工程分包合同協(xié)議書(shū)本工程分包合同協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”）由以下各方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙方”）于（日期）簽訂，旨在明確工程分包的各項(xiàng)責(zé)任、權(quán)益以及雙方的法律義務(wù)，以確保工程的正常進(jìn)行。本協(xié)議一經(jīng)簽訂即具有法律效力。一、委托方信息（委托方名稱(chēng)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委方”）單位地址：法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：二、承包方信息（承包方名稱(chēng)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承方”）單位地址：法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：三、工程信息工程名稱(chēng)：工程地點(diǎn)：工程概況：工期：四、工程分包內(nèi)容承方按照委方提供的工程分包范圍進(jìn)行如下工程分包：工程分包項(xiàng)目1：詳細(xì)描述：（在此處填寫(xiě)詳細(xì)描述）工作范圍：（在此處填寫(xiě)工作范圍）工程分包項(xiàng)目2：詳細(xì)描述：（在此處填寫(xiě)詳細(xì)描述）工作范圍：（在此處填寫(xiě)工作范圍）五、工程分包費(fèi)用及支付方式工程分包費(fèi)用總額為（金額）。工程分包費(fèi)用支付方式如下：首次支付：（金額）應(yīng)在簽署本協(xié)議后（天數(shù)）內(nèi)支付給承方。階段支付：于每個(gè)階段工作完成后（金額）支付給承方。最終支付：工程分包工作全部完成后，委方應(yīng)在（天數(shù)）內(nèi)支付最終款項(xiàng)給承方。六、質(zhì)量要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程分包工作應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范的要求。工程分包工作應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行，保證工程質(zhì)量與工期的雙保證。工程分包工作驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)協(xié)議約定進(jìn)行，確保工程的質(zhì)量合格。七、保險(xiǎn)責(zé)任在工程分包過(guò)程中，雙方應(yīng)負(fù)責(zé)各自的風(fēng)險(xiǎn)，委方需按照相關(guān)法律法規(guī)要求購(gòu)買(mǎi)施工一切險(xiǎn)。在保險(xiǎn)范圍內(nèi)的工程損失，委方有權(quán)要求承方按照保險(xiǎn)合同進(jìn)行賠償。八、違約責(zé)任若任何一方未履行本協(xié)議約定的義務(wù)或未按時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失。如一方違反本協(xié)議并致使對(duì)方權(quán)益受損，受損方有權(quán)采取法律手段尋求補(bǔ)償，并有權(quán)解除本協(xié)議。九、爭(zhēng)議解決對(duì)于因本協(xié)議引發(fā)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商未果，雙方同意將爭(zhēng)議提交至（仲裁機(jī)構(gòu)/人民法院）進(jìn)行仲裁/訴訟，并接受仲裁/法院的判決。十、協(xié)議變更和終止任何一方如需變更或終止本協(xié)議，應(yīng)提前（天數(shù)）書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行變更或終止。十一、附則本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程分包工作完工驗(yàn)收合格之日止。本協(xié)議一式（