鋼管吊裝承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有鋼管吊裝的需求，乙方具備相應的吊裝承攬能力，雙方經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進行鋼管吊裝事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.吊裝鋼管的規(guī)格及數(shù)量甲方委托乙方吊裝的鋼管規(guī)格為[具體規(guī)格，如外徑[X]mm，壁厚[X]mm等]，數(shù)量共計[X]根。鋼管分布在[具體地點]，乙方應按照甲方要求，分批次或一次性完成吊裝作業(yè)。2.吊裝作業(yè)要求乙方需使用專業(yè)的吊裝設備，確保吊裝過程安全、平穩(wěn)，避免鋼管在吊裝過程中發(fā)生碰撞、變形等損壞情況。吊裝作業(yè)應嚴格按照國家相關安全操作規(guī)程進行，作業(yè)人員需具備相應的資質證書。3.服務內容乙方負責提供鋼管吊裝所需的全部設備、工具及人員，并承擔將鋼管從[起始地點]吊裝至[指定地點]的全過程服務。包括但不限于鋼管的捆綁、起吊、運輸、就位等工作。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權監(jiān)督乙方的吊裝作業(yè)過程，提出合理的意見和建議。對乙方交付的吊裝服務成果進行驗收，如發(fā)現(xiàn)不符合約定，有權要求乙方整改或重新吊裝。2.義務向乙方提供準確、詳細的鋼管吊裝相關信息，包括吊裝地點、鋼管規(guī)格及數(shù)量等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協(xié)助乙方辦理吊裝作業(yè)過程中可能涉及的相關手續(xù)，提供必要的便利條件。（二）乙方權利義務1.權利按照合同約定收取承攬費用。根據吊裝作業(yè)實際情況，在確保安全和質量的前提下，合理安排作業(yè)計劃和方式。2.義務按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、質量要求及作業(yè)標準，完成鋼管吊裝任務。負責吊裝設備、工具的維護、保養(yǎng)及安全檢查，確保設備、工具處于良好運行狀態(tài)。為吊裝作業(yè)人員購買足額的人身意外傷害保險，承擔因作業(yè)人員自身原因導致的安全事故責任。在吊裝作業(yè)前，對作業(yè)現(xiàn)場進行勘查，制定詳細的作業(yè)方案，并提前通知甲方。作業(yè)過程中，采取必要的安全防護措施，確保作業(yè)人員和周邊環(huán)境的安全。如因乙方原因造成任何人身傷亡、財產損失或其他事故，乙方應承擔全部法律責任。負責將吊裝后的鋼管按照甲方要求整齊堆放或就位，并清理作業(yè)現(xiàn)場。向甲方提供吊裝作業(yè)過程中的相關資料，如吊裝記錄、設備檢查報告等。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用雙方約定本次鋼管吊裝承攬費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部吊裝服務所需的設備租賃、人員薪酬、運輸、保險、利潤、稅金等一切費用。除非因甲方原因導致合同變更或增加工作量，否則承攬費用不再調整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成全部鋼管吊裝作業(yè)，并經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付剩余承攬費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.開工日期本合同生效后，乙方應在收到甲方預付款后的[X]個工作日內組織人員和設備進場，并開始吊裝作業(yè)。預計開工日期為[具體日期]，如因甲方原因或不可抗力因素導致開工日期延誤，雙方應另行協(xié)商確定開工日期。2.竣工日期乙方應在開工后的[X]個工作日內完成全部鋼管吊裝作業(yè)，并交付甲方驗收。預計竣工日期為[具體日期]，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。如因不可抗力因素或甲方原因導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，工期相應順延。五、質量標準及驗收1.質量標準乙方提供的吊裝服務應符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的相關質量標準和安全規(guī)范要求，確保鋼管在吊裝過程中無損壞，吊裝后的就位準確、整齊。2.驗收吊裝作業(yè)完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織驗收。驗收內容包括吊裝設備的完好性、作業(yè)人員的資質、吊裝過程的安全性、鋼管的質量及就位情況等。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應按照甲方要求在規(guī)定的時間內進行整改或重新吊裝，直至驗收合格。因乙方整改或重新吊裝導致的費用增加及工期延誤，均由乙方自行承擔。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停吊裝作業(yè)，并要求甲方支付已完成工作量的費用及違約金，同時承擔乙方因此遭受的全部損失。若甲方因自身原因變更或取消吊裝作業(yè)要求，導致乙方已投入的成本無法收回，甲方應賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于設備租賃費用、人員薪酬、運輸費用等。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、質量要求及作業(yè)標準完成吊裝任務，應負責無償整改或重新吊裝，直至符合要求。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照合同約定的工期完成吊裝作業(yè)，每延誤一天，應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。延誤超過[X]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔全部賠償責任。若乙方在吊裝作業(yè)過程中違反安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部法律責任，包括但不限于人身傷亡賠償、財產損失賠償?shù)?。同時，乙方應按照合同約定承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方擅自將承攬的吊裝業(yè)務轉包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。如乙方的轉包行為給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔全部賠償責任。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。2.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。如遇不可抗力因素或法律法規(guī)政策變化導致本合同無法履行或部分無法履行，雙方應協(xié)商解決，互不承擔違約責任。如一方提出解除合同，需提前[X]天書面通知對方，并經對方書面同意。3.通知與送達本合同履行過程中，雙方的通知、文件、資料等均應以書面形式送達對方。送達地址以本合同首部填寫的地址為準，如有變更，應提前[X]天書面通知