小區(qū)電力施工合同（精選16篇）

小區(qū)電力篇1

建設單位：（以下簡稱甲方）

法定代表人（簽章）：聯(lián)系電話：

委托代理人（簽章）：聯(lián)系電話：

實施單位:（以下簡稱乙方）

負責人（簽章）：

委托代理人（簽章）：聯(lián)系電話：

第一條：乙方承擔的送電工程建設任務

工程名稱：送電工程

工程地址：

工程竣工后按實際面積計算，費用進行相應增減。

第二條：甲乙雙方責任

甲方責任如下：

（一）甲方負責按照供電部門審定的設計圖紙建設小區(qū)配電室、箱變

的土建房屋、基礎、小區(qū)紅線內電力土建管線、橋架、樓內通道的建

設。

（二）依據(jù)供電部門提供的高壓供電方案配合乙方到規(guī)劃部門辦理路

由批復手續(xù)。

乙方責任如下：

（一）居民住宅：從供電線路（或變電站、開閉站的電纜接頭）至居民

表計以上的所有供配電設施。

（二）公建設施：從供電線路至計量點以上的所有供配電設施。

（三）送電工程費包括以上兩條供配電設施的前期、設計、材料和設

備購輅、安裝、調試等費用。

（四）乙方在施工過程的安全由乙方負責。

第三條：合同金額及付款方式

經雙方商議，合同總金額為人民幣X元，大寫肆佰陸拾陸萬元整。

（甲方前期購買的變壓器等裝貉費用150萬元，施工建設完工后資產無

償移交給供電部門。）

甲方先交伍拾萬元做為前期費用。

如甲方交款逾期則工程送電日期順延。

第四條：規(guī)劃、設計變更的約定及違約責任

合同簽訂后，如有任何變更，甲方應在有關部門批準同意之日起3

日內，書面通知乙方，如乙方已開始設備材料采購，則本合同價款不

變，如乙方還未開始進行設備材料采購，則按照變更后的工程量重新

商定合同金額。

第五條：質量保證

（一）乙方應保證所建設的配套電力設施建設符合國家相關標準和規(guī)

定。

（二）甲方應保證按照乙方審定的設計圖紙向乙方提供配電設施用房

及線路通道，并能滿足國家標準及規(guī)范，同時符合電力部門安全運行

要求。

第六條：甲方應按約定的時間和要求完成以下工作：

（一）提供施工條件：甲方負責配合乙方進行配電施工。辦理施工所

需各種證件、批件和臨時用地;向乙方提供本工程征地范圍地形圖及施

工場地的工程地質和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準確;協(xié)助解決

甲方紅線內對乙方施工有干擾的外部條件。施工場地具備施工條件的

要求及完成的時間：開工前使施工現(xiàn)場具備施工條件，開工后繼續(xù)協(xié)

調遺留問題。

（二）提供場地條件：負責辦理紅線內青苗、樹木賠償，負責協(xié)調處

理地下管線和臨近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護

工作。負責房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等

工作。

（三）提供水電及交通條件：負責開通公共通道與施工場地間的道路,

滿足施工運輸?shù)男枰?。負責在開工前將紅線內施工所需的水、電接至

施工場地，滿足供應需要。

（四）提供技術資料：向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控

制點等技術資料，并組織進行設計交底及現(xiàn)場校驗。甲方對其提供的

上述資料的真實性負責。

（五）對已完工紅線內的電力管線，甲方應協(xié)調其他施工單位注意保

護，如有損壞，甲方負責協(xié)調處理。

（六）提供開放式、無遮攔的居民及底商的電表箱安放位珞，方便居

民及底商客戶使用。

甲方不按合同約定完成以上工作造成工程延誤，承擔由此造成的

經濟支出及各項損失。

第七條：乙方應按約定的時間和要求完成以下工作：

（一）確保工程進度與質量：按設計圖紙、技術標準及相關規(guī)范要求

進行施工，建立健全施工質量保證體系。

（二）乙方在甲方紅線內施工，需接受甲方的調度安排，如因此引起

工程延誤，則工期順延;甲方提供紅線內其他管線圖，乙方注意對沿線

已完工程進行保護，如有損壞，應及時修復或賠償相關費用。

（三）遵守國家的法律、法規(guī)。

第八條：工程延期

對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應相應順延。

（-）工程量變化和設計變更。

（-）一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8

小時。

（三）不可抗力。

（四）自甲方項目資料齊全遞交規(guī)劃部門之日起，建設工程規(guī)劃許

可手續(xù)未在二個月內辦理完畢。

（五）約定或甲方代表同意順延的其它情況。

第九條：送電日期

甲方交納全部付款后，組織人員施工送電。

第十條：協(xié)議期限

協(xié)議期限自雙方簽字蓋章之日起，至合同履行完畢為止。

第十一條：違約

甲方不按約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其它使合同

無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的

2.9、變壓器與低壓開關柜的母排連接由乙方預留接口，現(xiàn)場協(xié)助

安裝。備注：工程內容中涉及具體數(shù)據(jù)之條款，其實際使用量應滿足

設計要求及電業(yè)局驗收標準。

3、乙方應對工程質量負責，如驗收中發(fā)現(xiàn)質量不合格，經鑒定確

系乙方責任者，乙方應負責返工，其費用概由乙方承擔。

4、甲、乙雙方應按國家勞動安全法規(guī)和電力行業(yè)相關安全規(guī)程進

行安全管理、相互配合，并明確相互的安全面責任，乙方在施工范圍

內發(fā)生的安全責任，應由乙方全部負責。

5、本合同未盡事宜，可由甲、乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，協(xié)

商不成，任何一方可直接向鶴城區(qū)人民法院提起訴訟。

6、本合同須經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、

乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日

小區(qū)電力施工合同篇3

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據(jù)電網(wǎng)公司批復的貴陽供電局第一批農網(wǎng)完善化工程與農網(wǎng)完

善工程預備項目實施計劃，甲方確定將下列工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)

經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程內容及承包方式

1、工程內容：

2、工程安裝費萬元（具體明細見附表）:

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。

4、工程工期：從年月日至年月日。

二、工程價款的支付方式

5、工程價款的支付方式：

5.1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同后三十日內，甲方預付合同工

程安裝費的20%

5.2、工程竣工，經甲、乙雙方及現(xiàn)場監(jiān)理共同驗收合格后，乙方

提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保

金后（質保期一年），甲方支付乙方工程安裝費的75%O

5.3、保修條款：本工程保修期為一年（保修期從工程驗收合格，投

入運行之日起計算），保修期滿未發(fā)生施工質量問題，甲方即向乙方付

清質量

5.4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。

三、工程管理

6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和南方電網(wǎng)公司、

電網(wǎng)公司下發(fā)的（1999）191號文《關于農村電網(wǎng)建設與改造技術原

則》、《XX省電力公司縣城中、低壓配電網(wǎng)改造技術導則》、《XX省

農村電網(wǎng)建設與改造的基本技術要求》，及貴陽供電局下發(fā)的《10KV

配電線路實施技術規(guī)范》、《低壓配電技術規(guī)范》施工驗收。

7、乙方負責該工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢復賠償相關

事宜。甲方配合乙方進行協(xié)調。

8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協(xié)議，并按協(xié)議內容履

行各自的安全責任。

9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經

甲方許可，監(jiān)理員開出許可開工單后，方可施工。

10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返

工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金,

并累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不

能進入誠信備案企業(yè)名單。

11、乙方在施工中必須服從甲方現(xiàn)場監(jiān)理人員的管理。

12、乙方不得將工程轉包，一經發(fā)現(xiàn)，立即停止施工，并承擔一

切經濟損失和法律責任。

四、設備、材料供應與清理

13、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分（縣）

局簽單到指定的地點領取主材。

14、乙方在施工完成后應將甲方委托進行的改造工程中不再使用

的舊材料、設備及設施全部拆除并將現(xiàn)場清理干凈。

15、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退

還手續(xù)需登記設備的規(guī)格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認后

簽字。甲方確認后的退還手續(xù)將作為工程結算資料必備依據(jù)。

五、違約責任

16、乙方不得擅自購買主材，經發(fā)現(xiàn)，甲方有權：①責令乙方立

即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承擔一切經濟損失和法

律責任。

17、若拆除設備和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若

保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用，差額部分從施工費中扣減。

18、發(fā)生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經

濟損失。

19、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的

經濟損失。

六、爭議及其它

20、爭議解決的方式：合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應及時

協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

21、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同自雙方

簽章之日起牛效。

22、未盡事宜,雙方另行協(xié)商。

23、附則：

甲方（簽章）：乙方（簽章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人（簽名）：委托代理人（簽名）：

年月曰年月日

小區(qū)電力施工合同篇4

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的具體

情況，經甲、乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以共同遵守。

第一條：工程概況

1.1工程名稱：銅仁僑泰嘉逸花苑室外電安裝工程

1.2工程總投資：1730000.00元（壹佰柒拾叁萬元整）

13工程地點：銅仁僑泰嘉逸花苑

1.4工程內容：搭火端至各單元集中表箱（電纜、電纜管、設備、

安裝及驗收）

1.5工程內容不包括：土建部分

第二條：工程工期

2.1工程合同工期:45個工作日。

2.2工程開工日期:甲方預付款到乙方賬內日期起。

2.3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協(xié)商后書面重新確定本工程

的工期：

2.3.1因甲方提出變更設計而影響工程進度。

2.3.2甲方負責的土建工程未按乙方要求進度完成。

2.3.3甲方隨工代表延誤辦理檢驗手續(xù)而影響下一工序施工。

2.3.4未按合同規(guī)定支付工程預付款、工程進度款而影響工程進度。

2.3.5其它因甲方原因造成的延誤。

2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影響工程進度。

第三條：承包方式及合同總價

3.1根據(jù)設計的建設工程費用，乙方采取包工、包料的方式進行承

包、取費項目見本工程《預（決）算書》。

3.2根據(jù)雙方認可的設計圖紙進行施工。工程總造價為大寫人民幣：

壹佰柒拾叁萬元整。

3.3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協(xié)商一致，合同總價可作相

應調整，核實辦理追加或追減。

3.3.1設計變更，以甲方部門出具的通知單為準，按實際進行調整。

3.3.2國家強制性政策調整。

第四條：設備、材料供應

4.1本工程所需主材和設備由乙方按施工圖設計采購，具體清單見

附件［預（決）算書］,并由乙方自行運輸至甲方指定的施工點。

4.2輔材由乙方組織供應，具體清單見附件［預（決）算書］。

4.3所有產品的質量或等級標準應有產品合格證，并達到國家標準。

4.4本工程所需主材如因供應部門提供的材料規(guī)格品種不全，需進

行加工處理時，應事先取得甲、乙雙方的同意，并辦理完有關手續(xù)后

使用，產生的加工費用由負責供應方負擔。

第五條：工程質量及檢查驗收

5.1乙方必須嚴格按施工圖紙設計、技術說明文件和國家頒發(fā)的有

關施工規(guī)范和標準組織施工。確保工程質量和工期，做到安全生產、

文明施工。工程質量必須達到國家施工驗收規(guī)范標準。工程質量由供

電主管部門驗收合格。

5.2甲方組織的隨工檢驗均以竣工驗收、工程質量檢驗均以部頒現(xiàn)

行施工及驗收技術規(guī)范和設計要求為依據(jù)。

5.3乙方在工程過程，甲方配合并派出隨工代表（或供電主管部門）

對隱蔽工程和施工工藝進行隨工檢驗，合格簽證后乙方可進行下道工

序施工，發(fā)現(xiàn)問題應及時解決，竣工驗收時一般不再對隱蔽工程進行

復查，隨工驗收應做好詳細記錄，必要時可檢查隨工簽證。

5.4工程完工后，乙方應以書面形式通知甲方，并附竣工技術文件

一式三份;甲方即組織相關人員驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題提出解決措施和返

工時限，并將驗收結果報主管部門，如因甲方原因不能按期驗收，應

提前通知乙方并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完

工時間。

5.5自工程竣工驗收合格之日起，工程線路保修為壹拾貳個月，變

壓器，配電柜保修期為壹拾貳個月，乙方在此期間內對因施工或乙方

提供的材料等原因造成的質量問題負責免費修理。

5.6保修期內，對于工程質量問題，乙方在接到甲方的工程質量后，

3小時內應作出答復，并根據(jù)修復工程量的大小，確定修復工期，報甲

方出現(xiàn)大面積工程質量問題（由甲方認定），保修期從修復驗收合格之日

重新計算。

5.7保修期內，乙方超過壹拾貳小時不作出答復或超過貳拾肆小時

不能完成修復的，甲方有權自行或委托第三方進行維修，因此發(fā)生的

費用由乙方承擔。

第六條：雙方職責

6.1甲方職責。

6.1.1合同簽訂后3日內向乙方提開工的要求和注意事項。

6.1.2組織甲、乙雙方和相關單位參加設計交底，并做好有關紀錄

送相關單位。

6.1.3派駐隨工人員對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執(zhí)行

情況進行監(jiān)督檢查，并負責設計變更引導起的有關簽證、工程中間驗

收、工程進度簽證和其他必須的簽證以及進行施工的有關協(xié)商工作。

6.1.4組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定及時向乙方支付預付

款、工程進度款和工程結算款。

6.2乙方職責

6.2.1開工前，向甲方提供項目負責人及關系方式經甲方認可后開工，

若甲方要求，乙方應協(xié)助甲方辦理各種規(guī)劃、報建、賠償?shù)仁掷m(xù)及技

術外關系協(xié)調。

6.2.2合同簽署后柒日內乙方組織進場施工，提交施工組織設計、

施工方案、技術保證等措施。

6.2.3乙方應嚴格按照國家和部頒有關施工驗收技術規(guī)范、操作規(guī)

程和設計要求施工，自覺接受相關部門的監(jiān)督檢查，如實填報工程進

度。

6.2.4工程方案發(fā)生變更時，乙方應及時向隨工人員反映，并以書

面形式報告甲方，經甲方批準后，方可實施。乙方未經甲方同意（書面

形式），不得隨意更換本項目班子主要管理人員。

6.2.5因非乙方原因無法進行施工時，乙方應及時向甲方填報停工

報告，經甲方單位批準后實施，重新開工前應上報復公審。

6.2.6嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，做到安全生產、文明施工和防火、防盜

工作，堅決杜絕安全事故的發(fā)生;在施工中發(fā)生的人身及財產安全事故

由乙方承擔全部責任。

6.2.7乙方向甲方領用的材料和設備，乙方應負責妥善保管，在施

工中應厲行節(jié)約，完工后向甲方辦理工程余料移交和所借物的歸手續(xù)。

6.2.8保質按期完成合同工程量。

6.2.9乙方保護甲方在用設備的安全，若出現(xiàn)損壞，應立即通知甲

方進行處理，并對乙方原因造成的損壞進行賠償。

6.2.10按規(guī)定向甲方提供竣工驗收資料一式叁份。

第七條：工程款的撥付與結算

7.1工程款支付

7.2工程款支付方式：按施工進度支付。

7.3工程總價￥1730000.00元。本合同簽訂3日內，甲方預付工

程量總價的30%,即￥519000.00元，作為采購設備甲方定金，工程

預付款進乙方賬戶3日內開工。

7.4工程完工后，甲方應付至合同款的90%給乙方,款到乙方賬

戶再提交竣工資料和搭火送電，竣工驗收合格后3日內辦理結算，余

額一次性付清。

7.5乙方于本合同簽訂3日內交付100000.00萬元作為施工保證

金給甲方.工程完工3日內甲方無息退還給乙方.

7.6甲方在付清乙方工程款之前，設備所有權歸乙方所有。

第八條：風險責任

8.1因遇不可抗力（包括自然災害等）而造成的損失（包括材料、設備

和勞務的損失），乙方在出具有關部門的證明文件后可以免于承擔賠償

責任。但因乙方保管不善造成向甲方領用的材料及設備的損失除外，

乙方仍應承擔賠償責任。乙方對該材料、設備已盡到了妥善保管義務

的除外，因為不可抗力事件造成工期延誤的，工期可以順延，不可抗

力事件結束后5日內，雙方應繼續(xù)按合同約定履行的義務。

第九條：違約責任

9.1甲方責任:甲方不按合同規(guī)定撥付工程款，超過一天則按工程費

的3%。向乙方交付逾期違約金.

9.2乙方責任:乙方施工的工程質量不符合現(xiàn)行電力工程驗收規(guī)范

要求時，應負責返工整改，返工整改的費用由乙方承擔。

9.3若因乙方原因造成的建設成本增加和因工期延誤導致甲方與他

方合約違約造成的損失由乙方負責。

9.4若工程質量達不到要求，施工單位應無條件返工，造成逾期完

工的，還應承擔逾期違約責任。

第十條：其他

10.1甲方委派為隨工代表，對本工程實施監(jiān)理。代表甲方隨工檢

查驗收工程質量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，合格后及時辦理隨工檢查簽證

及進行施工的有關協(xié)商工作。

10.2乙方派，為現(xiàn)場組織施工,與甲方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問

題，辦理竣工驗收，處理遺留問題。

10.3本合同未盡事宜，雙方根據(jù)具體情況增加條款作為合同附件,

與本合同具有同等效力。

10.4本合同工程價款結算中的經濟糾紛，雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不

能解決的，依法向發(fā)包方所在地人民法院提起訴訟。

10.5本合同一式二份，雙方蓋章簽字之日起生效，甲、乙雙方各

執(zhí)一份/O

10.6雙方約定的其它條款。

甲方：乙方：年月日：

小區(qū)電力施工合同篇5

甲方：

乙方：

為確保電力線路安裝工程的順利實施，根據(jù)《中華人民共和國合

同法》、《中華人民共和國電力法》、《電力供應與作用條例》的規(guī)

定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

一、工程概況：

工程名稱：工程內容：

工程地點：工程期限：工程總造價：工程總造價（大寫：）

二、工程質量標準：

安裝35kV及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》施工。

三、甲方的權利和義務：

按期開工。

四、乙方的權利和義務：

不得隨意變更經雙方認可的安裝施工方案如必須變更，需經甲方

同意，否則造成的損失由乙方自負。施工安全由乙方自行負責。

五、違約責任：

六、爭議的解決方式：甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議時，應依

本合同之原則通過協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方共同提請電力管理部

門行政調解，調解不成時雙方選擇申請仲裁或提起訴訟其中一種方式

解決。

七、本合同效力及未盡事宜。條例》等有關法律、規(guī)章的規(guī)定辦

理，如遇國家法律、政策調整時，本合同作相應調整。面協(xié)議簽訂前,

本合同繼續(xù)有效。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

年月日年月日

小區(qū)電力施工合同篇6

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同

條例》的原則，明確甲乙雙方的權利和義務，結合全合同具體情況，

雙方達成如下協(xié)議：

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

4、承包方式：

5、開工日期：

6、竣工曰期：

第二條：工程造價及結算方式

按工程內容進行施工。工程總造價為萬元（人民幣）。

第三條：雙方責任

L甲方責任

甲方須委派駐工地代表。

甲方對工程質量進行評定，核實確認工程量，對工程質量進行驗

收，隱蔽工程和中間驗收由乙方自檢合同后通過甲方驗收，驗收合格

甲方在驗收記錄上簽字后進行隱蔽工程的繼續(xù)施工，驗收不合格，乙

方在限定時間內重新交驗，同時承擔違約責任。

2、乙方責任

乙方委派駐工地代表及相關技術人員。

乙方嚴格按照設計要求進行施工，施工中乙方采購的材料須符合

相關技術質量標準。工程施工和竣工驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題由乙方負責

在特定的期限處理，費用自負。

乙方在施工完空后負責及時向電管部門辦理驗收，報批，備案等

所有用電手續(xù)，及時接火通電，并承擔相關費用，做到交鑰匙工程。

第四條：施工工期

施工工期小時。

第五條：工程款支付

1、工程款支付方式：按工程進度支付工程款。

2、工程竣工驗收后，支付39000元，余下1000元留作保修金,

待質保期滿后再行支付。

第六條：工程施工的安全措施

1、乙方設置專職安全員。

2、安全施工。乙方要嚴格遵守《電業(yè)安全工程規(guī)程》，按《大修、

基建、更改工程組織、技術、安全三大措施》有關規(guī)定，制定安全施

工作業(yè)，操作規(guī)程和嚴格的安全防護措施。因措施不力造成事故的責

任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

第七條：違約責任

合同簽訂后，雙方不得隨意變更合同內容，不得違約，乙方延期

開工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20xx元違約金。

第八條：工程保修和保修金的支付

工程保修期為年，期間發(fā)生的工程質量問題乙方負責無償維修及

更換，保修金1000元，自工程交付驗收后一年內付清。

發(fā)包人：（公章）地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：電

話號碼：郵政編碼：

承包人：（公章）地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：電

話號碼：郵政編碼：合同訂立時間：

小區(qū)電力施工合同篇7

甲方：

乙方：

交款單位：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《建筑安裝工程承包合同條

例》，甲方將工程承包給乙方施工?，F(xiàn)雙方經協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：酸魚圈區(qū)

3、工程內容：

4、工程承包方式：包工包料

5、工期：工程擬定年月日開工，年月日竣工，工程有效工作

日為天，以工程開竣工報告確定的開竣工時間為準。

6、工程結算方式：實行按工程概算包干方式。包干范圍為初始施

工圖圖紙范圍內的工作內容，簽定合同時雙方應充分考慮施工周期內

材料和設備漲價因素，簽定合同后原則上不做調整。但以下兩種情況

可以調整：⑴因設計變更對工程造價有影響時。⑵、因甲方原因拖延

開工超過三個月及以上，應依據(jù)市場價格變化。合同總造價包括初始

合同價款和調整合同價款兩部分。初始合同價款指雙方商定的初步設

計概算，調整價款主要指包干范圍外的設計變更、市場價格變化。

7、合同價款：合同價款為元人民幣，最終價格以第一條6項工程

結算方式計算的合同總造價為準。

二、甲乙方駐工地代表

1、甲方駐地代表：

2、乙方駐地代表：李孝輝

三、甲方工作

L負責施工場地，具備開工條件，同時使施工場地滿足施工運輸

需要。

2、開工前，接通施工場地水源、電源，拆遷現(xiàn)場內民房和障礙物。

3、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)

據(jù)真實準確。

4、負責向乙方提供施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對

工程施工圖進行施工前會審。

5、配合乙方在開工前辦理好與工程相關的手續(xù)。

6、根據(jù)乙方申報的開竣工報告，確定開竣工時間。

7、負責組織相關部門對工程進行驗收。

四、乙方工作

L在工程施工前，負責申報開工報告，工程竣工后，提出竣工申

請，協(xié)助竣工驗收工作。

2、保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場符合要求。

五、工程質量

1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家及部頒的電氣安

裝規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。

2、隱蔽工程必須經相關部門檢查、驗收簽章后，方可進行下一道

工序。

六、施工與設計變更

1、甲方交付的設計圖紙、說明和有關資料，作為施工的有效依據(jù)。

2、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或不合理的地方，乙方及時以書面形

式通知甲方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變

更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。乙方不得自行

更改設計圖紙。因設計變更導致費用增加，由甲方承擔。

七、合同價款支付

自本合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方支付本工程初始合同價

款，計人民幣元。經甲方同意設計變更三日內，甲方向乙方支付本工

程追加合同價款。

八、工程竣工驗收

L工程竣工后，由甲方組織相關部門進行驗收，驗收以國家或部

頒發(fā)的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、、施工文件為依據(jù)。

2、工程驗收合格后，送電前由甲方負責看管此工程的設備、材料。

九、違約責任

1、工程質量不符合合同規(guī)定的，乙方負責無償修理或返工。

2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同總價款千分之三

承擔違約責任。

3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期順延。

4、甲方未按期全額支付合同總價款，每逾一日，按未支付部分價

款千分之三承擔違約責任。

十、雙方約定的其他事項。

十一、本合同一式6份，甲乙雙方各持3份。

十二、本合同自雙方簽字或蓋章后生效。

十三、本合同簽訂后，甲乙方如需要提出修改時，經雙方協(xié)商一

致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

甲方：乙方：營口電力發(fā)展有限公司

法人代表（委托代理人）:法人代表（委行代理人）：

年月日年月日

小區(qū)電力施工合同篇8

甲方：

乙方：

受甲方委托，確定該工程由乙方施工，按照《中華人民共和國合

同法》及有關規(guī)定，為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方友

好協(xié)商，特簽訂如下合同條款，以資雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、工程名稱：文化街蘿卜會

2、工程地點：昌樂路文化街

二、施工范圍及工程量

1、安裝VV224x35mm電纜線160米，砌電纜井6座,電纜溝

開挖回填。

2、安裝一塊Q0-40A）三相四線電能表及其相關調試。

3、電力部門所有報裝手續(xù)的辦理。

三、工程價款及付款方式：

1、本工程價款附清單壹份，總價款為壹萬貳仟元整。

2、付款方式：合同簽訂后，甲方一次性將全額工程款付給乙方。

四、甲方職責

1、負責現(xiàn)場技術交底，辦理好本工程紅線走廊手續(xù)。

2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯(lián)系協(xié)同解2

決施工中的有關問題，進行施工質量監(jiān)督檢查。

3、根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范組織工程驗收。

4、協(xié)助施工單位抓好安全文明生產。

五、乙方職責

1、按批準的施工設計圖紙施工。

2、由于乙方責任，施工時設置必要的安全措施，施工期間所發(fā)生

的一切生產，交通（車輛、人身）事故由乙方負責。

3、由于乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責。

六、其它

1、未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效，至本

工程通電TF式使用后失效。

甲方：乙方：

代表簽字：代表簽字：

簽訂日期：年月日

小區(qū)電力施工合同篇9

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

一、委托（受托）任務及內容：

乙方：網(wǎng)絡智能電表（帶費控）（220/3801.5⑹A）共計（55）只的制作

安裝，網(wǎng)絡智能電表（帶費控）（1001.5⑹A）共計（15）只的制作安裝的施

工建設工作，且乙方同意接受甲方委托，

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)章的

規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商一致，訂立木協(xié)議。

二、委托方式：

按施工要求進行包工包料。

三、甲方責任：

1、有關土地的征用、障礙物拆遷、通道及樹木砍伐、青苗賠償、

弱電措施等地方性工作。

2、幫助乙方解決施工時性住房及堆放材料的場地及施工方便等有

關事項。

3、為了保證工程質量及施工順利進行,甲方應派出工地代表1-2

名，對乙方工作進行質量監(jiān)督，辦理簽證手續(xù)。

4、甲方派出的工地代表，應對甲方承擔責任，若因甲方責任造成

乙方施工圖中被迫誤工、停工、連續(xù)三天以上時工期按實際影響天數(shù)

順延。

四、乙方責任：

1、負責本工程材料的加工運輸、安裝等工作。

2、施工中必須跨越的高低壓線路及危害工安全的停電聯(lián)系報批及

其它與本工程有關的聯(lián)系工作。

3、乙方必須按施工要求進行施工，質量達到電力相關規(guī)程標準要

求，若因施工不良造成的事故或返工，其責仟和費用由乙方負責。

4、乙方必須按合同規(guī)定的時間完成本工程的安裝任務,不得拖延。

5、若是乙方原因造成誤工及經濟損失時其責任由乙方承擔。

6、整個施工過程中的安全由乙方自己負責，甲方概不負責。

五、其他事項：

1、在施工途中如遇設計需要變更時，由甲方通知設計單位赴現(xiàn)場

解決，變更后弓I起的費用增加部分由甲方另行增付。

2、由于甲方原因造成工程材料漲價費用增加部分由甲方另行增付。

3、因人力不可抗拒的自然災害，影響乙方施工進度時，竣工時期

按實際影響天數(shù)順延。

4、如遇人力不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失按國家有關規(guī)

定辦理。

六、工期與驗收：

L乙方自簽訂本合同之日起，盡快安排施工與作業(yè)申報，開始施

工，工程全部完成后交付使用。

2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天內組織人員

進行驗收，逾期不辦則按工程驗收合格處理。

3、如因乙方施工質量不良，造成運行后的故障，乙方負責賠償甲

方經濟損失。

4、乙方負責壹年期內免費保修。

5、竣工時間年月日完成。

七、合同價款及付款和結賬方法：

1、合計金額（大寫）：（小寫）：

2、付款和結賬方法：乙方工程全部實施完成并經甲方驗收合格后,

乙方負責向甲方提供結算發(fā)票，甲方按合同總價款一次性支付工程總

額的90%,質保期滿后支付剩余10%。

八、合同的生效和分數(shù)：

1、本合同自雙方簽訂之日起生效；

2、工程竣工驗收移交，工程保修期滿，合同簽訂價款結清后本合

同自動失效；

3、本合同一式肆份。甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)一份。具有同等法律效

力。

九、附加條款：

協(xié)議條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。因執(zhí)行協(xié)議同發(fā)生爭議，

有爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地仲裁委員會仲裁。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

年一月—日年一月一日

小區(qū)電力施工合同篇10

甲方：

乙方：

為了使我公司建設（改造）工程順利進行，明確甲、乙雙方的權

一、合同文件

1.1、合同文件的組成

1.1.1、本合同條款。

1.12洽商、變更等明確雙方權利義務的有關紀要、協(xié)議等文書。

1.2合同文件使用的標準

121、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。

122、適用合同文件的法律是中華人民共和國的法律、法規(guī)以及

電力

二、工程項目概況

2.1、工程名稱：

2.2、工程地點：

2.3、工程性質：

2.4、工程施工承包內容：

本合同委托建設（改造）工期

根據(jù)國家有關規(guī)定及省電力公司安排，本工程建設工期計劃為

三、委托建設（改造）管理合同價款

根據(jù)本批工程項目設計規(guī)定的全部建設（改造）內容，甲方委托

四、本合同雙方職責及權益

5.1、甲方

5.1.1、負責審查乙方提出的工程建設實施進度計劃。

5.1.2、負責為乙方提供工程的所有材料。

5.1.3、甲方將按照本工程的進度向乙方核定用款額度。開工時拔

付人

5.1.4、負責組織對工程的進度和質量進行監(jiān)督檢查，驗收及后評

估。

5.1.5、負責組織施工圖紙會審,編制工程進度計劃和實施方案。

5.1.6、按省電力工業(yè)局農網(wǎng)建設（改造）設備招（議）標管理辦法,

5.2、乙方

521、為項目的受托方，對整個工程項目從開工至竣工投運的整

個過程負有建設單位責任，包括木合同價款的風險承擔。

522、按批準的初步設計組織實施本工程，工程質量應符合《河

南省農網(wǎng)（改造）工程驗收辦法》及設計要求，并確保本合同所述工期。

523、配合甲方組織的監(jiān)督檢查,驗收和后評估。

524、項目竣工后，提供開工,竣工報告,及實用材料表。

六、工程分包

6.1、分包工程應由具有相應資質等級的單位承擔，不得實行二次

分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何義務與責任，由分包工

程引起的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約。

七、量保證和驗收

7.1、按《河南省農網(wǎng)建設（改造）驗收辦法》驗收。

7.2、工程項目從竣工投運之日起計算質量保期為一年。

7.3、在質保期內，乙方負責處理工程遺留的質量缺陷，并承擔相

應的費用。

7.4、質保期滿，甲方返還乙方質量保證金。

7.5、為確保工程質量，甲方隨時對施工質量進行監(jiān)督、檢查，凡

不合格工程必須限期返工。

7.6、乙方應嚴格按照國家規(guī)定的操作規(guī)程和圖紙施工，保證工程

質量實行終身負責，工程竣工后，由乙方提前十天報出竣工報告（包括

圖紙資料齊全），在十日內甲乙雙方共同組織按有關技術規(guī)范進行檢查

驗收。

八、違約和處罰

8.1、任何一方未履行合同義務，未完全履行合同義務或者履行合

同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任。

8.2、違約給對方造成損失的，視具體情況及損失大小追究違約方

責任。

8.3、本工程的施工安全，由乙方全面負責。發(fā)生不安全現(xiàn)象及事

故必須及時上報和處理。

8.4、本合同下述事宜不構成違約：國家計劃的重大調整、重大設

計變更、人力不可抗拒的自然災害和地震、戰(zhàn)爭等。

九、合同的生效與終止：

9.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2、在甲方組織竣工驗收合格，移交生產后一年，質保期滿，返

還乙方保證金，本合同即告終止。

9.3、合同正本兩份，由甲乙雙方各執(zhí)T分;雙方各執(zhí)一份。

十、附件：

10.1.本合同附件為合同內容的一部分。

102本合同共有3附件。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

代理人：代理人：

簽約時間：年月日

簽約時間：年月日

小區(qū)電力施工合同篇11

發(fā)包人：_______________

承包人：_______________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及

其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就

本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。

一、工程概況

1、工程名稱：_______________；

2、工程地點：_______________；

3、工程范圍：_______________；（詳見施工圖紙內容）；

4、承包方式：.

5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）

二、合同工期及工期延誤

1、開工日期：年月日,竣工日期年月日，合同

工期總天數(shù)天（以實際進場施工之日算起）；

2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，

承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之一的違約金，算至驗收合格之

B；

3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；

c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施

工不能正常進行；

d設計變更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

4、承包人在以上情況發(fā)生后日內，就延誤的工期以書面形式向發(fā)

包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告;發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報

告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

三、質量標準

工程質量標準：______________合格、按照《鋼結構施工質量驗

收規(guī)范》驗收。

四、合同價款

總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.

五、工程款結算及支付

L中鋼構進場之日起日內,發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款

的的進度款；

2、綱結構主體完工之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總

價款的的進度款；

3、工程全部完工之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價

款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保

修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人；

六、施工準備

1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后

由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。

2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，

免費提供施工用水、電；

3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調好周邊及有

關部門關系；

4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地

現(xiàn)場

5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主

要鋼材，彩板的質量；

七、安全施工與檢查

1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標

準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采

取必要的安全防護措施，消除事故隱患；

2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育"發(fā)包人

不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安

全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的若用；

3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通

知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的

費用；

4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的

認定處理。

八、工程竣工驗收及保修

1、承包人在工程竣工前三日內，應將臉收日期以書面形式通知發(fā)

包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并

與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)

包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；

2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組

織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；

3、竣工工程經險收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日

內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人

承擔；

4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使

該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣

工驗收和辦理移交手續(xù)；

5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,

保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。

九、現(xiàn)場代表

發(fā)包人現(xiàn)場代表承包人現(xiàn)場代表雙方代表的

權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的

簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

十、違約責任

一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

十一、爭議解決

雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協(xié)商，協(xié)

商不成，任何一方應向人民法院起訴。

十二、附則

本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定附則條

款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋

章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

組成本合同的文件包括：

1、本合同

2、標準、規(guī)范及有關技術文件

3、圖紙

4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件

合同訂立時間：___________年月日

合同訂立地點：______________

本合同共一頁

發(fā)包人：承包人：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：____________開戶銀行：

賬號：_______________賬號：

郵政編碼：郵政編碼：

小區(qū)電力施工合同篇12

發(fā)包人：_______________

承包人：_______________

依照有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，

就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。

一、工程概況

L工程名稱：_______________；

2、工程地點：_______________；

3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內容）；

4、承包方式：.

5、材料及工藝補充說明6羊見施工圖紙內容）

二、合同工期及工期延誤

1、開工日期：年月日，竣工日期年月日,合同

工期總天數(shù)天（以實際進場施工之日算起）；

2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，

承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之一的違約金，算至驗收合格之

日；

3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；

c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施

工不能正常進行；

d設計變更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

4、承包人在以上情況發(fā)生后日內，就延誤的工期以書面形式向發(fā)

包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告;發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報

告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

三、質量標準

工程質量標準：_______________合格、按照《鋼結構施工質量驗

收規(guī)范》驗收。

四、合同價款

總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.

五、工程款結算及支付

1、主鋼構進場之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款

的的進度款；

2、綱結構主體完工之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總

價款的的進度款；

3、工程全部完工之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價

款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保

修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人；

六、施工準備

L承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后

由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。

2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，

免藉提供施工用水、電；

3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調好周邊及有

關部門關系；

4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地

現(xiàn)場

5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主

要鋼材，彩板的質量保證書；

七、安全施工與檢查

1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標

準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采

取必要的安全防護措施，消除事故隱患；

2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發(fā)包人

不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安

全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用；

3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通

知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的

費用；

4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的

認定處理。

八、工程竣工驗收及保修

1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)

包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并

與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)

包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；

2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組

織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；

3、竣工工程經險收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日

內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人

承擔;

4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使

該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣

工驗收和辦理移交手續(xù)；

5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修,

保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。

九、現(xiàn)場代表

發(fā)包人現(xiàn)場代表承包人現(xiàn)場代表雙方代表的

權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的

簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

十、違約責任

一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

十一、爭議解決

雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協(xié)商，協(xié)

商不成，任何一方應向人民法院起訴。

十二、附則

本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定附則條

款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋

章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

組成本合同的文件包括：

1、本合同

2、標準、規(guī)范及有關技術文件

3、圖紙

4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件

合同訂立時間：___________年月日

合同訂立地點：______________

本合同共一頁

發(fā)包人：_______________承包人：

住所：住所：

法定代表人：___________法定代表人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：___________開戶銀行：

賬號：_______________賬號：

郵政編碼：郵政編碼：

小區(qū)電力施工合同篇13

發(fā)包人：承包人：

鑒于發(fā)包人擬委托承包人承擔工程（以下簡稱〃工程〃）的施工任

務，且承包人同意接受該委托。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、

《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，雙

方經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第1條工程概況

1.1工程名稱：。

1.2工程地點：。

13工程概況：

第2條承包范圍承包范圍：

第3條合同工期

3.1開工日期：年月日

3.2竣工日期：年月日第4條工程建設目標

3.1質量目標：：建筑工程：分項工程合格率為100%,分項目工

程優(yōu)良率298%,單位工程優(yōu)良率為100%,觀感得分率295%（國標

90%）;安裝工程：分項及分部工程合格率為100%,單位工程優(yōu)良率為

100%。建筑工程外觀及電氣安裝工藝優(yōu)良，不發(fā)生一般施工質量事故;

工程無永久性質量缺陷。工程帶負荷一次啟動成功。

3.2安全目標：總體目標：努力實現(xiàn)安全〃零事故〃。具體目標:

不發(fā)生人身死亡事故和重傷事故;不發(fā)生重大施工機械設備損壞事故;不

發(fā)生一般以上火災事故;不發(fā)生負主要責任的一般交通事故;不發(fā)生環(huán)境

污染事故和重大垮塌事故;不發(fā)生因工程建設而造成的大面積停電或電

網(wǎng)解裂事故。

3.3進度目標：嚴格執(zhí)行工程里程碑計劃，分解省公司下達的里程

碑計劃各單項工程關鍵節(jié)點，保質保量的完成兩項工程。

3.4投資控制目標：嚴格控制資金投入，做到不超概算。3.5環(huán)境

保護目標：必須執(zhí)行國家環(huán)境影響評價制度、環(huán)境保護〃三同時〃制

度，嚴格遵守建設項目環(huán)境保護申報審批程序;涉及水土保持的項目，

必須按照國家行政主管部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第5條簽約合同價

簽約合同價為人民幣（大寫）（￥）（含稅），價格構成詳見《價格表》

（附件）。

第6條合同組成部分下列文件為合同的組成部分：

6.1雙方在合同履行過程中達成的紀要、協(xié)議等文件；

6.2合同協(xié)議書；

6.3合同專用條款；

6.4中標通知書；

6.5合同通用條款；

6.6合同附件（包括技術標準和要求、圖紙、工程量清單等）；

6.7招標文件和投標文件；

6.8形成合同的其他文件。

上述文件應互為補充和解釋，如有不一致之處，以上面所列順序

在前的為準。

第7條承包人承諾

7.1按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量

保修責任。

7.2工程建設潦足達標投產的考核條件且達到工程質量目標，施工

質量滿足國家施工驗收規(guī)范。

7.3工程進度碓保按照發(fā)包人規(guī)定的工期進行，并確保投標文件中

所承諾的人力、機具及合理項目管理規(guī)劃大綱的實現(xiàn)。

7.4工程建設中文明施工，并采取積極的安全措施，滿足工程安全

目標。

7.5遵守國家電網(wǎng)公司對電力建設工程分包、勞務分包及臨時用工

的各項管理要求，并確保相應的資源配置。

7.6嚴格按照環(huán)評、水保報告和當?shù)氐沫h(huán)保要求以及設計文件組織

施工，確保不因施工原因影響項目通過環(huán)評、水保驗收。

7.7嚴格按照《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》

(DA/T28-20xx)的要求進行檔案管理。將檔案管理納入整個現(xiàn)場管理

程序，堅持歸檔與工程同步進行。確保實現(xiàn)：檔案歸檔率100%,資

料準確率100%,案卷合格率100%,保證檔案資料的齊全、準確、系

統(tǒng);同時保證在合同約定的時間移交竣工資料。

7.8積極配合施工圖設計優(yōu)化工作，及時主動反映有可能對工程投

資造成影響的任何事宜，并承擔因此造成的投資浪費的相應責任。

第8條發(fā)包人承諾

保證按照合同約定向承包人支付合同價款及其他應當支付的款項。

第9條詞語含義

本協(xié)議中所用詞語的含義與合同專用條款、合同通用條款中相應

詞語的含義相同。

第10條合同生效

合同生效條件見合同專用條款。

第11條簽訂日期

合同簽訂日期以雙方中最后一方簽署并加蓋公章或合同專用章的

日期為準。

第12條合同份數(shù)

本合同正本一式2份，發(fā)包人執(zhí)1份，承包人執(zhí)1份;副本8份，

發(fā)包人執(zhí)4份，承包人執(zhí)4份。

發(fā)包人：（蓋章）

法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：簽訂日期:地址：郵編：

聯(lián)系人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：稅號：

承包人：（蓋章）

法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）:

簽訂日期:年月地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：開戶銀行:

賬號：稅號：

小區(qū)電力施工合同篇14

甲方：

乙方:

為了加強合作，明確雙方職責，便于工程有序開展，更好發(fā)展打下基礎.

經雙方平等協(xié)商，在《電力工程施工合同》的基礎上訂立補充協(xié)議。甲

方須在乙方施工前協(xié)調好與施工現(xiàn)場其他施工隊之間銜接關系，并搞好

統(tǒng)一協(xié)調管理，責任明確到各施工隊、班組的負責人，做到工作任務清楚，

協(xié)調一致，有序管理，以便于提高各施工隊的工作效益。

1、乙方開工前，甲方須召集施工現(xiàn)場所有施工單位負責人召開會

議，提供各個施工單位施工圖紙并進行安裝技術交底、交流，并確定準確

的水平高差點。

2、乙方在施工中，若需要對相關地段進行封閉施工時，甲方需協(xié)

助乙方采取車輛等繞行、封路等措施。

3、甲方須協(xié)調好乙方與其它各施工隊之間相互影響的問題進行全

面交接，以免發(fā)生不必要的誤解及沖突，造成不必要的質量及工期延誤，若

甲方未協(xié)調好，造成停工、誤工及機械所產生的費用全部由甲方承擔。

4、甲方須派專人對乙方的施工進行檢查，協(xié)商、協(xié)調現(xiàn)場存在的

技術及存在問題。

5、在施工中因施工現(xiàn)場與實際圖紙不殂符合及施工圖紙不明確、

需改變、改道、增加的施工內容需甲方施工現(xiàn)場負責人及主管代表參

加協(xié)商確定、并簽名認可，乙方方可執(zhí)行施工，施工工程量以實際為準，

雙方記錄一致，必要時拍攝圖片保存。

6、施工技術費用及勘察規(guī)劃方案費用由甲方承擔，費用按總工程

施工費的13.6%。

7、其他費用按電力工程造價20xx年版本軟件定額標準支付。

8、在電纜鋪設中所需的標示牌、編號、長度、起止點名稱牌以實

際為準，所需費用及安裝費用由甲方支付。

9、承包范圍：

10、路燈部分以祿勸建筑勘察設計圖紙為準,具體的分接箱總控制

室、走向,路燈位置由甲方指定配合施工方、勘察規(guī)劃及施工