建筑施工土方挖掘平整合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：（全稱(chēng)）乙方：（全稱(chēng)）一、工程概況1.1本項(xiàng)目位于：（詳細(xì)地址），占地面積約為：（占地面積），工程主要包括：（簡(jiǎn)要描述工程內(nèi)容）。1.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件的要求。1.3工程合同價(jià)款：人民幣（大寫(xiě)）：（金額），人民幣（小寫(xiě)）：（金額）。1.4工程工期：自合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格之日止，工期約為：（工期天數(shù)）。二、甲方義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付工程價(jià)款。2.2甲方應(yīng)提供施工場(chǎng)地，確保乙方施工順利進(jìn)行。2.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于土地、環(huán)保、安全等方面。2.4甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中涉及到的與其他單位、個(gè)人的關(guān)系，確保工程順利進(jìn)行。2.5甲方應(yīng)對(duì)乙方施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理建議。三、乙方義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等要求完成工程。3.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工場(chǎng)地進(jìn)行施工，并保證施工過(guò)程中不對(duì)周邊環(huán)境造成污染。3.3乙方應(yīng)遵守國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)，合法用工，確保施工過(guò)程中的勞動(dòng)安全。3.4乙方應(yīng)按照甲方要求，提供相關(guān)工程資料，配合甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收。四、合同價(jià)款及支付方式4.1本項(xiàng)目合同價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：（金額），人民幣（小寫(xiě)）：（金額）。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點(diǎn)向乙方支付合同價(jià)款。4.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。五、工期延誤5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方?yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。5.2由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）代表：（簽名）代表：（簽名）簽訂日期：（年）（月）（日）一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求2.施工方案及施工組織設(shè)計(jì)3.工程量清單及報(bào)價(jià)單4.施工合同專(zhuān)用條款5.施工合同通用條款6.甲方授權(quán)代表委托書(shū)7.乙方資質(zhì)證明文件8.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法9.安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)10.環(huán)保審批文件11.施工進(jìn)度計(jì)劃表12.付款憑證及收款憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定時(shí)間支付工程價(jià)款提供的施工場(chǎng)地不符合約定未協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)未對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督并提出合理建議2.乙方違約行為：未按約定質(zhì)量、安全、進(jìn)度完成工程施工過(guò)程中對(duì)周邊環(huán)境造成污染未遵守國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)未提供相關(guān)工程資料，配合甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收3.違約行為認(rèn)定：違約行為發(fā)生后，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.建筑施工：指建筑物的施工活動(dòng)，包括土建、安裝、裝修等工程。2.土方挖掘平整：指對(duì)施工場(chǎng)地進(jìn)行挖掘、運(yùn)輸、填筑等作業(yè)，以達(dá)到工程所需的地面高程。3.合同法：調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱(chēng)。4.建筑法：調(diào)整建筑活動(dòng)過(guò)程中各方權(quán)益關(guān)系的法律規(guī)范總稱(chēng)。5.工期延誤：因甲方或乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延期。6.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)支付給對(duì)方一定數(shù)額的貨幣。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題：及時(shí)停工，與甲方溝通，確定解決方案。按照甲方要求進(jìn)行整改，重新驗(yàn)收。2.付款問(wèn)題：確保甲方按照約定時(shí)間支付工程價(jià)款。如有付款糾紛，及時(shí)與甲方溝通，協(xié)商解決。3.工期延誤：提前制定應(yīng)急預(yù)案，確保工程進(jìn)度。如有工期延誤，及時(shí)與甲方溝通，協(xié)商解決方案。4.法律法規(guī)變更：密切關(guān)注法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容。與甲方溝通，確保雙方權(quán)益。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類(lèi)建筑施工項(xiàng)目中