彩鋼棚承攬協(xié)議合同甲方（定作人）：姓名：身份證號：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有彩鋼棚制作安裝的需求，乙方具備相應(yīng)的承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就甲方委托乙方承攬彩鋼棚制作安裝事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.彩鋼棚規(guī)格及要求乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙或現(xiàn)場實(shí)際測量尺寸制作彩鋼棚，彩鋼棚材質(zhì)采用[具體彩鋼板材質(zhì)及規(guī)格，如0.5mm厚的寶鋼彩鋼板]，鋼材框架采用[具體鋼材型號及規(guī)格，如Q235工字鋼]。彩鋼棚的尺寸為長[X]米，寬[X]米，高度為[X]米，檐口高度為[X]米，坡度為[X]度。2.制作工藝要求彩鋼板的拼接應(yīng)平整、牢固，無明顯縫隙和孔洞；鋼材框架的焊接應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，焊縫飽滿、無虛焊、漏焊現(xiàn)象；彩鋼棚的整體結(jié)構(gòu)應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性，能夠承受正常使用情況下的荷載及當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)荷載、雪荷載等自然條件影響。3.安裝要求乙方負(fù)責(zé)將制作完成的彩鋼棚運(yùn)輸至甲方指定地點(diǎn)，并進(jìn)行安裝。安裝過程中應(yīng)保證彩鋼棚的垂直度、平整度符合設(shè)計要求，各連接部位應(yīng)緊密、牢固，螺栓擰緊力矩應(yīng)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。安裝完成后，彩鋼棚應(yīng)外觀整潔、線條流暢，無明顯變形和損壞。4.配套設(shè)施彩鋼棚應(yīng)配備[具體配套設(shè)施，如采光帶、通風(fēng)口、排水系統(tǒng)等]，采光帶采用[采光帶材質(zhì)及規(guī)格]，通風(fēng)口設(shè)置在[具體位置及尺寸]，排水系統(tǒng)應(yīng)保證排水暢通，無積水現(xiàn)象。二、權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)權(quán)利有權(quán)對乙方的制作安裝過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議；在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方整改或解除合同。義務(wù)按照合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用；向乙方提供彩鋼棚制作安裝所需的設(shè)計圖紙或現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)，并保證其準(zhǔn)確性；協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的與場地、周邊環(huán)境等相關(guān)的問題；在彩鋼棚制作安裝完成后，及時組織驗收。2.乙方權(quán)利義務(wù)權(quán)利按照合同約定收取承攬費(fèi)用；要求甲方提供完成承攬工作所需的相關(guān)資料和條件；在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)暫停工作，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。義務(wù)嚴(yán)格按照合同約定的規(guī)格、要求、工藝及時間完成彩鋼棚的制作安裝工作；自行采購制作彩鋼棚所需的原材料及零部件，并保證其質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和合同要求；在制作安裝過程中遵守國家法律法規(guī)及施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全；負(fù)責(zé)對制作安裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行免費(fèi)修復(fù)或返工，因乙方原因造成的損失由乙方承擔(dān)；在彩鋼棚交付使用后，按照合同約定承擔(dān)一定期限的質(zhì)量保修責(zé)任。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用本合同承攬費(fèi)用總計為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]元整）。此費(fèi)用為固定總價，包含彩鋼棚制作、運(yùn)輸、安裝、配套設(shè)施及稅費(fèi)等所有費(fèi)用，除因甲方提出的設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增加外，合同總價不再調(diào)整。2.支付方式合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]元整）。彩鋼棚制作完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]元整）。彩鋼棚安裝完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]元整）。乙方應(yīng)在每次付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式1.驗收標(biāo)準(zhǔn)彩鋼棚的驗收應(yīng)按照本合同約定的規(guī)格、要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行。彩鋼棚的外觀質(zhì)量、尺寸偏差、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、配套設(shè)施等應(yīng)符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收方式乙方制作安裝完成后，應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)組織驗收。驗收時，雙方共同對彩鋼棚的各項指標(biāo)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合合同約定之處，乙方應(yīng)按照甲方要求及時整改，直至驗收合格。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。驗收報告作為甲方支付承攬費(fèi)用的依據(jù)之一。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定按時支付承攬費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作部分的費(fèi)用及違約金，同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因暫停工作造成的損失。若因甲方提供的設(shè)計圖紙或現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致乙方返工或增加工作量，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用，并按照延誤的工期順延交付時間。若甲方未按照合同約定協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題，導(dǎo)致乙方無法正常施工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此造成的損失，并按照延誤的工期順延交付時間。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的規(guī)格、要求、工藝及時間完成彩鋼棚的制作安裝工作，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的預(yù)付款，并按照合同總價的[X]%向甲方支付違約金，同時乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的損失。若乙方提供的原材料及零部件質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)更換，并承擔(dān)因此造成的工期延誤及甲方的損失。若乙方在制作安裝過程中違反安全規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任及賠償責(zé)任，同時甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的預(yù)付款，并按照合同總價的[X]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，甲方有權(quán)自行或委托第三方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，乙方還應(yīng)按照維修費(fèi)用的[X]倍向甲方支付違約金。六、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一