2025年水利工程合同終止變更管理協(xié)議甲方：[發(fā)包人全稱]乙方：[承包人全稱]根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方就[項目名稱]（合同編號：[主合同編號]）項下合同的變更與終止事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下管理協(xié)議：第一條適用范圍與定義1.1本協(xié)議適用于甲乙雙方簽訂的編號為[主合同編號]的[項目名稱]工程施工合同（以下簡稱“主合同”）。1.2本協(xié)議適用于主合同有效期內(nèi)，即2025年1月1日至2025年12月31日期間發(fā)生的合同變更及合同終止事宜。1.3定義：1.3.1“變更”是指對主合同約定的工程范圍、質(zhì)量標準、實施計劃、工程量、價款、工期、技術(shù)要求等進行的修改、增加或減少，以及工程暫停后恢復(fù)施工等情形。1.3.2“重大變更”是指對工程功能、規(guī)模、主要結(jié)構(gòu)、工藝、技術(shù)標準或工期產(chǎn)生重大影響，或合同價格增加或減少超過[主合同約定的百分比，例如20%]的變更。1.3.3“一般變更”是指對工程非核心內(nèi)容進行的修改、補充或刪減，未構(gòu)成重大變更的情形。1.3.4“合同終止”是指主合同因履行期滿、雙方協(xié)商一致、發(fā)生不可抗力、一方嚴重違約或法律規(guī)定其他情形而終止。1.3.5“不可抗力”是指合同雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、洪水、戰(zhàn)爭、動亂等。1.3.6“基準日期”指主合同簽訂之日或雙方約定的其他日期，用于比較成本和價格變動。1.3.7其他在本協(xié)議中具有特定含義的術(shù)語，其定義與主合同及相關(guān)法律法規(guī)相同。第二條合同變更管理機制2.1變更提出：任何一方如需提出合同變更，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面《變更請求函》，詳細說明變更的內(nèi)容、理由、對工期、費用、質(zhì)量的影響分析，并附相關(guān)圖紙、說明或計算依據(jù)。變更請求應(yīng)在預(yù)計變更發(fā)生前[具體天數(shù)，例如14]天提出。2.2變更評估：接收變更請求的一方應(yīng)在收到請求后[具體天數(shù)，例如7]天內(nèi)組織評估。對于一般變更，可由[指定人員或部門，例如監(jiān)理單位]進行評估；對于重大變更，應(yīng)由雙方共同成立變更評估小組或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行評估，評估報告應(yīng)包含技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、工期影響及風(fēng)險分析等內(nèi)容。2.3變更審批：2.3.1一般變更：變更評估報告經(jīng)[指定人員或部門，例如總監(jiān)理工程師]審核后，報[指定審批人，例如發(fā)包人現(xiàn)場代表或授權(quán)機構(gòu)]批準。2.3.2重大變更：變更評估報告經(jīng)雙方授權(quán)代表會審，并達成一致意見后，形成《變更審批決定書》，需經(jīng)雙方法定代表人或其書面授權(quán)代表簽署。2.3.3發(fā)包人應(yīng)在收到重大變更評估報告后[具體天數(shù)，例如14]天內(nèi)，或雙方約定的其他期限內(nèi)做出是否批準的決定。乙方應(yīng)在收到《變更審批決定書》后[具體天數(shù)，例如7]天內(nèi)開始實施變更。2.3.4任何一方逾期未作出處理決定，不影響對方依據(jù)原合同或已生效的變更指令采取行動的，但應(yīng)及時通知對方。2.4變更實施：乙方根據(jù)經(jīng)批準的《變更審批決定書》或有效的變更指令組織變更實施。實施過程中應(yīng)接受甲乙雙方共同或委托的監(jiān)理單位的監(jiān)督。變更涉及隱蔽工程或關(guān)鍵工序的，應(yīng)按主合同約定進行驗收。2.5變更估價與支付：2.5.1變更估價遵循以下原則：a)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同價格執(zhí)行；b)合同中有類似于變更工程的價格，參照類似價格執(zhí)行；c)合同中沒有適用或類似價格的，由乙方根據(jù)變更工程成本和市場價格，提出詳細的估價文件，經(jīng)[評估機構(gòu)或發(fā)包人指定的價格審核機構(gòu)]審核，報發(fā)包人批準。2.5.2乙方應(yīng)在提交變更估價文件后[具體天數(shù)，例如10]天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)在收到估價文件后[具體天數(shù)，例如10]天內(nèi)完成審核并批復(fù)。變更價款應(yīng)列入后續(xù)支付或結(jié)算。2.5.3因變更導(dǎo)致乙方增加成本的，其合理成本費用及應(yīng)得利潤應(yīng)得到補償；導(dǎo)致乙方產(chǎn)生額外收益的，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)合同約定分享部分收益。2.5.4發(fā)包人應(yīng)在變更內(nèi)容完成并經(jīng)驗收合格后[具體天數(shù)，例如28]天內(nèi)，按照批準的變更估價和合同約定的支付條款支付相應(yīng)款項。2.6記錄與文檔：所有與變更相關(guān)的文件，包括《變更請求函》、《評估報告》、《變更審批決定書》、《實施記錄》、《驗收證明》、《估價確認單》、《支付憑證》等，均應(yīng)作為主合同的組成部分，由[約定一方，例如乙方]負責(zé)整理歸檔，并提交給[約定一方，例如發(fā)包人]備案，雙方各執(zhí)一份原件。這些文檔是變更費用結(jié)算和最終審計的依據(jù)。第三條合同終止管理機制3.1終止觸發(fā)條件：3.1.1主合同約定的履行期限屆滿，且工程已通過竣工驗收合格。3.1.2甲乙雙方通過書面協(xié)議一致同意終止主合同。3.1.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同目的無法實現(xiàn)。3.1.4一方嚴重違約，守約方依據(jù)主合同約定或法律的規(guī)定解除合同（例如，發(fā)包人無正當理由拖欠工程款達到一定金額或期限，或乙方拒絕或無能力繼續(xù)履行合同主要義務(wù)）。3.1.5因法律法規(guī)政策重大調(diào)整、政府規(guī)劃變更或項目取消等原因，導(dǎo)致主合同無法繼續(xù)履行。3.1.6其他符合法律規(guī)定的或主合同約定的終止情形。3.2終止程序：3.2.1發(fā)出終止通知：任何一方擬終止主合同時，應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出《終止合同通知函》，明確終止理由、依據(jù)，并可能附有關(guān)于終止后續(xù)事宜的建議方案。該通知應(yīng)在預(yù)期終止日之前[具體天數(shù)，例如14]天送達對方。3.2.2協(xié)商與談判：收到終止通知的一方應(yīng)在收到通知后[具體天數(shù)，例如14]天內(nèi)進行答復(fù)，并與發(fā)出通知方就終止的具體事宜進行協(xié)商，包括未完工程處理、費用結(jié)算、人員遣散、設(shè)備撤離、資料移交、保修責(zé)任承擔(dān)等，力求達成一致協(xié)議。3.2.3協(xié)商不成就采取行動：若在收到通知后[具體天數(shù)，例如28]天內(nèi)未能就上述事宜達成一致，發(fā)出通知方可以根據(jù)主合同或本協(xié)議的約定及法律規(guī)定，采取必要的終止行動，或向有管轄權(quán)的仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。采取行動前，應(yīng)給予對方合理的解釋和補救機會。3.3終止后果與責(zé)任處理：3.3.1費用結(jié)算：合同終止時，雙方應(yīng)立即停止一切施工活動（另有約定除外）。對于已完成的合格工程量，依據(jù)主合同及相關(guān)變更記錄進行最終結(jié)算。因變更、索賠等產(chǎn)生的費用，按照主合同及本協(xié)議第二條約定的原則進行最終確認和支付。發(fā)包人應(yīng)結(jié)清乙方所有應(yīng)得的工程款、變更款、索賠款、質(zhì)保金（按合同約定扣留部分除外）等。乙方應(yīng)在收到結(jié)算確認后[具體天數(shù)，例如28]天內(nèi)，向發(fā)包人提交最終發(fā)票。3.3.2工程接收與移交：主合同終止時，已完成的工程（無論是否合格）的處理方式按以下原則確定：a)若合同解除前已通過竣工驗收，按主合同約定辦理移交手續(xù)；b)若合同解除時尚有部分工程未完成或未經(jīng)驗收，雙方應(yīng)協(xié)商確定處理方案，可能包括：i.發(fā)包人同意接收，則按已完成部分的價值結(jié)算；ii.由乙方負責(zé)完成剩余工程并驗收；iii.雙方協(xié)商折價處理或進行其他安排。雙方應(yīng)就未完工程、已完工程的質(zhì)量、資料移交等事宜簽署《合同終止工程處理確認書》。3.3.3財產(chǎn)返還：合同終止后，乙方應(yīng)將合同履行期間為履行合同而購置、租賃或占有的發(fā)包人財產(chǎn)（包括但不限于設(shè)備、材料、臨時設(shè)施、文件資料等）返還給發(fā)包人。發(fā)包人應(yīng)按合同約定或雙方協(xié)商的價格支付相關(guān)費用。屬于乙方所有或租賃的財產(chǎn)，應(yīng)予收回或繼續(xù)履行租賃合同。3.3.4資料管理：合同終止后，雙方應(yīng)在[具體天數(shù)，例如30]天內(nèi)，按照主合同約定或雙方協(xié)商，完成工程資料的整理、移交和歸檔工作，確保資料的完整性和可用性。3.3.5保修責(zé)任：合同終止后，尚未履行完的保修期按主合同約定繼續(xù)有效。保修期內(nèi)，發(fā)生屬于保修范圍的問題，由原承包人（乙方）負責(zé)維修，費用由責(zé)任方承擔(dān)。因發(fā)包人原因造成的缺陷，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.3.6違約責(zé)任：因一方違約導(dǎo)致合同終止，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)主合同約定的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失（包括直接損失和間接損失）。損失賠償不超過因違約可能獲得的利益。3.3.7爭議解決：因合同終止引發(fā)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)按照主合同約定的爭議解決方式（即[仲裁機構(gòu)名稱或法院名稱]）進行解決。第四條特別提示4.1甲乙雙方應(yīng)密切關(guān)注并遵守截至2025年可能實施的新的與水利工程相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標準、環(huán)保要求、稅收政策等，確保變更和終止管理活動符合最新規(guī)定。4.2雙方應(yīng)積極評估和適應(yīng)2025年可能出現(xiàn)的[例如：數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用、新能源利用、綠色施工等]趨勢，通過合同變更機制，促進項目可持續(xù)發(fā)展。第五條法律適用與爭議解決5.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[主合同約定的仲裁委員會名稱或人民法院名稱]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則或訴訟程序進行裁決或判決。第六條其他6.1本協(xié)議是主合同不可分割的組成部分，與主合同具有同等法律效力。本協(xié)議未約定的事項，均按照主合同的相關(guān)約定執(zhí)行。本協(xié)議的約定若與主合同約定不一致的，以本協(xié)議為準