混凝土工程承攬合同范本合同編號：[具體編號]甲方（定作人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]乙方（承攬人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于甲方有混凝土工程需求，乙方具備承攬該工程的專業(yè)能力和資質(zhì)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百七十條至第七百八十七條等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方承攬甲方混凝土工程事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況（一）工程名稱[具體工程名稱]（二）工程地點(diǎn)[詳細(xì)工程地點(diǎn)]（三）工程范圍乙方負(fù)責(zé)按照甲方提供的施工圖紙及技術(shù)要求，完成本工程所需的全部混凝土工程，包括但不限于混凝土的供應(yīng)、運(yùn)輸、澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)等工作。具體工程范圍以施工圖紙和雙方確認(rèn)的工程量清單為準(zhǔn)。（四）工程內(nèi)容1.混凝土供應(yīng)：乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和甲方要求，按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)符合設(shè)計強(qiáng)度等級和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的商品混凝土。2.混凝土運(yùn)輸：乙方負(fù)責(zé)將商品混凝土安全、及時地運(yùn)輸至施工現(xiàn)場，并保證運(yùn)輸過程中混凝土的質(zhì)量穩(wěn)定。3.混凝土澆筑：乙方應(yīng)按照施工規(guī)范和甲方要求，組織專業(yè)人員進(jìn)行混凝土澆筑作業(yè)，確保混凝土澆筑的密實(shí)性和整體性。4.混凝土振搗：在混凝土澆筑過程中，乙方應(yīng)采用合適的振搗設(shè)備和方法，對混凝土進(jìn)行充分振搗，防止出現(xiàn)蜂窩、麻面等質(zhì)量問題。5.混凝土養(yǎng)護(hù)：混凝土澆筑完成后，乙方應(yīng)按照養(yǎng)護(hù)方案對混凝土進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，保證混凝土的強(qiáng)度正常增長。二、合同工期（一）開工日期本工程定于[具體開工日期]開工，具體開工日期以甲方書面通知為準(zhǔn)。（二）竣工日期本工程應(yīng)于[具體竣工日期]竣工，總工期為[X]日歷天。（三）工期延誤1.因不可抗力、甲方原因或非乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`的，工期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)在延誤情況發(fā)生后[X]天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方應(yīng)在收到報告后[X]天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期未確認(rèn)也未提出修改意見的，視為同意順延工期。2.因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款[X%]的違約金，工期不順延。延誤超過[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）混凝土質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方供應(yīng)的商品混凝土應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)拌混凝土》（GB/T14902）及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，混凝土的強(qiáng)度等級、耐久性等指標(biāo)應(yīng)滿足設(shè)計文件和甲方的要求。（二）施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方的混凝土施工應(yīng)符合現(xiàn)行國家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。如工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工，直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)為止，由此造成的工期延誤和經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.乙方應(yīng)在混凝土供應(yīng)前，向甲方提供混凝土的配合比設(shè)計報告、原材料質(zhì)量證明文件等資料。2.甲方有權(quán)對乙方供應(yīng)的混凝土進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如檢驗(yàn)結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并負(fù)責(zé)處理不合格混凝土。3.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交工程質(zhì)量驗(yàn)收報告，甲方應(yīng)在收到報告后[X]天內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，雙方簽署工程質(zhì)量驗(yàn)收證書；驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。四、合同價款及支付方式（一）合同價款本工程的合同總價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），該價款為含稅價，包括乙方完成本工程所需的全部費(fèi)用，如混凝土材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、澆筑費(fèi)、振搗費(fèi)、養(yǎng)護(hù)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤、稅金等。（二）支付方式1.預(yù)付款：合同簽訂后[X]天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價款的[X%]作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.進(jìn)度款：乙方應(yīng)每月[具體日期]向甲方提交當(dāng)月完成的工程量報表和工程款支付申請，甲方應(yīng)在收到申請后[X]天內(nèi)進(jìn)行審核，并支付至已完工程價款的[X%]。3.結(jié)算款：工程完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后[X]天內(nèi)，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。甲方應(yīng)在結(jié)算完成后[X]天內(nèi)支付至結(jié)算價款的[X%]，剩余[X%]作為質(zhì)量保證金。4.質(zhì)量保證金：質(zhì)量保證金在工程質(zhì)量保修期滿后[X]天內(nèi)無息返還給乙方。五、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求乙方按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。有權(quán)對乙方供應(yīng)的混凝土質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的混凝土有權(quán)要求乙方進(jìn)行處理。有權(quán)根據(jù)工程需要對工程內(nèi)容進(jìn)行變更，但應(yīng)提前通知乙方，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和工期調(diào)整。2.義務(wù)按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。為乙方提供施工所需的場地、水電等條件，并協(xié)調(diào)與其他施工單位的關(guān)系。及時向乙方提供施工圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)資料。組織工程驗(yàn)收，辦理工程結(jié)算手續(xù)。（二）乙方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利按照合同約定的時間和方式收取工程款。有權(quán)要求甲方提供施工所需的場地、水電等條件，并協(xié)調(diào)與其他施工單位的關(guān)系。對甲方提出的不合理要求有權(quán)拒絕，但應(yīng)說明理由。2.義務(wù)按照合同約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范完成本工程。提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和專業(yè)的施工服務(wù)，確保工程質(zhì)量和施工安全。接受甲方的監(jiān)督檢查，按照甲方的要求進(jìn)行整改。遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做好環(huán)境保護(hù)和文明施工工作。對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任。六、材料供應(yīng)（一）混凝土原材料乙方應(yīng)自行采購混凝土所需的原材料，包括水泥、砂石、外加劑等，并確保原材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。乙方應(yīng)向甲方提供原材料的質(zhì)量證明文件和檢驗(yàn)報告。（二）周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備乙方應(yīng)自行配備施工所需的周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備，如模板、腳手架、混凝土攪拌車、泵車等，并保證其性能良好、安全可靠。七、安全施工（一）安全責(zé)任乙方應(yīng)遵守國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，確保施工安全。乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全負(fù)責(zé)，如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。（二）安全措施乙方應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，采取必要的安全防護(hù)措施，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等。乙方應(yīng)定期對施工設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。八、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.甲方未按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款的，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。2.因甲方原因?qū)е鹿こ掏９?、窩工的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此造成的損失，并順延工期。（二）乙方違約責(zé)任1.乙方未按照合同約定的工期完成工程的，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。2.乙方供應(yīng)的混凝土質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或施工質(zhì)量不符合要求的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工，直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)為止，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。3.乙方違反安全施工規(guī)定，發(fā)生安全事故的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，并按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。九、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款（一）合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（二）保密條款甲乙雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不