施工合同終止索賠協(xié)議書甲方（發(fā)包方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包方）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲乙雙方于[合同簽訂日期]就[工程項目名稱]簽訂了《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），現(xiàn)因[具體終止原因，如不可抗力、一方嚴(yán)重違約等]，雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意終止原合同，并就終止原合同后的索賠事宜達成如下協(xié)議：一、原合同標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）工程概況1.工程名稱：[工程項目全稱]2.工程地點：[詳細(xì)工程地點]3.工程內(nèi)容：包括但不限于[具體工程內(nèi)容，如建筑物的建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣等各專業(yè)工程的詳細(xì)描述]。4.工程規(guī)模：[說明工程的建筑面積、層數(shù)、高度等相關(guān)規(guī)模指標(biāo)]。（二）合同工期原合同約定的開工日期為[開工日期]，竣工日期為[竣工日期]，總工期為[X]日歷天。（三）合同價款原合同約定的合同價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），具體包括[各項費用的組成，如直接費、間接費、利潤、稅金等]。二、合同終止（一）終止時間雙方一致同意原合同自本協(xié)議生效之日起終止，雙方不再履行原合同約定的權(quán)利和義務(wù)。（二）已完成工作的確認(rèn)1.雙方共同確認(rèn)，截至本協(xié)議簽訂之日，乙方已完成的工程內(nèi)容及工程量如下：[詳細(xì)列出已完成的工程部分及對應(yīng)的工程量清單]。2.對于已完成工程的質(zhì)量，雙方同意按照原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。經(jīng)雙方共同驗收，已完成工程質(zhì)量[是否符合標(biāo)準(zhǔn)，如符合則表述為“符合原合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”；如存在質(zhì)量問題，需說明問題情況及處理方式]。三、索賠事項及處理（一）乙方索賠事項1.已完成工程價款：乙方主張已完成工程的價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），該價款的計算依據(jù)為[具體計算方法，如按照原合同約定的計價方式、已完成工程量等]。2.停工損失：因[終止原因]導(dǎo)致工程停工，乙方遭受了停工損失，包括但不限于[列出具體的停工損失項目，如設(shè)備閑置費、人員窩工費等]，乙方主張停工損失金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），并提供了[相關(guān)證據(jù)材料，如設(shè)備租賃合同、人員工資發(fā)放記錄等]作為證明。3.退場費用：乙方為完成工程退場，產(chǎn)生了退場費用，包括[具體退場費用項目，如設(shè)備運輸費、臨時設(shè)施拆除費等]，乙方主張退場費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。（二）甲方索賠事項1.工期延誤損失：如因乙方原因?qū)е鹿こ涛茨馨凑赵贤s定的工期完工，甲方主張工期延誤損失為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），該損失的計算依據(jù)為[具體計算方法，如因工期延誤導(dǎo)致甲方的額外租賃費用、經(jīng)營損失等]。2.質(zhì)量整改費用：若已完成工程存在質(zhì)量問題，甲方主張因質(zhì)量整改產(chǎn)生的費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），并提供了[相關(guān)質(zhì)量檢測報告、整改方案及費用清單等]作為證明。（三）索賠處理結(jié)果1.經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意向乙方支付已完成工程價款人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）、停工損失人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）、退場費用人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），共計人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方同意向甲方支付工期延誤損失人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）、質(zhì)量整改費用人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），共計人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.雙方同意上述款項相互抵銷后，甲方應(yīng)向乙方支付的最終金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。（四）支付方式及時間1.甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后[X]個工作日內(nèi)，將最終應(yīng)支付的款項人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）支付至乙方指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：[開戶銀行名稱]賬號：[銀行賬號]2.乙方在收到甲方支付的款項后，應(yīng)向甲方出具合法有效的發(fā)票。四、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定承擔(dān)工期延誤損失和質(zhì)量整改費用。有權(quán)對乙方已完成工程進行質(zhì)量檢查和驗收。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和金額向乙方支付款項。配合乙方辦理工程退場手續(xù)，提供必要的協(xié)助。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付已完成工程價款、停工損失和退場費用。有權(quán)在甲方支付款項后，將工程相關(guān)設(shè)備、材料等撤離施工現(xiàn)場。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定承擔(dān)工期延誤損失和質(zhì)量整改費用。在收到甲方支付的款項后，及時辦理工程退場手續(xù)，清理施工現(xiàn)場，將施工現(xiàn)場恢復(fù)至符合甲方要求的狀態(tài)。向甲方提供已完成工程的相關(guān)技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和金額向乙方支付款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定承擔(dān)工期延誤損失和質(zhì)量整改費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)從應(yīng)支付給乙方的款項中直接扣除相應(yīng)金額，并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和要求辦理工程退場手續(xù)，清理施工現(xiàn)場，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)自行組織人員清理施工現(xiàn)場，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。六、爭議解決如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（二）保密條款雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及在簽訂和履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（三）通知條款1.雙方之間的任何通知或書面函件均應(yīng)以書面形式送達對方，送達方式包括但不限于直接送達、郵