加工承攬合同常用樣書(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。承攬方：***地址：***電話：***法定代表人：***職務(wù)：***定作方：***地址：***電話：***法定代表人：***職務(wù)：***定作方托付承攬方加工******，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品其次條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并準(zhǔn)時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有商定的，按商定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他商定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金***元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的**%(10%～30%)或酬金總額的**%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的**%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的**%(20%～60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按項(xiàng)處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；2.向人民法院起訴。本合同自****年****月****日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式**份，交******(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方：************代表人：****************年****月****日承攬方：************代表人：****************年****月****日加工承攬合同常用樣書(第二篇)加工承攬合同摘要：本合同由甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）共同簽署，旨在規(guī)定雙方在加工承攬業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)。甲方與乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同中的條款。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效，有效期為從簽訂之日起至合同終止。合同內(nèi)容：一、合同目的1.甲方委托乙方加工承攬?zhí)囟óa(chǎn)品，并按照雙方約定的規(guī)格和要求進(jìn)行加工。2.乙方同意接受甲方的委托，按照約定條件進(jìn)行加工承攬。二、合同條款1.產(chǎn)品規(guī)格和要求：（列出具體產(chǎn)品的規(guī)格和要求）2.加工期限：（約定加工期限）3.加工費(fèi)用：（約定加工費(fèi)用，包括結(jié)算方式和時(shí)間）4.質(zhì)量保證：（約定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和乙方的質(zhì)量保證措施）5.違約責(zé)任：（約定雙方的違約責(zé)任及相應(yīng)的補(bǔ)償方式）6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方應(yīng)共同遵守國家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律法規(guī)，并保證不侵犯對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.保密條款：雙方在加工過程中接觸到的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，雙方應(yīng)予以保密，并嚴(yán)禁向第三方泄露。8.爭議解決：雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可提交至有管轄權(quán)的法院解決。中文：加工承攬合同甲方：（公司名稱）地址：聯(lián)系人：電話：乙方：（公司名稱）地址：聯(lián)系人：電話：根據(jù)上述甲方與乙方的協(xié)商一致，雙方簽署如下《加工承攬合同》：一、合同目的1.甲方委托乙方加工承攬?zhí)囟óa(chǎn)品，并按照雙方約定的規(guī)格和要求進(jìn)行加工。2.乙方同意接受甲方的委托，按照約定條件進(jìn)行加工承攬。二、合同條款1.產(chǎn)品規(guī)格和要求：（列出具體產(chǎn)品的規(guī)格和要求）2.加工期限：（約定加工期限）3.加工費(fèi)用：（約定加工費(fèi)用，包括結(jié)算方式和時(shí)間）4.質(zhì)量保證：（約定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和乙方的質(zhì)量保證措施）5.違約責(zé)任：（約定雙方的違約責(zé)任及相應(yīng)的補(bǔ)償方式）6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方應(yīng)共同遵守國家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律法規(guī)，并保證不侵犯對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.保密條款：雙方在加工過程中接觸到的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，雙方應(yīng)予以保密，并嚴(yán)禁向第三方泄露。8.爭議解決：雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可提交至有管轄權(quán)的法院解決。甲方（蓋章）：日期：乙方（蓋章）：日期：加工承攬合同常用樣書(第三篇)加工承攬合同合同編號(hào)：[合同編號(hào)]甲方（委托方）：[甲方名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（身份證號(hào)碼）：[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方（承攬方）：[乙方名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（身份證號(hào)碼）：[統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就加工承攬事宜達(dá)成如下合同：第一條項(xiàng)目描述甲方委托乙方按照約定的要求，對(duì)[甲方提供的材料/產(chǎn)品]進(jìn)行加工處理。具體項(xiàng)目內(nèi)容詳見附件《項(xiàng)目描述表》。第二條價(jià)格與支付方式1.加工費(fèi)用為：[具體加工費(fèi)用]，以人民幣計(jì)算。2.甲方應(yīng)按照約定的方式和時(shí)間支付加工費(fèi)用。支付方式為：[支付方式]，支付時(shí)間為：[支付時(shí)間]。第三條交付方式與時(shí)間1.乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和地點(diǎn)，將加工后的產(chǎn)品交付給甲方。2.如因乙方原因?qū)е陆桓堆舆t，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)保證加工的產(chǎn)品符合甲方提供的要求。2.如乙方加工產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新加工，不收取額外費(fèi)用。若無法修復(fù)或重新加工，則應(yīng)退還甲方相應(yīng)費(fèi)用。第五條保密條款1.乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的材料、信息等進(jìn)行保密，不得擅自泄露或向第三方透露。2.合同終止后，乙方應(yīng)將與本合同相關(guān)的文件、資料等歸還甲方或按甲方要求進(jìn)行銷毀處理。第六條違約責(zé)任1.甲方不按時(shí)支付加工費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的滯納金。2.如因乙方原因?qū)е陆桓堆舆t或加工質(zhì)量問題，應(yīng)向甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條合同解除與終止1.甲乙雙方一致同意解除本合同的，應(yīng)以書面方式通知對(duì)方。2.未經(jīng)甲乙雙方一致同意，任何一方不得單方面解除本合同。第八條爭議解決本合同的解釋、履行及爭議的解決均適用中