據(jù)現(xiàn)場實際情況，辦理工程款支付工作。

4.依據(jù)施工圖(包括相關變更核定資料)，按照相關的國家、地區(qū)、專業(yè)標準的要求對乙方施工的全部工作內(nèi)容全過程進行監(jiān)控和指導。

5.負責施工資料的收集整理和簽章歸檔。

(二)乙方責任

1.委派為項目經(jīng)現(xiàn)(負責人)，負責帶領隨機操作人員和配套人員，實施項目工作內(nèi)容的施工。

2.服從甲方的工作安排，按甲方的具體要求完成進出場和施工全過程工作內(nèi)容。

3.按甲方要求及時提供足額的工程價款收據(jù)。

4.依據(jù)施工圖紙(包括相關變更核定資料)，嚴格按照相關的國家、行業(yè)、地區(qū)、專業(yè)標準以及甲方現(xiàn)場管理人員的安排實施施工操作，若發(fā)生質(zhì)量事故，承擔除不可抗力因素以外的所有責任和經(jīng)濟損失并負責承擔所有整改的工作和所發(fā)生的費用。

5.嚴格按規(guī)范標準和操作規(guī)程做好安全生產(chǎn)施工，若發(fā)生安全事故，承擔所有責任和經(jīng)濟損失，并承擔因此造成的甲方及建設單位的相關經(jīng)濟損失。

6.按規(guī)范標準認真做好施工資料的基礎工作，并及時報送甲方整理、歸檔。

九，本合同未盡事宜，按《山西省建設工程施工合同JF-20xx-0001》文本的“通用條款”內(nèi)容執(zhí)行。若發(fā)生重要變更，可另行商定補充協(xié)議。

十.本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。雙方蓋章簽認后生效，工程完工并價款結清后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

關于機械租賃合同范文3

承租方（以下簡稱甲方）：

出租方（以下簡稱乙方）：

根據(jù)《合同法》及有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確合同雙方的權利、義務，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條、出租機械（設備）概況。

第二條、機械（設備）使用地點及工程項目：

本租賃機械（設備）僅限于在，用于工程。

第三條、租賃機械（設備）的所有權、出租權：

乙方應擁有出租機械（設備）的所有權或依法享有出租權，因機械（設備）的所有權、出租權爭議造成甲方損失的，由乙方承擔賠償責任。

第四條、租賃機械（設備）的約定條件

1、機械（設備）操作:乙方為租賃的機械（設備）配備操作人員一名，操作人員根據(jù)甲方的指揮安排完成工作任務。操作人員的工資由乙方負責支付，該工資數(shù)額包含在甲方支付給乙方的租金中。

機械（設備）運行:租賃設備的提供由乙方負責，乙方需保證機械（設備）配、構件齊全，在甲方要求的使用時間段內(nèi)，應確保機械（設備）正常安全運行。

第五條、租賃期限及租金結算方式：

1、自年月日至年月日[或特別約定為：工程完工]止。租賃期滿，合同終止。

租賃期滿后天內(nèi)，甲方將機械（設備）交給乙方辦理退場手續(xù)。若甲方需繼續(xù)使用，應在本合同期滿前日內(nèi)重新簽定續(xù)租合同。

2、租賃費的計算辦法：甲方根據(jù)租賃設備的建筑施工面積支付乙方租賃費，具體為元/平方。

3、乙方操作人員或乙方每日與甲方核對當日完成的建筑施工面積，雙方簽字確認。

4、租賃費每月結算一次，本月租金在下月日前支付。

第六條、租賃機械（設備）的維修、保養(yǎng)和費用：

1、租賃機械（設備）在租賃期內(nèi)由甲方使用，乙方應負責日常的維修保養(yǎng)工作，做好設備故障排除、維修工作，使機械（設備）保持良好狀態(tài)，并承擔由此產(chǎn)生的費用。

2、機械（設備）的進場費用、退場費用、運輸費用、意外損壞滅失的風險由乙方負擔。

3、機械租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。

第七條、事故問題的處理

1、因機械（設備）性能問題或質(zhì)量問題造成操作人員、他人人身財產(chǎn)損失的，由乙方承擔賠償責任；

2、因機械（設備）操作人員失誤，造成他人人身、財產(chǎn)損失，由操作工作的管理、指揮方承擔賠償責任；

3、因機械（設備）運行造成事故，如甲方需承擔責任的。

第八條、甲方的義務：

1、因甲方原因造成機械（設備）損壞、丟失的，由甲方負責賠償，但甲方的責任范圍為保險理賠后的余額。

2、甲方不得強迫乙方操作人員違章或超負荷作業(yè)。

3、甲方對入場的乙方機械（設備）進行確認。甲方對機械（設備）的入場確認并不影響乙方對出租機械（設備）正常使用和安全性能所負的保證責任。

4、甲方應按時支付租金。如甲方不能按時支付租金的，以遲延支付的租金為計算基數(shù)，按每日萬分之的比例向乙方支付違約金。

第九條、乙方的義務：

1、為甲方提供性能良好的機械（設備）。如提供的機械（設備）不能達到使用要求的，乙方應予以更換。

2、設備進入甲方施工現(xiàn)場后，乙方操作人員應服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守甲方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。

3、乙方操作人員應按機械（設備）操作規(guī)程操作。

4、在租賃期間，乙方將機械（設備）所有權轉讓給第三人的，應正式書面通知甲方，機械（設備）新所有權人即當然成為本合同的出租方。

第十條、違約責任：

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，除一方依法律或本合同約定行使解除權外，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得擅自中途變更或解除本合同。

2、在租賃期間，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得在租賃機械（設備）上隨意增加和拆除部件，不得以租賃機械（設備）進行轉租或抵押，否則由此造成的損失由甲方承擔賠償責任。

第十一條、不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應在四十八小時內(nèi)通知對方，在取得有關證明以后，可部分或全部免予承擔違約責任。

第十二條、爭議的解決：

有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方首先應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向租賃設備使用地人民法院起訴。

第十三條、合同生效

本合同經(jīng)雙方簽字且蓋章后生效。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

承租單位（甲方）：

出租單位：（乙方）：

日期：

關于機械租賃合同范文4

三、設備的所有權：

本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

四、甲方的基本責任：

1、提供技術型良好的設備。

2、設備進入乙方施工現(xiàn)場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調(diào)度與指揮，并遵守乙方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。

3、甲方機手應該按設備操作規(guī)程施工。

五、乙方的基本職責：

1、為甲方機手提供食宿。

2、乙方負責設備在施工現(xiàn)場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

3、乙方不得強迫甲方機手違章作業(yè)或超負荷工作。

4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據(jù)交給甲方

5、乙方對甲方進入施工現(xiàn)場的機手要進行安全培訓。

六、結算方式及相關事宜：

1、租賃期間：自年月日至年月日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續(xù)。如乙方繼續(xù)租用需簽訂續(xù)租合同，續(xù)租不足一個月時，租賃費按實際天數(shù)計算。

2、結算方式：設備租賃費按包月計算,首月3.8萬元/月，次月3.6萬元/月，第三月3.4萬元/月，第四月3萬元/月，第五月2.8萬元/月，第六月2.6萬元/月，乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金3.8萬元，并且完全支付進場和反程運費押金5000元后辦理提貨手續(xù)。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算(元/天)。

3、運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內(nèi)通知甲方。

4、工作時間：每月工作時間不得超過300小時，超出部分按10小時折合一天計算機械租金和機手加班費。

5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內(nèi)設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。

6、設備維修：乙方應協(xié)助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過元以上的部分由甲方承擔，元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片、濾芯等低值易耗品的費用。

7、設備因故障造成的停工每月累計布超過3天（維修時累計12小時折合一天），若超出三天，則超出的天數(shù)不計租賃費。

8、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協(xié)議結束后返回。

七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租賃合同附表、租賃機械收據(jù)、及甲、乙雙方通過協(xié)商做出的補充規(guī)定。

八、爭議的解決：

有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據(jù)《我國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，提交甲方所在地的仲裁職員會，根據(jù)仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

九、本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方簽字蓋章（合同章）之日起生效。

十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。

根據(jù)年月日，你與本單位簽訂的編號未的機械租賃合同，合同附表所列的租賃機械于本日確定承擔無誤。

承租方：（蓋章）

委托代理人：（簽字）

關于機械租賃合同范文5

上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密云縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴君華，被上訴人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發(fā)生塔吊租賃費190851.45元、進出場費13000元，B公司僅支付12000元，尚欠191851.45元?，F(xiàn)工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165465.45元），并負擔本案訴訟費。

A公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確系B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產(chǎn)生的`義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，B公司并無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據(jù)，故不同意A公司的訴訟請求。

B公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：工程承包協(xié)議。

第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發(fā)商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。

第三人C公司向法院提交以下證據(jù)予以證明：承諾書。

經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯(lián)性、合法性均無異議，法院予以確認。

三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據(jù)持有異議：

一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據(jù)目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內(nèi)容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張杰也不是B公司人員。故對上述證據(jù)不予認可；第三人C公司認為此系列證據(jù)均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據(jù)的真實性、關聯(lián)性及合法性可以認定。

二、B公司提交的工程承包協(xié)議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協(xié)議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協(xié)議已被否定。A公司認為此兩份證據(jù)與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據(jù)不予采信。

一審法院根據(jù)上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用于長城環(huán)島南側工地，機械進出場費13000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13600元，每月底結賬一次等內(nèi)容。合同上蓋有B公司公章，并有毛潔林簽字。后A公司塔吊（規(guī)格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產(chǎn)生租賃費25386元，結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項目部張杰簽字證明，塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統(tǒng)一編號為密BT01151，樣品產(chǎn)權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12000元。

另查，20xx年8月3日，C公司（發(fā)包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今?，F(xiàn)A公司塔吊仍在C花園工地處。

再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現(xiàn)已生效，B公司未提出上訴。

一審法院認為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立并生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經(jīng)B公司下屬九項目部確認，20xx年共計發(fā)生租賃費25386元，此款B公司應予給付，B公司對九項目部的存在表示異議，但并未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內(nèi)部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予采信；B公司承認C花園四標段工程確系其承建，而經(jīng)北京市建設機械與材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始運行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司并未向A公司發(fā)出停工通知，且塔吊繼續(xù)在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產(chǎn)生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13000元，已付A公司租賃費12000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態(tài)，A公司合同目的無法繼續(xù)實現(xiàn)，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態(tài)，A公司合同目的無法繼續(xù)實現(xiàn)，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑒于該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據(jù)此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經(jīng)濟秩序，依照《我國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規(guī)定，判決：一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司于判決生效后十日內(nèi)給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分；三、第三人C公司于判決生效后十日內(nèi)返還A公司塔吊一部（規(guī)格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《我國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定