熱力管道承攬協(xié)議書甲方（定作人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（承攬人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方有熱力管道相關(guān)工程需要進(jìn)行承攬作業(yè)，乙方具備完成該作業(yè)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬熱力管道工程事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程名稱：[具體熱力管道工程名稱]2.工程地點：[詳細(xì)工程地點]3.工程內(nèi)容及要求乙方負(fù)責(zé)按照甲方提供的設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)要求，進(jìn)行熱力管道的安裝、連接、調(diào)試等工作。熱力管道材質(zhì)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)[具體標(biāo)準(zhǔn)號]，管徑為[具體管徑規(guī)格]，管道應(yīng)具備良好的保溫性能，保溫材料需符合[保溫材料標(biāo)準(zhǔn)號]。管道安裝應(yīng)嚴(yán)格遵循施工規(guī)范，確保管道的垂直度、水平度符合要求，管道連接應(yīng)牢固、密封，防止出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。在安裝過程中，乙方需根據(jù)現(xiàn)場實際情況合理規(guī)劃管道走向，避免與其他設(shè)施發(fā)生沖突。工程完成后，乙方應(yīng)進(jìn)行全面的調(diào)試工作，確保熱力管道系統(tǒng)能夠正常運行，達(dá)到設(shè)計規(guī)定的供熱參數(shù)，如壓力、溫度等。調(diào)試過程中，乙方需做好記錄工作，記錄調(diào)試時間、參數(shù)變化等詳細(xì)信息。4.工程期限本工程自合同簽訂之日起[開工日期]開始施工，預(yù)計于[竣工日期]竣工，總工期為[工期天數(shù)]天。如遇不可抗力因素或甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`，工期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)按照工程進(jìn)度計劃合理安排施工人員和設(shè)備，確保工程按時完成。若乙方未能按照約定工期完成工程，每逾期一天，應(yīng)按照合同總金額的[逾期違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期天數(shù)上限]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項，并按照合同總金額的[解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。有權(quán)根據(jù)工程實際情況對設(shè)計圖紙進(jìn)行變更，但應(yīng)提前通知乙方，并承擔(dān)因變更導(dǎo)致的費用增加及工期延誤的責(zé)任。如乙方施工質(zhì)量不符合要求或未按照合同約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方整改或采取補救措施，直至達(dá)到合同要求。若乙方拒絕整改或整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。2.義務(wù)向乙方提供開展工程所需的相關(guān)資料，包括設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、現(xiàn)場地下管線資料等，并確保資料的真實性和完整性。協(xié)助乙方辦理施工過程中所需的相關(guān)手續(xù)，如施工許可證等，并承擔(dān)相應(yīng)費用。按照合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關(guān)系，為乙方施工創(chuàng)造良好的外部條件。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款。在施工過程中，如遇到甲方提供的資料不準(zhǔn)確或現(xiàn)場情況與資料不符，有權(quán)要求甲方及時解決，由此導(dǎo)致的工期延誤及費用增加，乙方不承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)工程實際情況，有權(quán)提出合理化建議，經(jīng)甲方同意后實施。2.義務(wù)具備完成本工程所需的相應(yīng)資質(zhì)和專業(yè)技術(shù)人員，確保施工隊伍的素質(zhì)和能力符合工程要求。嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。在施工過程中，接受甲方的監(jiān)督檢查，積極配合甲方的工作。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。如因乙方原因?qū)е掳踩鹿剩曳綉?yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。按照合同約定的工期完成工程，并在竣工后及時提交竣工驗收報告。工程竣工后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修，保修期為自工程竣工驗收合格之日起[保修期限]年。在保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后[響應(yīng)時間]小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修。如乙方未能及時履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)自行委托他人維修，費用由乙方承擔(dān)。三、工程款支付1.合同總金額：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付合同總金額的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫預(yù)付款金額]元整（小寫：￥[具體預(yù)付款金額]元）。工程進(jìn)度達(dá)到[進(jìn)度節(jié)點描述]后，甲方支付合同總金額的[進(jìn)度款比例]作為進(jìn)度款，即人民幣[大寫進(jìn)度款金額]元整（小寫：￥[具體進(jìn)度款金額]元）。工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付至合同總金額的[驗收款比例]，即人民幣[大寫驗收款金額]元整（小寫：￥[具體驗收款金額]元）。剩余合同總金額的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方一次性無息支付給乙方，即人民幣[大寫質(zhì)保金金額]元整（小寫：￥[具體質(zhì)保金金額]元）。3.支付時間預(yù)付款應(yīng)在合同簽訂后[預(yù)付款支付期限]天內(nèi)支付。進(jìn)度款應(yīng)在達(dá)到約定進(jìn)度節(jié)點后[進(jìn)度款支付期限]天內(nèi)支付。驗收款應(yīng)在工程竣工驗收合格后[驗收款支付期限]天內(nèi)支付。質(zhì)保金應(yīng)在質(zhì)保期滿后[質(zhì)保金支付期限]天內(nèi)支付。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期付款天數(shù)上限]天的，乙方有權(quán)暫停施工，由此導(dǎo)致的工期延誤及費用增加，由甲方承擔(dān)。因甲方原因?qū)е鹿こ套兏蜓诱`工期，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費用增加及工期延誤的責(zé)任，并按照合同總金額的[變更或延誤違約金比例]向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求，由此導(dǎo)致的工期延誤及費用增加，由乙方承擔(dān)。如乙方返工后仍不符合質(zhì)量要求，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項，并按照合同總金額的[質(zhì)量違約違約金比例]向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應(yīng)按照合同總金額的[逾期違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期天數(shù)上限]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項，并按照合同總金額的[解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。乙方違反施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。如因安全事故給第三方造成損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償?shù)谌降膿p失。五、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他無爭議的條款，并采取必要措施防止損失擴大。六、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式[