簡單建筑工程施工承包合同書6篇篇1發(fā)包方（甲方）：[甲方名稱]承包方（乙方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內(nèi)容：[范圍和內(nèi)容]第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天，自XXXX年XX月XX日開始施工，至XXXX年XX月XX日竣工驗收。2.甲方書面通知乙方進場施工，若因甲方原因造成工程停工，停工期間乙方損失由甲方承擔(dān)。第三條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣[大寫金額]元整。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整；工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總金額的XX%，即人民幣[大寫金額]元整。3.乙方在收到預(yù)付款后，應(yīng)開具發(fā)票給甲方。第四條工程質(zhì)量及驗收標準1.工程質(zhì)量必須達到合格標準。2.驗收標準：按照《建筑工程施工及驗收規(guī)范》和甲方要求進行驗收。3.甲方應(yīng)在工程竣工驗收后，及時組織驗收小組對乙方施工工程進行驗收，并簽署驗收意見。第五條甲方責(zé)任1.負責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)，為乙方施工提供必要的工作條件。2.負責(zé)協(xié)調(diào)各施工隊伍之間的交叉作業(yè)。3.負責(zé)對施工過程中的質(zhì)量、進度進行監(jiān)督。4.負責(zé)組織驗收小組對乙方施工工程進行驗收。5.負責(zé)按照合同約定支付乙方工程款。第六條乙方責(zé)任1.嚴格按照施工圖紙和驗收規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量達到合格標準。2.遵守甲方的施工安排和調(diào)度，與其他施工隊伍協(xié)調(diào)配合。3.及時向甲方提供施工進度和現(xiàn)場情況反饋。4.負責(zé)對施工過程中的安全、文明施工負責(zé)。5.負責(zé)對甲方提供的材料和設(shè)備進行妥善保管和使用。6.負責(zé)在工程竣工驗收后，及時提交驗收資料。7.負責(zé)按照合同約定完成施工任務(wù)。第七條違約責(zé)任及賠償損失1.若因甲方原因造成工程停工，甲方應(yīng)賠償乙方因停工造成的實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。2.若因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格或進度延誤，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。3.若因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成或造成損失，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決方案。4.甲方若未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總金額的千分之一作為違約金。若逾期超過三十天，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。5.乙方若未按照合同約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不合格，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。若逾期超過三十天或經(jīng)整改后仍達不到合格標準，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償實際損失。具體損失金額由雙方協(xié)商確定。篇2#甲方（發(fā)包方）：_________公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________#乙方（承包方）：_________公司名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________#工程名稱：_________#工程地點：_________#工程內(nèi)容：_________#工程要求：_________#工程期限：_________#工程價款：_________#付款方式：_________#違約責(zé)任：_________#爭議解決方式：_________#合同生效方式：_________#其他約定：_________甲方（發(fā)包方）：_________，地址：_________，聯(lián)系人：_________，聯(lián)系電話：________。乙方（承包方）：________，地址：________，聯(lián)系人：________，聯(lián)系電話：________。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲方將以下工程交給乙方施工，為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內(nèi)容：________4.工程要求：________5.工程期限：________6.工程價款：________7.付款方式：________8.違約責(zé)任：________9.爭議解決方式：________10.合同生效方式：________11.其他約定：________二、工程期限1.本工程自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為__天。2.乙方在開工前必須編制詳細的施工組織設(shè)計和施工方案，報甲方審核批準后實施。乙方必須按照甲方審核批準的施組方案實施。如有變更，需得到甲方的同意。3.乙方必須按時開工和竣工，如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方需向甲方支付違約金__元。4.如因甲方原因造成工期延誤，甲方需向乙方支付相應(yīng)的補償費用。三、工程質(zhì)量與驗收1.乙方必須確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。如因乙方原因造成質(zhì)量問題，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和費用。2.在施工過程中，甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)問題，乙方需及時整改。3.工程竣工后，乙方需提交完整的工程資料，并申請甲方進行驗收。甲方應(yīng)在收到申請后__天內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方簽訂驗收報告。驗收不合格的，乙方需按要求進行整改。4.在驗收過程中，甲方有權(quán)對工程質(zhì)量提出合理的意見和要求。乙方需積極配合并改進工程質(zhì)量。四、工程價款與支付1.本工程總價為人民幣__元整（￥__元）。該價格包括材料費、人工費、機械使用費等所有費用。如有變更，雙方協(xié)商確定調(diào)整后的價格。2.在施工過程中，甲方將按階段支付工程進度款。具體支付時間和金額由雙方協(xié)商確定。乙方需提供正式的發(fā)票或收據(jù)作為收款憑證。3.工程竣工驗收合格后，甲方將支付剩余的款項。如有保修金，待保修期滿后支付。4.在支付款項時，乙方需確保所有款項均用于本工程的實施和管理。如有違規(guī)行為，甲方有權(quán)拒絕支付或要求乙方返還已支付的款項。五、違約責(zé)任與賠償1.如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或履行不符合約定，違約方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任根據(jù)違約程度由雙方協(xié)商確定。2.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題或工期延誤，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。包括但不限于材料損失、人工費用增加等額外支出。3.如因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法按時開工或中途停工，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。包括但不限于已支付的費用、利息損失等額外支出。4.任何一方違反合同約定時，違約方需向守約方支付違約金人民幣__元整（￥__元）。違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決與管轄法院1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。管轄法院為____人民法院。2.在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和法院的規(guī)定。如有違規(guī)行為或不當(dāng)行為發(fā)生，相關(guān)法律責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。3.本合同受中華人民共和國法律管轄和解釋。任何爭議或糾紛的解決均應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和法院的規(guī)定進行。4.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的其他部分條款。如爭議影響合同的整體履行效果或目的無法實現(xiàn)時雙方可協(xié)商解除合同。5.如因篇3發(fā)包方（甲方）：[甲方名稱]承包方（乙方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內(nèi)容：[范圍和內(nèi)容]第二條工程期限1.本工程合同總工期為[總工期]天，自[開工日期]開工，至[竣工日期]竣工。2.如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：（1）因甲方原因影響開工。（2）不可抗力。第三條工程造價及支付方式1.工程總造價為人民幣[總造價]元整。2.支付方式：[支付方式]第四條施工準備及設(shè)計變更1.甲方在開工前辦理完相關(guān)手續(xù)，并協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系。同時，開工前三天內(nèi)，甲方應(yīng)辦結(jié)與施工相關(guān)的一切手續(xù)。2.設(shè)計變更應(yīng)由甲方現(xiàn)場代表簽證認可后，乙方才可進行施工。第五條工程質(zhì)量及驗收1.工程質(zhì)量必須達到合同文件規(guī)定的工程質(zhì)量驗收規(guī)范的標準。2.乙方在工程竣工前，應(yīng)做好自檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.甲方現(xiàn)場代表在驗收過程中如提出需要返工的工程，乙方應(yīng)無條件返工。4.工程質(zhì)量驗收規(guī)范按國家及行業(yè)標準執(zhí)行。具體規(guī)范為《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50303-2002、《給水排水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50268-2025等。5.驗收時，如存在需要整改的問題，乙方應(yīng)及時整改，直至符合驗收標準。6.已竣工未驗收工程，在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題或由于施工原因造成的其它問題，由乙方無償返修。保修期按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六條施工安全及文明施工1.乙方應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定和文明施工要求，采取有效措施，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生。如因乙方安全措施不當(dāng)造成事故和職業(yè)病，其一切后果由乙方自負。2.乙方應(yīng)嚴格遵守消防、環(huán)保等規(guī)定，如有違反，后果自負。3.甲方現(xiàn)場代表有權(quán)對乙方施工過程中的安全生產(chǎn)和文明施工進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患和文明施工不符合項有權(quán)要求乙方立即整改。4.甲方現(xiàn)場代表在驗收過程中如提出需要返工的工程，乙方應(yīng)無條件返工。如因返工造成的經(jīng)濟損失和工期延誤由乙方承擔(dān)。5.甲方現(xiàn)場代表有權(quán)要求乙方撤換施工現(xiàn)場有關(guān)人員（包括管理人員和施工人員）。撤換人員由乙方自行解決并承擔(dān)費用。6.由于施工原因造成的建筑物內(nèi)外環(huán)境污染和損壞由乙方負責(zé)清除和修復(fù)。對于由甲方原因造成的建筑物內(nèi)外環(huán)境污染和損壞，如果甲方委托乙方清除和修復(fù)，所需費用由甲方承擔(dān)。如果甲方不委托乙方清除和修復(fù)，則乙方對此不負責(zé)任。7.乙方應(yīng)按規(guī)定辦理施工人員的意外傷害保險。施工中發(fā)生意外傷亡事故由乙方自行處理并承擔(dān)全部責(zé)任。甲方現(xiàn)場代表有權(quán)要求乙方撤換施工現(xiàn)場有關(guān)人員（包括管理人員和施工人員）。撤換人員由乙方自行解決并承擔(dān)費用。對于因甲方原因造成的傷亡事故，如果甲方委托乙方處理并承擔(dān)全部責(zé)任，所需費用由甲方承擔(dān)。如果甲方不委托乙方處理并不承擔(dān)全部責(zé)任，則乙方對此不負責(zé)任。但無論何種情況，由于傷亡事故引發(fā)的民事責(zé)任均由傷亡者自負其責(zé)，與甲方和乙方無關(guān)。8.甲方現(xiàn)場代表有權(quán)要求乙方停工或緩建直至撤場，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和工期延誤由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。同時，甲方保留向第三方追究由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和工期延誤的權(quán)利。如果因此造成甲方與第三方發(fā)生糾紛或爭議甚至訴訟或仲裁，甲方保留向第三方追究法律責(zé)任的權(quán)利。在這種情況下，如果法院判決或仲裁裁決甲方需要向第三方承擔(dān)法律責(zé)任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等），則甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等）。如果法院判決或仲裁裁決甲方不需要向第三方承擔(dān)法律責(zé)任，則甲方不向第三方承擔(dān)任何法律責(zé)任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等），也不向乙方追究任何法律責(zé)任（包括但不限于賠償損失、支付違約金、賠償金等）。但是無論何種情況，由于停工或緩建直至撤場產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和工期延誤均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。同時無論何種情況由于停工或緩建直至撤場引發(fā)的民事責(zé)任均由引起停工或緩建直至撤場方自負其責(zé)與甲方和乙方無關(guān)。由于撤場造成已經(jīng)完成的工程損壞的修復(fù)費用篇4發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程承包方式：4.工程范圍和內(nèi)容：第二條工程期限1.本工程合同總工期為XX天（從開工之日算起）。2.開工日期：XXXX年XX月XX日3.竣工日期：XXXX年XX月XX日第三條工程價款及支付方式1.工程價款：小寫：XX元；大寫：XX元。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方工程總價款的XX%作為預(yù)付款，即小寫：XX元；大寫：XX元。剩余款項在竣工驗收后一次性支付。第四條工程質(zhì)量及驗收標準1.工程質(zhì)量必須達到合同約定的標準，如因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格的，乙方應(yīng)負責(zé)返工并承擔(dān)相應(yīng)費用。2.驗收標準：按照《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定進行驗收。第五條甲方責(zé)任與義務(wù)1.負責(zé)辦理工程相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的相關(guān)問題。2.負責(zé)提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施。3.負責(zé)對工程進度和質(zhì)量進行監(jiān)督。第六條乙方責(zé)任與義務(wù)1.負責(zé)按照合同約定完成施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量符合標準。2.負責(zé)對施工過程中的安全隱患進行排查和處理。3.負責(zé)提供竣工驗收所需的相關(guān)資料。第七條違約責(zé)任及賠償標準1.甲方若未按合同約定支付預(yù)付款或工程進度款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同總價款的XX%作為違約金。若甲方逾期超過XX天未支付款項，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方賠償乙方因此造成的全部損失。2.乙方若未按合同約定完成施工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價款的XX%作為違約金。若乙方逾期超過XX天未完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償甲方因此造成的全部損失。第八條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，可依法向法院提起訴訟。第九條其他約定事項1.在合同履行過程中，雙方應(yīng)保持良好的溝通機制，及時協(xié)商解決施工過程中的問題。如遇重大事項需協(xié)商解決的，雙方應(yīng)書面簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。篇5#甲方（發(fā)包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]#乙方（承包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]#工程概況工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]建筑面積：[建筑面積]平方米結(jié)構(gòu)類型：[結(jié)構(gòu)類型]#承包范圍及內(nèi)容1.承包范圍：[承包范圍的具體內(nèi)容]2.建設(shè)內(nèi)容：[建設(shè)內(nèi)容的具體描述]#承包方式1.本工程采用[承包方式]方式承包。2.乙方負責(zé)購買和安裝[購買和安裝的內(nèi)容]。3.乙方在施工過程中應(yīng)遵守甲方的施工要求和質(zhì)量標準。#工程期限1.本工程計劃開工日期為[計劃開工日期]，計劃竣工日期為[計劃竣工日期]。2.乙方應(yīng)在計劃開工日期前做好充分準備，確保按時開工。3.如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)及時向甲方報告，雙方協(xié)商解決方案。#工程質(zhì)量及驗收1.乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標準和甲方要求。2.甲方有權(quán)對乙方的施工進行質(zhì)量監(jiān)督，提出改進意見。3.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請，甲方在接到申請后[驗收申請?zhí)峤缓蠖嗌偬靸?nèi)]組織驗收。4.驗收標準為[驗收標準]。5.驗收不合格的，乙方應(yīng)按要求進行整改，直至驗收合格。#工程價款及支付方式1.本工程總造價為[總造價]元。2.支付方式：[支付方式]。3.乙方在收款時應(yīng)向甲方提供合法有效的發(fā)票。4.工程竣工驗收合格后，甲方在[竣工驗收合格后多少天]內(nèi)支付乙方全部款項。#違約責(zé)任1.甲方若未按時支付工程進度款或竣工驗收款，每逾期一天，需向乙方支付[違約金金額]元的違約金。2.乙方若未按時完成工程進度或質(zhì)量不符合要求，每逾期一天，需向甲方支付[違約金金額]元的違約金。3.若因乙方原因?qū)е鹿こ虩o法按時完成或質(zhì)量嚴重不符合要求，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。#其他約定1.乙方在施工中應(yīng)注意安全施工，遵守甲方的安全規(guī)定。2.乙方應(yīng)保護施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生，確保施工噪音、粉塵等符合環(huán)保要求。3.乙方在施工過程中應(yīng)遵守甲方的施工要求和質(zhì)量標準，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標準和甲方要求。4.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。5.如因本合同引起的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)包方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]開戶銀行及賬號：[開戶銀行及賬號]日期：XXXX年XX月XX日篇6發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、工期1.甲方應(yīng)在合同簽訂后，向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料和圖紙。乙方應(yīng)在收到相關(guān)資料后，盡快安排施工，確保工期按時完成。2.乙方應(yīng)在施工過程中，嚴格按照甲方要求的施工進度進行，確保工期不延誤。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.甲方應(yīng)根據(jù)施工進度，及時向乙方支付工程進度款。如因甲方原因造成工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、質(zhì)量與驗收1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。在施工過程中，甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督。2.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請。甲方應(yīng)在收到申請后，盡快安排驗收。如驗收不合格，乙方應(yīng)按要求進行整改。3.甲方