2025民房建筑承包合同范本甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]乙方（承包方）：[乙方全稱]鑒于甲方需要新建一棟民房，乙方愿意承接該工程，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：包括但不限于地基基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、水電安裝、消防設施等。4.工程規(guī)模：[工程規(guī)模]，建筑面積為[建筑面積]平方米。5.工程預算：[工程預算]元人民幣。二、承包方式1.乙方按照甲方要求，對上述工程進行設計、施工、驗收，直至工程竣工驗收合格。2.乙方負責提供施工圖紙、施工組織設計、施工方案等，并確保其符合國家相關法律法規(guī)和規(guī)范要求。3.乙方負責組織施工所需人員、設備、材料等，并確保其質量和安全。三、工期要求1.工程總工期為[總工期]個月，自合同簽訂之日起計算。2.乙方應按照甲方要求，合理安排施工進度，確保按期完成工程。3.因以下原因導致工期延誤的，工期相應順延：（1）甲方提供的資料、圖紙、場地等不符合要求；（2）不可抗力因素，如自然災害、戰(zhàn)爭等；（3）因甲方原因導致的工程停工；（4）因乙方原因導致的工程停工。四、工程款支付1.工程款支付方式：分階段支付，具體如下：（1）開工前支付合同總價的[比例]%作為預付款；（2）主體結構完工后支付合同總價的[比例]%；（3）裝飾裝修完工后支付合同總價的[比例]%；（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價的[比例]%；（5）質保期滿后支付合同總價的[比例]%。2.甲方應在約定的付款期限內向乙方支付工程款。五、工程質量與驗收1.乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工驗收合格后，甲方應在[驗收期限]內組織驗收，并支付相應的工程款。3.工程驗收不合格的，乙方應在[整改期限]內進行整改，直至合格為止。六、違約責任1.甲方違約責任：（1）未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的[比例]%；（2）未按約定提供資料、圖紙、場地等的，應承擔相應的責任；（3）因甲方原因導致工程停工的，應賠償乙方相應的損失。2.乙方違約責任：（1）未按約定完成工程的，應承擔相應的責任；（2）工程質量不合格的，應承擔相應的責任；（3）因乙方原因導致工程停工的，應賠償甲方相應的損失。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：________________________乙方（蓋章）：________________________代表人（簽字）：________________________代表人（簽字）：________________________簽訂日期：______________________