10千伏電力施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（供電方）：__________

乙方（施工方）：__________

鑒于甲方擁有供電設(shè)施，乙方具備電力施工能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方為甲方施工10千伏電力工程事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內(nèi)容：__________

5.工程投資：__________

二、工程承包方式

1.乙方負責本工程的施工，包括但不限于土建、設(shè)備安裝、調(diào)試及試運行等工作。

2.甲方負責提供必要的施工條件，包括但不限于場地、材料、設(shè)備等。

三、工期及進度

1.工程總工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

2.乙方應(yīng)按甲方要求，分階段完成工程進度，具體進度安排如下：

（1）__________個月完成土建工程；

（2）__________個月完成設(shè)備安裝工程；

（3）__________個月完成調(diào)試及試運行工作。

四、工程質(zhì)量及驗收

1.乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.工程驗收分為分部工程驗收和竣工驗收兩個階段。

（1）分部工程驗收：乙方在完成分部工程后，應(yīng)向甲方報送驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

（2）竣工驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方報送竣工驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

五、工程款支付

1.甲方應(yīng)按工程進度和合同約定支付工程款。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價的__________%作為預(yù)付款；

（2）分部工程驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付分部工程款的__________%；

（3）竣工驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付竣工驗收合格工程款的__________%；

（4）工程保修期滿后__________個工作日內(nèi)，甲方支付保修金。

六、違約責任

1.乙方如未按合同約定完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付__________元的違約金。

2.甲方如未按合同約定支付工程款，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付__________元的違約金。

3.雙方如因不可抗力導致合同無法履行，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法解除合同。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同履行完畢或依法解除后，本合同終止。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的場地、材料、設(shè)備清單；

2.乙方提交的施工組織設(shè)計、施工方案及施工圖紙；

3.甲方與乙方簽訂的工程款支付協(xié)議。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（供電方）：__________

乙方（施工方）：__________

第三方主體（監(jiān)理方）：__________

鑒于甲方擁有供電設(shè)施，乙方具備電力施工能力，為確保工程質(zhì)量和進度，引入第三方監(jiān)理方進行監(jiān)督管理，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內(nèi)容：__________

5.工程投資：__________

二、工程承包方式

1.乙方負責本工程的施工，包括但不限于土建、設(shè)備安裝、調(diào)試及試運行等工作。

2.甲方負責提供必要的施工條件，包括但不限于場地、材料、設(shè)備等。

3.第三方作為監(jiān)理方，負責對乙方施工過程進行監(jiān)督管理。

三、第三方監(jiān)理方責權(quán)利

1.責任：

（1）對乙方施工過程進行全面監(jiān)督，確保施工質(zhì)量、進度、安全等方面符合國家標準和合同約定；

（2）對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并及時向甲方匯報；

（3）對工程變更、停工、復工等事項進行審核和批準。

2.權(quán)利：

（1）查閱乙方提供的施工資料、工程圖紙等；

（2）對乙方施工過程進行檢查、抽樣檢驗、現(xiàn)場試驗等；

（3）對乙方違反合同約定和工程質(zhì)量標準的行為，有權(quán)制止并要求整改。

3.利益：

（1）獲得監(jiān)理費用；

（2）享有甲方對工程質(zhì)量、進度、安全等方面的信任和好評。

四、工期及進度

1.工程總工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

2.乙方應(yīng)按甲方要求，分階段完成工程進度，具體進度安排如下：

（1）__________個月完成土建工程；

（2）__________個月完成設(shè)備安裝工程；

（3）__________個月完成調(diào)試及試運行工作。

五、工程質(zhì)量及驗收

1.乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.工程驗收分為分部工程驗收和竣工驗收兩個階段。

（1）分部工程驗收：乙方在完成分部工程后，應(yīng)向甲方報送驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

（2）竣工驗收：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方報送竣工驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

六、工程款支付

1.甲方應(yīng)按工程進度和合同約定支付工程款。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價的__________%作為預(yù)付款；

（2）分部工程驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付分部工程款的__________%；

（3）竣工驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付竣工驗收合格工程款的__________%；

（4）工程保修期滿后__________個工作日內(nèi)，甲方支付保修金。

七、甲方的權(quán)利

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定和工程要求進行施工；

2.甲方有權(quán)要求第三方監(jiān)理方對工程進行嚴格監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度、安全等方面符合規(guī)定；

3.甲方有權(quán)要求乙方對工程變更、停工、復工等事項進行及時匯報和審批；

4.甲方有權(quán)要求乙方對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

八、乙方的違約及限制條款

1.乙方如未按合同約定完成工程，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付__________元的違約金；

2.乙方如發(fā)現(xiàn)施工過程中存在安全隱患，應(yīng)及時通知甲方，否則由此造成的損失由乙方承擔；

3.乙方在施工過程中，如需進行工程變更，應(yīng)經(jīng)甲方同意，否則甲方有權(quán)要求乙方恢復原狀或承擔相應(yīng)的損失；

4.乙方不得擅自停工、復工，如需停工、復工，應(yīng)經(jīng)甲方同意，否則乙方承擔由此造成的損失。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；

2.合同履行完畢或依法解除后，本合同終止。

十一、總結(jié)

第三方監(jiān)理方的介入，有利于確保工程質(zhì)量和進度，保障甲方的權(quán)益。甲方為主導的目的和意義在于：

1.提高工程質(zhì)量，確保工程符合國家標準和合同約定；

2.控制工程進度，確保工程按時完成；

3.規(guī)范施工行為，降低施工風險；

4.提高工程效益，降低成本。

本合同附件：

1.甲方提供的場地、材料、設(shè)備清單；

2.乙方提交的施工組織設(shè)計、施工方案及施工圖紙；

3.甲方與乙方簽訂的工程款支付協(xié)議。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

第三方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（業(yè)主）：__________

乙方（承包商）：__________

第三方主體（咨詢公司）：__________

鑒于甲方計劃進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，乙方具備相應(yīng)的承包能力，為保障項目質(zhì)量、效率和乙方的合法權(quán)益，引入第三方咨詢公司提供專業(yè)咨詢服務(wù)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：__________

2.項目地點：__________

3.項目規(guī)模：__________

4.項目內(nèi)容：__________

5.項目總投資：__________

二、承包方式

1.乙方負責本項目的施工、安裝、調(diào)試及試運行等全部工作。

2.甲方提供項目所需場地、材料、設(shè)備等施工條件。

3.第三方作為咨詢公司，提供項目全過程咨詢服務(wù)。

三、第三方咨詢公司責權(quán)利

1.責任：

（1）對項目進行全面咨詢，包括但不限于設(shè)計優(yōu)化、成本控制、進度管理、風險管理等；

（2）對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量、進度、安全等方面符合規(guī)定；

（3）對項目變更、停工、復工等事項進行審核和提出建議。

2.權(quán)利：

（1）查閱項目相關(guān)資料、圖紙等；

（2）對項目施工過程進行檢查、抽樣檢驗、現(xiàn)場試驗等；

（3）對乙方違反合同約定和項目要求的行為，有權(quán)提出整改意見。

3.利益：

（1）獲得咨詢服務(wù)費用；

（2）享有甲方對咨詢服務(wù)的信任和好評。

四、項目進度及管理

1.項目總工期為__________個月，自合同簽訂之日起計算。

2.乙方應(yīng)按甲方要求，分階段完成項目進度，具體進度安排如下：

（1）__________個月完成土建工程；

（2）__________個月完成設(shè)備安裝工程；

（3）__________個月完成調(diào)試及試運行工作。

五、項目質(zhì)量及驗收

1.乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)質(zhì)量標準進行施工，確保項目質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.項目驗收分為分部工程驗收和竣工驗收兩個階段。

（1）分部工程驗收：乙方在完成分部工程后，應(yīng)向甲方報送驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

（2）竣工驗收：項目竣工后，乙方應(yīng)向甲方報送竣工驗收申請，甲方應(yīng)在收到申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

六、費用及支付

1.甲方應(yīng)按項目進度和合同約定支付工程款。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價的__________%作為預(yù)付款；

（2）分部工程驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付分部工程款的__________%；

（3）竣工驗收合格后__________個工作日內(nèi)，甲方支付竣工驗收合格工程款的__________%；

（4）工程保修期滿后__________個工作日內(nèi)，甲方支付保修金。

七、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定和項目要求提供施工條件；

2.乙方有權(quán)要求咨詢公司提供專業(yè)、及時、有效的咨詢服務(wù)；

3.乙方有權(quán)要求甲方對項目變更、停工、復工等事項進行及時匯報和審批；

4.乙方有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

八、甲方的違約及限制條款

1.甲方如未按合同約定提供施工條件，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付__________元的違約金；

2.甲方如發(fā)現(xiàn)乙方施工過程中存在安全隱患，應(yīng)及時通知乙方，否則由此造成的損失由甲方承擔；

3.甲方在項目過程中，如需進行項目變更，應(yīng)經(jīng)乙方同意，否則乙方有權(quán)拒絕或要求相應(yīng)的補償；

4.甲方不得擅自停工、復工，如需停工、復工，應(yīng)經(jīng)乙方同意，否則甲方承擔由此造成的損失。

九、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；

2.項目完成或依法解除后，本合同終止。

十一、總結(jié)

乙方為主導的目的和意義在于：

1.確保乙方在項目實施過程中的合法權(quán)益得到充分保障；

2.提高乙方在項目實施過程中的話語權(quán)和決策權(quán)；

3.通過專業(yè)咨詢，提高項目實施效率和效益。

弱化甲方為