施工合同違約賠償協(xié)議書范本甲方（以下簡稱“承包方”）：__________乙方（以下簡稱“發(fā)包方”）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就施工合同違約賠償事宜達成以下協(xié)議：一、定義1.1“工程”指甲方承擔施工任務的建筑工程。1.2“合同”指甲方與乙方簽訂的《建筑工程施工合同》。1.3“違約”指甲方在合同履行過程中，未按照合同約定的條款、質(zhì)量、進度、安全等方面履行義務。二、違約情形2.1甲方未按照合同約定的工期完成工程，視為違約。2.2甲方未按照合同約定的質(zhì)量標準進行施工，導致工程質(zhì)量不符合約定，視為違約。2.3甲方未按照合同約定的安全措施進行施工，導致安全事故發(fā)生，視為違約。2.4甲方未按照合同約定的付款方式、付款時間向乙方支付工程款，視為違約。三、違約賠償3.1甲方違約的，應向乙方支付違約金。違約金計算方式如下：（1）工期延誤違約金：按照合同約定的違約金比例，以實際延誤工期的天數(shù)計算。（2）質(zhì)量不符合約定違約金：按照合同約定的違約金比例，以實際發(fā)生的質(zhì)量問題修復費用計算。（3）安全事故違約金：按照合同約定的違約金比例，以實際發(fā)生的安全事故損失金額計算。（4）付款違約金：按照合同約定的違約金比例，以未付款項的金額計算。3.2甲方應在違約情形發(fā)生后的10個工作日內(nèi)，向乙方支付違約金。3.3甲方支付違約金后，如仍需繼續(xù)履行合同，應按照合同約定的工期、質(zhì)量、安全等要求完成工程。四、解除合同4.1甲方在合同履行過程中出現(xiàn)嚴重違約行為，乙方有權(quán)解除合同。4.2乙方解除合同后，甲方應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.3乙方解除合同后，甲方應在合同解除通知送達之日起10個工作日內(nèi)，按照合同約定的方式、時間將工程現(xiàn)場清理干凈，并辦理相關手續(xù)。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他條款6.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。6.3本協(xié)議的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________以下為施工合同違約賠償協(xié)議書的詳細解釋及補充條款：一、詳細解釋1.1工程定義：明確工程的范圍，包括工程名稱、地點、規(guī)模等。1.2合同定義：明確雙方簽訂的施工合同，包括合同編號、簽訂日期等。1.3違約定義：詳細列舉可能發(fā)生的違約行為，為雙方履行合同提供依據(jù)。二、違約情形補充2.1工期延誤違約：明確工期延誤的認定標準，如因不可抗力等原因?qū)е碌墓て谘诱`，甲方不承擔違約責任。2.2質(zhì)量不符合約定違約：詳細列舉質(zhì)量問題的認定標準，包括但不限于設計、施工、材料等方面。2.3安全事故違約：明確安全事故的認定標準，包括但不限于人員傷亡、財產(chǎn)損失等方面。2.4付款違約：明確付款違約的認定標準，如因乙方原因?qū)е录追綗o法按時付款，甲方不承擔違約責任。三、違約賠償補充3.1違約金計算方式：詳細闡述各類違約金的具體計算方法，包括計算公式、數(shù)據(jù)來源等。3.2違約金支付時間：明確甲方支付違約金的時間節(jié)點，確保乙方權(quán)益。3.3繼續(xù)履行合同：明確甲方支付違約金后，如需繼續(xù)履行合同的相關要求。四、解除合同補充4.1嚴重違約行為：詳細列舉導致乙方解除合同的具體違約行為。4.2違約責任：明確甲方在解除合同后應承擔的責任，包括但不限于違約金、賠償損失等。4.3合同解除后的手續(xù)辦理：明確甲方在解除合同后需辦理的相關手續(xù)，如工程現(xiàn)場清理、資料交接等。五、爭議解決補充5.1友好協(xié)商：明確雙方在發(fā)生爭議時應采取的協(xié)商方式，如協(xié)商期限、協(xié)商地點等。5.2訴訟：明確雙方在協(xié)商無果時選擇的訴訟方式，包括訴訟管轄地、訴訟程序等。六、其他條款補充6.1協(xié)議生效：明確協(xié)議的生效時間、份數(shù)及雙方簽字（或蓋章）的要求。6.2補充協(xié)議：明確雙方在未盡事宜方面的約定，為后續(xù)補充協(xié)議的簽訂提供