第39頁共39頁加工承攬合?同范本承?

攬

方：?地

址：?

電話：?法定代表人?：

職務：?定

作

?方：地

?址：

電話?：法定代?表人：

職?務：定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?

加工成品?第二條

?加工成品質?量要求第?三條

原材?料的提供辦?法及規(guī)格、?數(shù)量、質量?1.（用?承攬方原料?完成工作的?），承攬方?必須依照合?同規(guī)定選用?原材料，并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作質量?時，定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?.（用定作?方原材料完?成工作的，?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額）?。定作方應?按合同規(guī)定?的時間、數(shù)?量、質量、?規(guī)格提供原?材料，承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3.?交（提）原?材料等物品?日期計算，?參照第七條?規(guī)定執(zhí)行。?第四條

?技術資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法1.承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發(fā)現(xiàn)?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方;定?作方應當在?規(guī)定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規(guī)定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?.承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料的?復制品。?3.定作方?應當按規(guī)定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條

價款?或酬金價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規(guī)定執(zhí)行，?沒有規(guī)定的?由當事人雙?方商定。?第六條

驗?收標準和方?法1.按?照合同規(guī)定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?.定作方應?當按合同規(guī)?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發(fā)現(xiàn)質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協(xié)商，在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內?發(fā)生問題，?除定作方使?用、保管不?當?shù)仍蚨?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3.?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發(fā)生爭議?時，可由法?定質量監(jiān)督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?

交貨的時?間和地點?1.交（提?）定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交（?提）定作物?，應當在事?先與對方達?成協(xié)議，并?按協(xié)議執(zhí)行?。2.交?（提）定作?物日期計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸?shù)模?以發(fā)運定作?物時承運部?門簽發(fā)戳記?日期為準;?自提定作物?的，以承攬?方通知的提?取日期為準?，但承攬方?在發(fā)出提取?定作物通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?第八條

?包裝要求及?費用負擔?第九條

運?輸辦法及費?用負擔第?十條

結算?方式及期限?第十一條?

其他約定?第十二條?

承攬方的?違約責任?一、未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價，酌減?酬金或價款?;不同意利?用的，應當?負責修整或?調換，并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?換后，仍不?符合合同規(guī)?定的，定作?方有權拒收?，由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數(shù)?量少于合同?規(guī)定，定作?方仍然需要?的，應當照?數(shù)補齊，補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?、滅失的，?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物（?包括返修、?更換、補交?等），應當?向定作方償?付違約金_?____

?元;（合同?中無具體規(guī)?定的，應當?比照

中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定，按?逾期交付部?分的價款總?額計算，向?定作方償付?違約金）以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作?方同意，提?前交付定作?物，定作方?有權拒收。?五、不能?交付定作物?或不能完成?工作的，應?當償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值的_?___%（?10%～3?0%）或酬?金總額的_?___%（?20%～6?0%）的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?，錯發(fā)到達?地點或接收?單位（人）?，除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?（人）外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發(fā)現(xiàn)原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數(shù)量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應?當按定作方?要求辦理，?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條

定作方?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質量或?設計等，應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原村料的，?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?%（10%?～30%幅?度）的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?____%?（20%～?60%的幅?度）違約金?。三、未?按合同規(guī)定?的時間和要?求向承攬方?提供原材料?、技術資料?、包裝物等?或未完成必?要的輔助工?作和準備工?作，承攬方?有權解除合?同，定作方?應當賠償承?攬方因此而?造成的損失?;承攬方不?要求解除合?同的，除交?付定作物的?日期得以順?延外，定作?方應當償付?承攬方停工?待料的損失?。四、超?過合同規(guī)定?期限領取定?作物的，除?按本條第五?款規(guī)定償付?違約金外，?還應當承擔?承攬方實際?支付的保管?、保養(yǎng)費。?定作方超過?領取期限6?個月不領取?定作物的，?承攬方有權?將定作物變?賣，所得價?款在扣除報?酬、保管、?保養(yǎng)費后，?退還給定作?方;變賣定?作物所得少?于報酬、保?管、保養(yǎng)費?時，定作方?還應補償不?足部分;如?定作物不能?變賣，應當?賠償承攬方?的損失。?五、超過合?同規(guī)定日期?付款，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定向承攬?方償付違約?金;以酬金?計算的，每?逾期一天，?按酬金總額?的千分之一?償付違約金?。六、無?故拒絕接收?定作物，應?當賠償承攬?方因此造成?的損失及運?輸部門的罰?款。七、?變更交付定?作物地點或?接收單位（?人），承擔?因此而多支?出的費用。?第十四條?

不可抗力?在合同規(guī)?定的履行期?限內，由于?不可抗力致?使定作物或?原材料毀損?、滅失的，?承攬方在取?得合法證明?后，可免予?承擔違約責?任，在定作?方遲延接受?或無故拒收?期間發(fā)生的?，定作方應?當承擔責任?，并賠償承?攬方由此造?成的損失。?第十五條?

糾紛的處?理加工承?攬合同發(fā)生?糾紛時，當?事人雙方應?協(xié)商解決;?協(xié)商不成按?

項處理：?1.向仲?裁機關申請?仲裁;2?.向人民法?院起訴。?本合同自

?____年?____月?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效，本?合同執(zhí)行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?由雙方共同?協(xié)商，作出?補充規(guī)定，?補充規(guī)定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定作方和?承攬方各執(zhí)?一份;合同?副本一式_?___份，?交____?_（如經鑒?證或公證，?則應送鑒證?機關或公證?機關）各留?存一份。?定作方：_?____?代表人：_?____?____年?____月?____日?承攬方：?_____?代表人：?_____?____?年____?月____?日加工承?攬合同范本?（二）訂?立合同雙方?：____?_承攬方?：____?_定作方?：____?_定作方?委托承攬方?加工___?__，經雙?方充分協(xié)商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?第一條加?工成品：_?____?第二條加工?成品質量要?求：___?__。（加?工定作物品?，需要封存?樣品的，應?當由雙方代?表當面封簽?，并妥為保?存，作為驗?收的依據(jù)）?第三條原?材料的提供?辦法及規(guī)格?，數(shù)量，質?量：___?__（1?，用承攬方?原料完成工?作的，承攬?方必須依照?合同規(guī)定原?材料，并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?使用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作物的?質量時，定?作方有權要?求重作，修?理，減少價?款或退貨。?2，用定?作方原材料?完成工作的?，合同應當?明確規(guī)定原?材料的消耗?定額。定作?方應按合同?規(guī)定的時間?，數(shù)量，質?量，規(guī)格提?供原材料。?承攬方對定?作方提供的?原材料要按?合同規(guī)定及?時檢驗，不?符合要求的?，應立即通?知定作方調?換或補齊。?承攬方對定?作方提供的?原材料不得?擅自更換，?對修理的物?品不得偷換?零部件。?3，原材料?等物品交（?提）日期計?算，參照第?七條規(guī)定執(zhí)?行。第四?條技術資料?，圖紙?zhí)峁?辦法：__?___1?.承攬方在?依照定作方?的要求進行?工作期間，?發(fā)現(xiàn)提供的?圖紙或技術?要求不合理?，應當及時?通知定作方?;定作方應?當在規(guī)定的?時間內回復?，提出修改?意見。承攬?方在規(guī)定的?時間內未得?到答復，有?權停止工作?，并及時通?知定作方，?因此造成的?損失，由定?作方賠償。?2，承攬?方對于承攬?的工作，如?果定作方要?求保密，應?當嚴格遵守?，未經定作?方許可不得?留存技術資?料和復制品?。3，定?作方應當按?規(guī)定日期提?供技術資料?，圖紙等。?第五條價?款或酬金：?_____?（價款或酬?金，按照國?家或主管部?門的規(guī)定執(zhí)?行，沒有規(guī)?定的由當事?人雙方商定?。）第六?條驗收標準?和方法：_?____?1，按照合?同規(guī)定的質?量要求，圖?紙和樣品作?為驗收標準?。2.定?作方應當按?合同規(guī)定的?期限驗收承?攬方所完成?的工作。驗?收前承攬方?應當向定作?方提交必需?的技術資料?和有關質量?證明。對短?期檢驗難以?發(fā)現(xiàn)質量缺?陷的定作物?或項目，應?當由雙方協(xié)?商，在合同?中規(guī)定保證?期限。保證?期限內發(fā)生?問題，除定?作方使用或?保管不當?shù)?原因而造成?質量問題的?以外，由承?攬方負責修?復或退換。?3，當事?人雙方對承?攬的定作物?和項目質量?在檢驗中發(fā)?生爭議時，?可由法定質?量監(jiān)督檢驗?機構提供檢?驗證明。?第七條交（?提）貨的時?間和地點：?_____?1，交（?提）定作物?期限應當按?照合同規(guī)定?履行。任何?一方要求提?前或延期交?（提）定作?物，應當在?事先與對方?達成協(xié)議，?并按協(xié)議執(zhí)?行。2，?交（提）定?作物日期的?計算：__?___承攬?方自備運輸?工具送交定?作物的，以?定作方接收?的戳記日期?為準;委托?運輸部門運?輸?shù)模园l(fā)?運定作物時?承運部門簽?發(fā)戳記日期?為準;自提?定作物的，?以承攬方通?知的提取日?期為準，但?承攬方在發(fā)?出提取定作?物的通知中?，必須留給?定作方以必?要的途中時?間;雙方另?有約定的，?按約定的方?法計算。?第八條包裝?要求及費用?負擔：__?___第?九條運輸辦?法及費用負?擔：___?__第十?條結算方式?及期限：_?____?第十一條其?他：___?__（如：?1.根據(jù)?國家有關規(guī)?定，定作方?可向承攬方?交付定金。?定金數(shù)額由?雙方協(xié)商確?定。定作方?不履行合同?的，無權請?求返還定金?。承攬方不?履行合同的?，應當雙倍?返還定金。?2.根據(jù)?國家有關規(guī)?定，經當事?人雙方約定?，定作方可?向承攬方給?付預付款。?承攬方不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數(shù)返還?預付款。定?作方不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?。等等。）?第十二條?承攬方的違?約責任：_?____?一，未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價;不同?意利用的，?應當負責修?整或調換，?并承擔逾期?交付的責任?;經過修整?或調換后，?仍不符合合?同規(guī)定的，?定作方有權?拒收，由此?造成的損失?由承攬方賠?償。二，?交付定作物?或完成工作?的數(shù)量少于?合同規(guī)定，?定作方仍然?需要的，應?當照數(shù)補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;少交?部分定作方?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由承攬方賠?償。三，?未按合同規(guī)?定包裝定作?物，需返修?或重新包裝?的，應當負?責返修或重?新包裝，并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的，承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規(guī)定造成定?作物毀損，?滅失的，由?承攬方賠償?損失。四?，逾期交付?定作物，應?當向定作方?償付違約金?____元?;（合同中?無具體規(guī)定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?方償付違約?金）以酬金?計算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經定作方同?意，提前交?付定作物，?定作方有權?拒收。五?，不能交付?定作物或不?能完成工作?的，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?_%（1%?__3%幅?度）或酬金?總額的__?__%（2?%__6%?幅度）違約?金。六，?異地交付的?定作物不符?合合同規(guī)定?，暫由定作?方代保管時?，應當償付?定作方實際?支付的保管?，保養(yǎng)費。?七，實行?代運或送貨?的定作物，?錯發(fā)到達地?點或接收單?位（人），?除按合同規(guī)?定負責運到?指定地點或?接收單位（?人）外，并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。八，?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其它物品毀?損、滅失的?、應當償付?定作方因此?造成的損失?。九，未?按合同規(guī)定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?，或經檢驗?發(fā)現(xiàn)原材料?不符合要求?而未按合同?規(guī)定的期限?通知定作方?調換，補齊?的，由承攬?方對工作質?量，數(shù)量承?擔責任。?十，擅自調?換定作方提?供的原材料?或修理物的?零部件，定?作方有權拒?收，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。如?定作方要求?重作或重新?修理，應當?按定作方要?求辦理，并?承擔逾期交?付的責任。?第十三條?定作方的違?約責任：_?____?一，中途變?更定作物的?數(shù)量、規(guī)格?、質量或設?計等，應當?賠償承攬方?因此造成的?損失。二?，中途廢止?合同，屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方的?未履行部分?價款總值的?____%?（1%__?3%幅度）?的違約金;?不屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方以未履?行部分酬金?總額的__?__%（2?%___6?%的幅度）?違約金。?三，未按合?同規(guī)定的時?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作，?承攬方有權?解除合同，?定作方應當?賠償承攬方?因此而造成?的損失;承?攬方不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作方應?當償付承攬?方停工待料?的損失。?四，超過合?同規(guī)定期限?領取定作物?的，除按本?條第五款規(guī)?定償付違約?金外，還應?當承擔承攬?方實際支付?的保管、保?養(yǎng)費。定作?方超過領取?期限六個月?不領取定作?物的，承攬?方有權將定?作物變賣，?所得價款在?扣除報酬、?保管、保養(yǎng)?費后，退還?給定作方;?變賣定作物?所得少于報?酬、保管、?保養(yǎng)費時，?定作方還應?補償不足部?分;如定作?物不能變賣?，應當賠償?承攬方的損?失。五，?超過合同規(guī)?定日期付款?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?向承攬方償?付違約金;?以酬金計算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?六，無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失及運輸部?門的罰款。?七，變更?交付定作物?地點或接收?單位（人）?，承擔因此?而多支出的?費用。第?十四條不可?抗力：__?___在合?同規(guī)定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，但?應當采取積?極措施，盡?量減少損失?，如在合同?規(guī)定的履行?期限以外發(fā)?生的，不得?免除責任;?在定作方遲?延接受或無?故拒收期間?發(fā)生的，定?作方應當承?擔責任，并?賠償承攬方?由此造成的?損失。第?十五條糾紛?的處理：_?____加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?，當事人雙?方應協(xié)商解?決;協(xié)商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解，仲?裁，也可以?直接向人民?法院起訴。?本合同自?____年?____月?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效。本?合同執(zhí)行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?應由雙方共?同協(xié)商，作?出補充規(guī)定?，補充規(guī)定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份，定作方?和承攬方各?執(zhí)一份;合?同副本一式?____份?，交___?__（如經?簽證或公證?，則應送簽?證機關或公?證機關）各?留存一份。?定作方：?_____?（蓋章）?代表人：_?____（?蓋章）地?址：___?__電話?：____?_開戶銀?行：___?__帳號?：____?_承攬方?：____?_（蓋章）?代表人：?_____?（蓋章）?地址：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___帳?號：___?____?__年__?__月日訂?加工承攬?合同范本（?三）承攬?方：地址?：電話：?法定代表人?：____?_???????????職務：__?___定?作方：地?址：電話：?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方委托?承攬方加工?_____?，經雙方充?分協(xié)商，特?訂立本合同?，以便共同?遵守。第?一條加工成?品第二條?加工成品質?量要求第?三條原材料?的提供辦法?及規(guī)格、數(shù)?量、質量?1.（用承?攬方原料完?成工作的）?，承攬方必?須依照合同?規(guī)定選用原?材料，并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規(guī)定的原?材料而影響?定作質量時?，定作方有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2.?（用定作方?原材料完成?工作的，應?當明確規(guī)定?原材料的消?耗定額）。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間、數(shù)量?、質量、規(guī)?格提供原材?料，承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對修理?的物品不得?偷換零部件?。3.交?（提）原材?料等物品日?期計算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條技術?資料、圖紙?提供辦法?1.承攬方?在依照定作?方的要求進?行工作期間?，發(fā)現(xiàn)提供?的圖紙或技?術要求不合?理，應當及?時通知定作?方;定作方?應當在規(guī)定?的時間內回?復，提出修?改意見。承?攬方在規(guī)定?的時間內未?得到答復，?有權停止工?作，并及時?通知定作方?，因此造成?的損失，由?定作方賠償?。2.承?攬方對于承?攬的工作，?如果定作方?要求保密，?應當嚴格遵?守，未經定?作方許可不?得留存技術?資料的復制?品。3.?定作方應當?按規(guī)定日期?提供技術資?料、圖紙等?。第五條?價款或酬金?價款或酬?金，按照國?家或主管部?門的規(guī)定執(zhí)?行，沒有規(guī)?定的由當事?人雙方商定?。第六條?驗收標準和?方法1.?按照合同規(guī)?定的質量要?求、圖紙和?樣品作為驗?收標準。?2.定作方?應當按合同?規(guī)定的期限?驗收承攬方?所完成的工?作。驗收前?承攬方應當?向定作方提?交必需的技?術資料和有?關質量證明?。對短期檢?驗難以發(fā)現(xiàn)?質量缺陷的?定作物或項?目，應當由?雙方協(xié)商，?在合同中規(guī)?定保證期限?。保證期限?內發(fā)生問題?，除定作方?使用、保管?不當?shù)仍?而造成質量?問題的以外?，由承攬方?負責修復或?退換。3?.當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發(fā)生爭?議時，可由?法定質量監(jiān)?督檢驗機構?提供檢驗證?明。第七?條交貨的時?間和地點?1.交（提?）定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交（?提）定作物?，應當在事?先與對方達?成協(xié)議，并?按協(xié)議執(zhí)行?。2.交?（提）定作?物日期計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸?shù)模?以發(fā)運定作?物時承運部?門簽發(fā)戳記?日期為準;?自提定作物?的，以承攬?方通知的提?取日期為準?，但承攬方?在發(fā)出提取?定作物通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?第八條包?裝要求及費?用負擔第?九條運輸辦?法及費用負?擔第十條?結算方式及?期限第十?一條其他約?定第十二?條承攬方的?違約責任?一、未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價，酌減?酬金或價款?;不同意利?用的，應當?負責修整或?調換，并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?換后，仍不?符合合同規(guī)?定的，定作?方有權拒收?，由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數(shù)?量少于合同?規(guī)定，定作?方仍然需要?的，應當照?數(shù)補齊，補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?方不再需要?的，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?、滅失的，?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物（?包括返修、?更換、補交?等），應當?向定作方償?付違約金_?____元?;（合同中?無具體規(guī)定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?方償付違約?金）以酬金?計算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經定作方同?意，提前交?付定作物，?定作方有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?_%（10?%～30%?）或酬金總?額的___?_%（20?%～60%?）的違約金?。六、異?地交付的定?作物不符合?合同規(guī)定，?暫由定作方?代保管時，?應當償付定?作方實際支?付的保管、?保養(yǎng)費。?七、實行代?運或送貨的?定作物，錯?發(fā)到達地點?或接收單位?（人），除?按合同規(guī)定?負責運到指?定地點或接?收單位（人?）外，并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八、由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?他物品毀損?、滅失的，?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九、未按?合同規(guī)定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗，?或經檢驗發(fā)?現(xiàn)原材料不?符合要求而?未按合同規(guī)?定的期限通?知定作方調?換、補齊的?，由承攬方?對工作質量?、數(shù)量承擔?責任。十?、擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權拒收?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理，應當按?定作方要求?辦理，并承?擔逾期交付?的責任。?第十三條定?作方的違約?責任一、?中途變更定?作物的數(shù)量?、規(guī)格、質?量或設計等?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?。二、中?途廢止合同?，屬承攬方?提供原村料?的，償付承?攬方的未履?行部分價款?總值的__?__%（1?0%～30?%幅度）的?違約金;不?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方以未履行?部分酬金總?額的___?_%（20?%～60%?的幅度）違?約金。三?、未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后，退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時，定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位（人），?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條不可抗?力在合同?規(guī)定的履行?期限內，由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?，承攬方在?取得合法證?明后，可免?予承擔違約?責任，在定?作方遲延接?受或無故拒?收期間發(fā)生?的，定作方?應當承擔責?任，并賠償?承攬方由此?造成的損失?。第十五?條糾紛的處?理加工承?攬合同發(fā)生?糾紛時，當?事人雙方應?協(xié)商解決;?協(xié)商不成按?項處理：?1.向仲裁?機關申請仲?裁;2.?向人民法院?起訴。本?合同自__?__年__?__月__?__日起生?效，合同履?行完畢即失?效，本合同?執(zhí)行期間，?雙方不得隨?意變更和解?除合同，合?同如有未盡?事宜，由雙?方共同協(xié)商?，作出補充?規(guī)定，補充?規(guī)定與本合?同具有同等?效力。本?合同正本一?式二份，定?作方和承攬?方各執(zhí)一份?;合同副本?一式___?_份，交_?____（?如經鑒證或?公證，則應?送鑒證機關?或公證機關?）各留存一?份。定作?方：___?__代表?人：___?____?__年__?__月__?__日承?攬方：__?___代?表人：__?____?___年_?___月_?___日?加工承攬合?同范本（四?）訂立合?同雙方：?承攬方：_?____?定作方：_?____?定作方委托?承攬方加工?_____?，經雙方充?分協(xié)商，特?訂立本合同?，以便共同?遵守。第?一條加工成?品：第二?條加工成品?質量要求：?_____?。（加工定?作物品，需?要封存樣品?的，應當由?雙方代表當?面封簽，并?妥為保存，?作為驗收的?依據(jù)）第?三條原材料?的提供辦法?及規(guī)格，數(shù)?量，質量：?_____?（1，用承?攬方原料完?成工作的，?承攬方必須?依照合同規(guī)?定原材料，?并接受定作?方檢驗。承?攬方隱瞞原?材料的缺陷?或者使用不?符合合同規(guī)?定的原材料?而影響定作?物的質量時?，定作方有?權要求重作?，修理，減?少價款或退?貨。2，用?定作方原材?料完成工作?的，合同應?當明確規(guī)定?原材料的消?耗定額。定?作方應按合?同規(guī)定的時?間，數(shù)量，?質量，規(guī)格?提供原材料?。承攬方對?定作方提供?的原材料要?按合同規(guī)定?及時檢驗，?不符合要求?的，應立即?通知定作方?調換或補齊?。承攬方對?定作方提供?的原材料不?得擅自更換?，對修理的?物品不得偷?換零部件。?3，原材料?等物品交（?提）日期計?算，參照第?七條規(guī)定執(zhí)?行。）第?四條技術資?料，圖紙?zhí)?供辦法：_?____（?1.承攬方?在依照定作?方的要求進?行工作期間?，發(fā)現(xiàn)提供?的圖紙或技?術要求不合?理，應當及?時通知定作?方;定作方?應當在規(guī)定?的時間內回?復，提出修?改意見。承?攬方在規(guī)定?的時間內未?得到答復，?有權停止工?作，并及時?通知定作方?，因此造成?的損失，由?定作方賠償?。2，承攬?方對于承攬?的工作，如?果定作方要?求保密，應?當嚴格遵守?，未經定作?方許可不得?留存技術資?料和復制品?。3，定作?方應當按規(guī)?定日期提供?技術資料，?圖紙等。）?第五條價?款或酬金：?_____?（價款或酬?金，按照國?家或主管部?門的規(guī)定執(zhí)?行，沒有規(guī)?定的由當事?人雙方商定?。）第六?條驗收標準?和方法：_?____?_____?（1，按照?合同規(guī)定的?質量要求，?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2.?定作方應當?按合同規(guī)定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質?量證明。對?短期檢驗難?以發(fā)現(xiàn)質量?缺陷的定作?物或項目，?應當由雙方?協(xié)商，在合?同中規(guī)定保?證期限。保?證期限內發(fā)?生問題，除?定作方使用?或保管不當?等原因而造?成質量問題?的以外，由?承攬方負責?修復或退換?。3，當事?人雙方對承?攬的定作物?和項目質量?在檢驗中發(fā)?生爭議時，?可由法定質?量監(jiān)督檢驗?機構提供檢?驗證明。）?第七條交?（提）貨的?時間和地點?：____?_（1，交?（提）定作?物期限應當?按照合同規(guī)?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交（提）定?作物，應當?在事先與對?方達成協(xié)議?，并按協(xié)議?執(zhí)行。2，?交（提）定?作物日期的?計算：承攬?方自備運輸?工具送交定?作物的，以?定作方接收?的戳記日期?為準;委托?運輸部門運?輸?shù)?，以發(fā)?運定作物時?承運部門簽?發(fā)戳記日期?為準;自提?定作物的，?以承攬方通?知的提取日?期為準，但?承攬方在發(fā)?出提取定作?物的通知中?，必須留給?定作方以必?要的途中時?間;雙方另?有約定的，?按約定的方?法計算。）?第八條包?裝要求及費?用負擔：_?____?第九條運輸?辦法及費用?負擔：__?___第?十條結算方?式及期限：?_____?第十一條?其他：__?___（如?：1.根?據(jù)國家有關?規(guī)定，定作?方可向承攬?方交付定金?。定金數(shù)額?由雙方協(xié)商?確定。定作?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。承攬方?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。2.根?據(jù)國家有關?規(guī)定，經當?事人雙方約?定，定作方?可向承攬方?給付預付款?。承攬方不?履行合同的?，除承擔違?約責任外，?必須如數(shù)返?還預付款。?定作方不履?行合同的，?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?;有余款的?可以請求返?還。等等。?）第十二?條承攬方的?違約責任：?一，未按?合同規(guī)定的?質量交付定?作物或完成?工作，定作?方同意利用?的，應當按?質論價;不?同意利用的?，應當負責?修整或調換?，并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調換后?，仍不符合?合同規(guī)定的?，定作方有?權拒收，由?此造成的損?失由承攬方?賠償。二?，交付定作?物或完成工?作的數(shù)量少?于合同規(guī)定?，定作方仍?然需要的，?應當照數(shù)補?齊，補交部?分按逾期交?付處理;少?交部分定作?方不再需要?的，有權解?除合同，因?此造成的損?失由承攬方?賠償。三?，未按合同?規(guī)定包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?，滅失的，?由承攬方賠?償損失。?四，逾期交?付定作物，?應當向定作?方償付違約?金____?元;（合同?中無具體規(guī)?定的，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定，按逾?期交付部分?的價款總額?計算，向定?作方償付違?約金）以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?未經定作方?同意，提前?交付定作物?，定作方有?權拒收。?五，不能交?付定作物或?不能完成工?作的，應當?償付不能交?付定作物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?__%（1?0%__3?0%幅度）?或酬金總額?的____?%（20%?__60%?幅度）違約?金。六，?異地交付的?定作物不符?合合同規(guī)定?，暫由定作?方代保管時?，應當償付?定作方實際?支付的保管?，保養(yǎng)費。?七，實行?代運或送貨?的定作物，?錯發(fā)到達地?點或接收單?位（人），?除按合同規(guī)?定負責運到?指定地點或?接收單位（?人）外，并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。八，?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其它物品毀?損、滅失的?、應當償付?定作方因此?造成的損失?。九，未?按合同規(guī)定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?，或經檢驗?發(fā)現(xiàn)原材料?不符合要求?而未按合同?規(guī)定的期限?通知定作方?調換，補齊?的，由承攬?方對工作質?量，數(shù)量承?擔責任。?十，擅自調?換定作方提?供的原材料?或修理物的?零部件，定?作方有權拒?收，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。如?定作方要求?重作或重新?修理，應當?按定作方要?求辦理，并?承擔逾期交?付的責任。?第十三條?定作方的違?約責任：?一，中途變?更定作物的?數(shù)量、規(guī)格?、質量或設?計等，應當?賠償承攬方?因此造成的?損失。二?，中途廢止?合同，屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方的?未履行部分?價款總值的?____%?（10%_?_30%幅?度）的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?____%?（20%_?__60%?的幅度）違?約金。三?，未按合同?規(guī)定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?，超過合同?規(guī)定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規(guī)定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養(yǎng)?費。定作方?超過領取期?限六個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養(yǎng)費?后，退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養(yǎng)費時，定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。五，超?過合同規(guī)定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?，無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七，變更交?付定作物地?點或接收單?位（人），?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條不可抗?力：在合同?規(guī)定的履行?期限內，由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?，承攬方在?取得合法證?明后，可免?予承擔違約?責任，但應?當采取積極?措施，盡量?減少損失，?如在合同規(guī)?定的履行期?限以外發(fā)生?的，不得免?除責任;在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的，定作?方應當承擔?責任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條糾紛的?處理：加工?承攬合同發(fā)?生糾紛時，?當事人雙方?應協(xié)商解決?;協(xié)商不成?時任何一方?可向合同管?理機關申請?調解，仲裁?，也可以直?接向人民法?院起訴。?本合同自年?____月?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效。本?合同執(zhí)行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?應由雙方共?同協(xié)商，作?出補充規(guī)定?，補充規(guī)定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份，定作方?和承攬方各?執(zhí)一份;合?同副本一式?____份?，交___?__（如經?簽證或公證?，則應送簽?證機關或公?證機關）各?留存一份。?定作方：?_____?（蓋章）?代表人：_?____（?蓋章）地?址：___?__電話?：____?_開戶銀?行：___?__帳號?：____?_承攬方?：____?_（蓋章）?代表人：?_____?（蓋章）?地址：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___帳?號：___?____?__年__?__月__?__日訂?加工承攬合?同范本（五?）甲方：?乙方：?依照《__?___》、?《中華人民?共和國建筑?法》及其他?相關法律、?法規(guī)，在自?愿、平等、?公正的原則?下，雙方就?本建設工程?施工事項協(xié)?商一致，達?成一致，特?訂立本合同?。一、程?概況1、?工程名稱：?輕型鋼架棚?2、工程?地點：鎮(zhèn)平?工業(yè)園區(qū)，?華____?_公司二?、工程承包?范圍1、?面積：61?.3___?__44.?3=271?5.59平?方，附工程?詳單，見_?32、承?包方式：甲?方出資，乙?方承包工、?料（本鋼架?棚所有材料?允許誤差±?0.3mm?）含土建。?3、工程?造價165?元/O，總?造價448?072.3?5元。4?、付款方式?：合同簽訂?后甲方預付?總造價30?%，柱子立?起再付40?%，驗收后?再付25%?，剩余5%?工程完成后?一年內全部?付清。5?、土建工程?結束后開始?施工，天交?工。（備注?：除不可抗?拒外因素）?。年內保證?維護正常使?用。6、?在施工期間?，乙方施工?人員應由乙?方全部投入?_____?，如發(fā)生工?傷事故等事?宜，由乙方?從____?_金中解決?，不足部分?由乙方承擔?，甲方概不?負責。7?、甲方負責?水、路兩通?及其費用，?負責外圍治?安秩序，乙?方負責按施?工圖施工和?保證工程質?量、工期與?施工安全，?乙方在施工?期間，電費?由乙方承擔?，甲方負責?協(xié)調。甲乙?雙方應履行?合同義務，?如一方違約?，應向對方?支付三萬元?的違約金。?本合同一?式兩份，甲?乙雙方各持?一份，合同?自簽訂之日?起，即可生?效。甲方?：乙方：?____?年____?月____?日加工承?攬合同范本?（六）承?攬方：__?___地?址：___?__郵碼?：____?_電話：?_____?法定代表?人：___?__職務?：____?_定作方?：____?_地址：?_____?郵碼：_?____?電話：__?___法?定代表人：?_____?職務：_?____?定作方委托?承攬方加工?_____?,經雙方充?分協(xié)商,特?訂立本合同?,以便共同?遵守。第?一條加工成?品第二條?加工成品質?量要求第?三條原材料?的提供辦法?及規(guī)格、數(shù)?量、質量?1.（用承?攬方原料完?成工作的）?,承攬方必?須依照合同?規(guī)定選用原?材料,并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規(guī)定的原?材料而影響?定作質量時?,定作方有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2.?（用定作方?原材料完成?工作的,應?當明確規(guī)定?原材料的消?耗定額）。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間、數(shù)量?、質量、規(guī)?格提供原材?料,承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?,不符合要?求的,應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換,對修理?的物品不得?偷換零部件?。3.交?（提）原材?料等物品日?期計算,參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條技術?資料、圖紙?提供辦法?1.承攬方?在依照定作?方的要求進?行工作期間?,發(fā)現(xiàn)提供?的圖紙或技?術要求不合?理,應當及?時通知定作?方；定作方?應當在規(guī)定?的時間內回?復,提出修?改意見。承?攬方在規(guī)定?的時間內未?得到答復,?有權停止工?作,并及時?通知定作方?,因此造成?的損失,由?定作方賠償?。2.承?攬方對于承?攬的工作,?如果定作方?要求保密,?應當嚴格遵?守,未經定?作方許可不?得留存技術?資料的復制?品。3.?定作方應當?按規(guī)定日期?提供技術資?料、圖紙等?。第五條?價款或酬金?價款或酬?金,按照國?家或主管部?門的規(guī)定執(zhí)?行,沒有規(guī)?定的由當事?人雙方商定?。第六條?驗收標準和?方法1.?按照合同規(guī)?定的質量要?求、圖紙和?樣品作為驗?收標準。?2.定作方?應當按合同?規(guī)定的期限?驗收承攬方?所完成的工?作。驗收前?承攬方應當?向定作方提?交必需的技?術資料和有?關質量證明?。對短期檢?驗難以發(fā)現(xiàn)?質量缺陷的?定作物或項?目,應當由?雙方協(xié)商,?在合同中規(guī)?定保證期限?。保證期限?內發(fā)生問題?,除定作方?使用、保管?不當?shù)仍?而造成質量?問題的以外?,由承攬方?負責修復或?退換。3?.當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發(fā)生爭?議時,可由?法定質量監(jiān)?督檢驗機構?提供檢驗證?明。第七?條交貨的時?間和地點?1.交（提?）定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交（?提）定作物?,應當在事?先與對方達?成協(xié)議,并?按協(xié)議執(zhí)行?。2.交?（提）定作?物日期計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準；?委托運輸部?門運輸?shù)??以發(fā)運定作?物時承運部?門簽發(fā)戳記?日期為準；?自提定作物?的,以承攬?方通知的提?取日期為準?,但承攬方?在發(fā)出提取?定作物通知?中,必須留?給定作方以?必要的途中?時間；雙方?另有約定的?,按約定的?方法計算。?第八條包?裝要求及費?用負擔第?九條運輸辦?法及費用負?擔第十條?結算方式及?期限第十?一條其他約?定第十二?條承攬方的?違約責任?一、未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作,定作方?同意利用的?,應當按質?論價,酌減?酬金或價款?；不同意利?用的,應當?負責修整或?調換,并承?擔逾期交付?的責任；經?過修整或調?換后,仍不?符合合同規(guī)?定的,定作?方有權拒收?,由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數(shù)?量少于合同?規(guī)定,定作?方仍然需要?的,應當照?數(shù)補齊,補?交部分按逾?期交付處理?；少交、遲?交部分定作?方不再需要?的,承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規(guī)包裝定?作物,需返?修或重新包?裝的,應當?負責返修或?重新包裝,?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的,承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規(guī)定造成?定作物毀損?、滅失的,?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物（?包括返修、?更換、補交?等）,應當?向定作方償?付違約金_?___元；?（合同中無?具體規(guī)定的?,應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?,按逾期交?付部分的價?款總額計算?,向定作方?償付違約金?）以酬金計?算的,每逾?期一天,按?逾期交付部?分的酬金總?額的千分之?一償付違約?金。未經?定作方同意?,提前交付?定作物,定?作方有權拒?收。五、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?,應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?%（10%?～30%）?或酬金總額?的____?____?_%（20?%～60%?）的違約金?。六、異?地交付的定?作物不符合?合同規(guī)定,?暫由定作方?代保管時,?應當償付定?作方實際支?付的保管、?保養(yǎng)費。?七、實行代?運或送貨的?定作物,錯?發(fā)到達地點?或接收單位?（人）,除?按合同規(guī)定?負責運到指?定地點或接?收單位（人?）外,并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八、由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?他物品毀損?、滅失的,?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九、未按?合同規(guī)定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗,?或經檢驗發(fā)?現(xiàn)原材料不?符合要求而?未按合同規(guī)?定的期限通?知定作方調?換、補齊的?,由承攬方?對工作質量?、數(shù)量承擔?責任。十?、擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件,定作?方有權拒收?,承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理,應當按?定作方要求?辦理,并承?擔逾期交付?的責任。?第十三條定?作方的違約?責任一、?中途變更定?作物的數(shù)量?、規(guī)格、質?量或設計等?,應當賠償?承攬方因此?造成的損失?。二、中?途廢止合同?,屬