園林綠化工程合同甲方:安徽文峰置業(yè)有限公司 乙方:舒城縣園生林業(yè)科技有限公司為確保該工程的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商答成以下條款，供雙方參照執(zhí)行。第一條工程概況.工程名稱：舒城縣財(cái)富中心綠化工程 .工程地點(diǎn)：舒城縣城關(guān)鎮(zhèn) 3.工程內(nèi)容： 綠化工程 .承包方式： 施工總承包 .工程造價：100000元大寫:壹拾萬元第二條工程期限全部工程開工日期，本工程定年—月—日開工，全部工程竣工日期：年—月—日竣工，合同工期總?cè)諝v天數(shù) 第三條工程延誤與工程獎罰1.乙方應(yīng)及時按期開工，如遇施工現(xiàn)場不能開工的情況下應(yīng)提前三天以書面形式通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。2.施工中因各種原因需要停工，應(yīng)提前24小時以書面方式向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。.如遇不可抗力，如自然災(zāi)害等原因,工期相應(yīng)順延。.因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)損失。第四條甲方工作確保施工面，現(xiàn)場做到三通一平。確保乙方施工用水及養(yǎng)護(hù)用水、用電。3.甲方應(yīng)為乙方提供地下隱藏工程的資料。第五條乙方工作1.乙方必須按甲方確認(rèn)的工程進(jìn)度組織施工，接受甲方對工程進(jìn)度的監(jiān)督檢查。2.工程竣工后，乙方應(yīng)按本合同約定的保修期，對本工程承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。3.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，安全施工，施工中如因乙方安全措施造成事故的責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。第六條質(zhì)量驗(yàn)收1.苗木栽植要嚴(yán)格遵守操作規(guī)范作業(yè)，確保苗木成活率不低于90%。第七條竣工結(jié)算雙方辦理工程驗(yàn)收手續(xù)后，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。第八條工程款支付①承包人按時，完成施工合同簽訂并正式進(jìn)場施工，付合同價的10%作為第一工程款；②工程完成階段，付合同價款的70%:⑤工程竣工驗(yàn)收合格且已辦理竣工備案手續(xù)，付至合同價款的95%;④竣工備案后管理、養(yǎng)護(hù)一年期滿，經(jīng)發(fā)包人及有關(guān)部門共同查驗(yàn)，苗木、小品、雕塑以及其他所有施工內(nèi)容運(yùn)行（生長）情況完好并符合圖紙要求，付至合同價余款。第九條工程保修項(xiàng)目及保修期限（1）綠化種植工程：質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收通過之日起計(jì)算。（一年）。第十條有關(guān)補(bǔ)充合同內(nèi)容雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同具體化、補(bǔ)充或修改。第^一條爭議處理因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)由甲方所在地人民法院管轄。本合同一式肆份。甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方蓋章簽字后生效。乙方：（公章）甲方：（公章）乙方：（公章）法定