機(jī)械承攬加工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX機(jī)械制造有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三。

甲方聯(lián)系方式

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX機(jī)械加工廠。

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四。

乙方聯(lián)系方式

**合同簡介**

本合同由甲方與乙方基于長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)訂立。甲方為滿足其生產(chǎn)線的機(jī)械加工需求，委托乙方提供專業(yè)的機(jī)械承攬加工服務(wù)。乙方作為專業(yè)的機(jī)械加工服務(wù)提供方，具備相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)和技術(shù)能力，能夠按照甲方的要求完成機(jī)械零部件的加工任務(wù)。雙方基于平等、自愿、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就機(jī)械承攬加工事宜達(dá)成一致，特訂立本合同。本合同的簽訂旨在明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保加工任務(wù)的順利履行，并規(guī)范后續(xù)的合作流程，為雙方的長期合作奠定法律基礎(chǔ)。甲方需向乙方提供詳細(xì)的加工圖紙和技術(shù)要求，乙方需嚴(yán)格按照要求進(jìn)行加工，并保證加工質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，確保加工任務(wù)的按時完成和交付。本合同范本中的當(dāng)事人信息和合同簡介部分，為后續(xù)合同條款的訂立提供了必要的前提條件，有助于雙方在合同履行過程中明確各自的法律地位和責(zé)任范圍，避免因信息不明確導(dǎo)致的爭議。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是明確約定甲方委托乙方承攬加工特定機(jī)械零部件的具體事宜，確保乙方按照甲方的要求完成加工任務(wù)，并交付符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。合同范圍包括但不限于：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙、規(guī)格及工藝要求，加工生產(chǎn)指定型號和數(shù)量的機(jī)械零部件，涵蓋零部件的毛坯準(zhǔn)備、機(jī)械加工、熱處理、表面處理、裝配測試等全部或部分工序。具體加工的機(jī)械零部件清單、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交付時間等細(xì)節(jié)，將在本合同的附件中詳細(xì)列明。甲方有權(quán)對乙方的加工過程進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查，乙方則有義務(wù)配合甲方的合理監(jiān)督，并確保所有加工活動符合國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

第二條定義

在本合同中，下列術(shù)語具有以下含義：

“機(jī)械承攬加工”是指乙方根據(jù)甲方提供的圖紙、規(guī)格、工藝文件和技術(shù)要求，使用自有設(shè)備、工具和材料（或按甲方指定），為甲方加工制造特定機(jī)械零部件的行為。

“加工圖紙”是指甲方提供給乙方的包含零部件形狀、尺寸、公差、材料、熱處理等全部技術(shù)信息的圖紙文件。

“技術(shù)要求”是指與加工圖紙一并提供的，關(guān)于零部件表面粗糙度、硬度、無損檢測等特殊性能要求的說明文件。

“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”是指本合同約定的或國家、行業(yè)規(guī)定的關(guān)于機(jī)械零部件尺寸精度、材料性能、外觀質(zhì)量等方面的標(biāo)準(zhǔn)。

“交付期”是指乙方按照合同約定完成加工并交付全部合格產(chǎn)品的期限。

“驗(yàn)收合格”是指加工完成的機(jī)械零部件經(jīng)甲方按照合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

**1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：**

(1)甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的加工圖紙、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行機(jī)械承攬加工，并對乙方的加工過程和最終交付的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。

(2)甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方提供完整、準(zhǔn)確、清晰的加工圖紙、技術(shù)文件、工藝流程以及必要的產(chǎn)品樣品或參考樣件，并保證所提供信息的真實(shí)性、合法性和可行性。甲方應(yīng)對其提供的資料負(fù)責(zé)，如因資料錯誤導(dǎo)致乙方產(chǎn)生損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

(3)甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)對乙方的加工現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，以核實(shí)加工進(jìn)度和質(zhì)量狀況。乙方應(yīng)積極配合甲方的檢查工作，提供必要的便利條件，但甲方檢查不得妨礙乙方的正常生產(chǎn)秩序。

(4)甲方應(yīng)按照合同約定的支付條款和金額，按時足額向乙方支付加工費(fèi)用。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定對乙方交付的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)確認(rèn)接收；驗(yàn)收不合格的，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行返工、修理或更換，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(5)甲方應(yīng)明確告知乙方加工產(chǎn)品的特定用途及其可能面臨的運(yùn)行環(huán)境條件，并提供相關(guān)的安全或性能要求信息，以便乙方在加工過程中采取必要的措施。

(6)對于乙方在加工過程中可能產(chǎn)生的合理建議或優(yōu)化方案，若對提高產(chǎn)品質(zhì)量、效率或降低成本具有顯著作用，經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方應(yīng)考慮給予乙方相應(yīng)的獎勵，具體獎勵方式可由雙方另行協(xié)商或在合同中約定。

(7)甲方應(yīng)負(fù)責(zé)處理因加工產(chǎn)品所涉及的知識產(chǎn)權(quán)或第三方權(quán)益（如專利、商標(biāo)、商業(yè)秘密等）糾紛的最終責(zé)任，并保證乙方在履行合同過程中不侵犯任何第三方的合法權(quán)益。如因甲方原因?qū)е乱曳角址傅谌綑?quán)益，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

(8)甲方應(yīng)確保其提供的付款賬戶信息準(zhǔn)確無誤，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中與第三方可能產(chǎn)生的任何相關(guān)事宜，避免因甲方原因?qū)е潞贤瑹o法正常履行。

**2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：**

(1)乙方有權(quán)要求甲方提供清晰、完整、合法的加工圖紙、技術(shù)要求和相關(guān)資料，并有權(quán)在加工開始前向甲方提出必要的澄清和疑問。甲方應(yīng)在收到乙方提出的合理疑問后及時予以答復(fù)。

(2)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的加工圖紙、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程進(jìn)行機(jī)械承攬加工，確保加工過程符合國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、工具、量具，并確保其處于良好工作狀態(tài)。

(3)乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量管理體系，對加工過程中的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)控制，并保存完整的加工過程記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。乙方應(yīng)確保最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量符合合同約定及國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(4)乙方應(yīng)按照合同約定的交付期和地點(diǎn)，將加工完成的機(jī)械零部件交付給甲方或甲方指定的收貨人。交付時應(yīng)同時提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告以及合同約定的其他相關(guān)文件。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理交付前的產(chǎn)品包裝和標(biāo)識，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。

(5)乙方對加工過程中知悉的甲方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限不因合同關(guān)系的終止而解除。

(6)在合同履行期間，如遇加工圖紙、技術(shù)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更，乙方應(yīng)及時通知甲方。甲方應(yīng)在收到通知后及時確認(rèn)或提供新的要求，雙方應(yīng)就變更事宜協(xié)商一致后，對合同相關(guān)條款進(jìn)行修改或補(bǔ)充。因甲方未及時確認(rèn)或提供新要求導(dǎo)致工期延誤或產(chǎn)生額外費(fèi)用的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

(7)乙方應(yīng)有權(quán)要求甲方按照合同約定及時支付加工費(fèi)用。對于甲方提出的合理驗(yàn)收異議，乙方應(yīng)在收到異議后積極予以配合解決，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的返工或修正。乙方有權(quán)拒絕甲方提出的超出合同約定范圍或不合理的質(zhì)量要求，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用或工期延誤責(zé)任。

(8)乙方應(yīng)確保其使用的原材料（除非由甲方提供）符合合同約定的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)，并保證原材料的質(zhì)量。如因乙方使用不合格原材料導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，乙方應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)無條件返工或更換，且由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

(9)乙方應(yīng)配備符合安全要求的消防、環(huán)保設(shè)施，并確保生產(chǎn)經(jīng)營活動符合相關(guān)安全、環(huán)保法律法規(guī)的要求，承擔(dān)因自身原因造成的安全事故或環(huán)境污染的全部責(zé)任。

(10)乙方應(yīng)保證其提供的加工服務(wù)不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)或其他合法權(quán)益。如因乙方原因?qū)е录追交虻谌绞艿綋p失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

第四條價(jià)格與支付條件

本合同項(xiàng)下的機(jī)械承攬加工費(fèi)用，根據(jù)加工零部件的數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)、加工復(fù)雜程度及市場行情等因素，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定總價(jià)為人民幣（大寫）XX元整（小寫：￥XX.XX）。該價(jià)格包含乙方為完成本合同約定的加工任務(wù)所發(fā)生的一切費(fèi)用，但不含由甲方另行指定或提供的特殊原材料費(fèi)用。

付款方式采用分期支付方式。甲方在簽訂本合同后XX日內(nèi)，向乙方支付合同總價(jià)款的XX%，即人民幣（大寫）XX元整（小寫：￥XX.XX），作為預(yù)付款；乙方完成全部加工任務(wù)，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后XX日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)款的XX%，即人民幣（大寫）XX元整（小寫：￥XX.XX），作為進(jìn)度款；剩余XX%的合同價(jià)款，即人民幣（大寫）XX元整（小寫：￥XX.XX），作為尾款，甲方在收到乙方提交的完整結(jié)算資料并確認(rèn)無誤后XX日內(nèi)支付。甲方支付款項(xiàng)應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式匯入乙方指定的以下賬戶：

開戶行：XX銀行XX支行

戶名：XX機(jī)械加工廠

賬號：XX

乙方應(yīng)在收到甲方每筆付款后，向甲方開具等額的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。甲方有權(quán)根據(jù)國家相關(guān)稅法規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如因乙方原因?qū)е掳l(fā)票開具延誤或不符合要求，由此給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)。若發(fā)生價(jià)格調(diào)整，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第五條履行期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年，自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。除本合同另有約定或雙方協(xié)商一致外，合同有效期不得隨意變更。

本合同項(xiàng)下的機(jī)械承攬加工任務(wù)，應(yīng)按照以下時間節(jié)點(diǎn)履行：

(1)乙方收到甲方提供的完整加工圖紙、技術(shù)文件及首期預(yù)付款之日起XX日內(nèi)，完成所有零部件的加工工作。

(2)乙方應(yīng)于XXXX年XX月XX日前，將第一批XX件加工完成的零部件交付至甲方指定的XX市XX區(qū)XX路XX號倉庫。

(3)乙方應(yīng)于XXXX年XX月XX日前，將剩余的全部加工零部件交付完畢。具體交付批次和時間安排，可由雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并應(yīng)提前XX日書面通知對方。

(4)甲方應(yīng)在收到乙方交付的每批次產(chǎn)品后XX日內(nèi)完成驗(yàn)收。如需返工或修理，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后XX日內(nèi)完成，并重新安排交付。因乙方原因?qū)е陆桓镀谘诱`的，每逾期一日，乙方向甲方支付合同總價(jià)款XX‰的違約金，但累計(jì)違約金不超過合同總價(jià)款的XX%。逾期超過XX日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償由此造成的全部損失。

(5)本合同項(xiàng)下的所有權(quán)利和義務(wù)，于乙方完成全部加工任務(wù)、甲方支付全部合同價(jià)款且雙方履行完畢各自義務(wù)后終止。

第六條違約責(zé)任

**一、甲方違約責(zé)任：**

(1)**未按時支付款項(xiàng)：**若甲方未按照本合同第四條約定的期限和金額向乙方支付任何一期款項(xiàng)（包括預(yù)付款、進(jìn)度款或尾款），每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付逾期付款金額XX‰的違約金。逾期付款超過XX日的，乙方有權(quán)暫停加工工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相應(yīng)費(fèi)用、支付全部應(yīng)付未付款項(xiàng)及合同總價(jià)款XX%的違約金。甲方逾期付款導(dǎo)致乙方產(chǎn)生額外費(fèi)用（如資金利息、催收費(fèi)用等），由甲方承擔(dān)。

(2)**提供資料錯誤或不及時：**若甲方提供的加工圖紙、技術(shù)要求、樣品或其他資料存在重大錯誤、遺漏或不及時，導(dǎo)致乙方加工錯誤、返工、延誤或產(chǎn)生額外費(fèi)用，甲方應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切損失，并賠償乙方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失，賠償金額不超過因此造成的乙方直接損失額。

(3)**無正當(dāng)理由拒絕驗(yàn)收或拖延驗(yàn)收：**若甲方無正當(dāng)理由拒絕驗(yàn)收乙方按合同約定交付的合格產(chǎn)品，或無正當(dāng)理由拖延驗(yàn)收超過XX日，自產(chǎn)品交付之日起視為驗(yàn)收合格。若甲方逾期驗(yàn)收，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款XX‰的違約金，但累計(jì)違約金不超過合同總價(jià)款的XX%。

(4)**變更訂單：**若甲方在合同履行期間要求變更訂單內(nèi)容（如更改數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等），且該變更導(dǎo)致乙方產(chǎn)生額外費(fèi)用或工期延誤，經(jīng)乙方書面確認(rèn)后，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部額外費(fèi)用，并支付乙方合同總價(jià)款XX%的違約金。若變更給乙方造成重大損失，賠償金額應(yīng)以實(shí)際損失為準(zhǔn)。

(5)**合同解除：**若甲方無正當(dāng)理由單方面解除合同，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款XX%的違約金，并賠償乙方因合同解除而產(chǎn)生的實(shí)際損失，包括已完成的加工費(fèi)用、因解除合同而造成的設(shè)備閑置損失、人員遣散費(fèi)等。若合同解除是由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法繼續(xù)履行，則甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

**二、乙方違約責(zé)任：**

(1)**質(zhì)量不合格：**乙方交付的機(jī)械零部件不符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求或加工圖紙規(guī)定，甲方有權(quán)要求乙方在XX日內(nèi)進(jìn)行無償返工、修理或更換。若乙方未能在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，或返工后仍不合格，甲方有權(quán)拒收該部分或全部產(chǎn)品，并要求乙方承擔(dān)合同總價(jià)款XX%的違約金。因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工、設(shè)備損壞或產(chǎn)生其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，賠償金額應(yīng)包括直接損失和合理的間接損失。

(2)**交付延遲：**若乙方未能按照本合同第五條約定的期限交付產(chǎn)品，每逾期一日，乙方向甲方支付合同總價(jià)款XX‰的違約金。逾期交付超過XX日的，甲方有權(quán)解除合同，乙方除應(yīng)支付截至解除之日累計(jì)的違約金外，還應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接損失。甲方解除合同的，乙方應(yīng)返還甲方已支付但尚未提供產(chǎn)品的款項(xiàng)。

(3)**交付不合格或短缺：**若乙方交付的產(chǎn)品存在數(shù)量短缺、包裝破損、標(biāo)識不清或與訂單不符等問題，甲方有權(quán)拒收有問題的部分，并要求乙方在XX日內(nèi)補(bǔ)足數(shù)量、更換產(chǎn)品或修復(fù)缺陷。若乙方未能按時完成補(bǔ)救，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。對于乙方交付的產(chǎn)品，甲方有權(quán)按照合同約定進(jìn)行抽檢，若抽檢不合格率達(dá)到XX%以上，視為整體不合格，適用本條第一項(xiàng)（1）款關(guān)于質(zhì)量不合格的規(guī)定。

(4)**泄露保密信息：**若乙方違反本合同第二條關(guān)于保密義務(wù)的規(guī)定，泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，賠償金額應(yīng)以甲方實(shí)際損失為準(zhǔn)，包括直接經(jīng)濟(jì)損失和精神損害賠償。甲方有權(quán)要求乙方立即停止違約行為，并采取補(bǔ)救措施。

(5)**原材料質(zhì)量不合格：**若乙方使用非甲方指定的原材料進(jìn)行加工，且該原材料質(zhì)量不合格導(dǎo)致產(chǎn)品最終不合格或性能下降，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，包括返工費(fèi)用、產(chǎn)品報(bào)廢損失以及甲方因此遭受的損失。

(6)**合同解除：**若乙方無正當(dāng)理由單方面解除合同，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款XX%的違約金，并賠償甲方因合同解除而產(chǎn)生的實(shí)際損失，包括甲方已支付的預(yù)付款、因合同解除而產(chǎn)生的訂單取消損失等。

**三、關(guān)于違約金的約定：**本合同約定的各項(xiàng)違約金條款是雙方基于平等、公平原則協(xié)商的結(jié)果，具有法律約束力。任何一方違約時，守約方除有權(quán)要求違約方支付違約金外，還有權(quán)要求違約方賠償因其違約行為所造成的全部實(shí)際損失（包括直接損失和合同履行后可獲得的利益，但不得超過違約方訂立合同時預(yù)見到或應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違約可能造成的損失）。違約金與賠償損失金不能同時適用，但若違約金不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失的，守約方有權(quán)要求違約方補(bǔ)足差額。雙方應(yīng)在違約發(fā)生后積極協(xié)商解決，尋求最有利的救濟(jì)方式。

第七條不可抗力

(1)不可抗力是指雙方在訂立合同時不能預(yù)見、對其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如征收、征用、法律修訂等）、疫情及其防控措施、罷工、暴亂、運(yùn)輸中斷（非因乙方原因造成的）、以及無法預(yù)見的技術(shù)故障（如關(guān)鍵設(shè)備毀滅性損壞非因乙方操作維護(hù)不當(dāng)）等。

(2)任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行本合同義務(wù)時，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后XX日內(nèi)書面通知對方，并提供不可抗力事件的證明文件（如政府公告、新聞報(bào)道、出險(xiǎn)證明等）。通知應(yīng)在合理期限內(nèi)發(fā)出。

(3)雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響程度，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力事件導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，或履行合同所需費(fèi)用顯著增加，雙方均有權(quán)解除合同。

(4)因不可抗力導(dǎo)致合同部分或全部不能履行的，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時采取措施減少損失，并應(yīng)就因采取該措施所支付的合理費(fèi)用，由雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商分擔(dān)。若一方未采取合理措施致使損失擴(kuò)大，則擴(kuò)大的損失由該方自行承擔(dān)。

(5)若不可抗力事件持續(xù)超過XX日，雙方應(yīng)協(xié)商是否繼續(xù)履行合同或終止合同。協(xié)商未果的，任何一方均有權(quán)根據(jù)不可抗力事件的影響，單方面解除合同，并通知對方。解除合同的，雙方應(yīng)就合同履行情況及損失分擔(dān)進(jìn)行結(jié)算，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

(6)本合同所稱不可抗力事件，是指根據(jù)事件發(fā)生時適用的法律、法規(guī)或政府規(guī)定被認(rèn)定為不可抗力的事件。任何一方對不可抗力事件的發(fā)生或后果存在故意或重大過失的，不得援引本條免責(zé)。

第八條爭議解決

(1)因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)在誠實(shí)信用原則基礎(chǔ)上進(jìn)行，旨在達(dá)成雙方均能接受的解決方案。雙方應(yīng)在知曉爭議后XX日內(nèi)開始協(xié)商，并在合理期間內(nèi)持續(xù)努力達(dá)成協(xié)議。

(2)若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至XX市有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。選擇訴訟解決的，應(yīng)向XX市XX區(qū)人民法院提起。雙方應(yīng)遵守法院的傳喚和判決，自覺履行生效法律文書。

(3)在訴訟期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未受爭議影響的其他條款。任何一方不得因提起訴訟而擅自停止履行合同義務(wù)，但應(yīng)得的款項(xiàng)或財(cái)產(chǎn)應(yīng)予妥善保管。

(4)若選擇訴訟解決爭議，訴訟費(fèi)用（包括但不限于案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)；若雙方均有責(zé)任，則根據(jù)法院判決或雙方過錯比例分擔(dān)。律師費(fèi)的具體承擔(dān)方式，可在訴訟中一并主張或在勝訴后根據(jù)法院判決確定。

(5)本條約定的是最終解決爭議的方式。在訴訟進(jìn)行中，任何一方不得再以相同理由通過其他途徑（如仲裁、調(diào)解）解決該爭議，但基于訴訟和解達(dá)成的協(xié)議除外。雙方應(yīng)將爭議提交給選定的解決機(jī)構(gòu)后，應(yīng)依該機(jī)構(gòu)規(guī)則進(jìn)行，并受其約束。

第九條其他條款

(1)**通知方式：**本合同項(xiàng)下的所有通知、請求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件、掛號信）發(fā)送至本合同首部載明的地址、傳真號或電子郵箱。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)至少提前XX日以書面形式通知對方。通過電子郵件發(fā)送的，發(fā)出時視為送達(dá)；通過傳真發(fā)送的，成功發(fā)送后視為送達(dá)；通過掛號信發(fā)送的，寄出后XX日視為送達(dá)。以郵戳或發(fā)送記錄為依據(jù)。

(2)**合同變更：**對本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本合同。若補(bǔ)充協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

(3)**保密義務(wù)：**除本合同另有約定或法律規(guī)定外，雙方應(yīng)對因簽署和履行本合同而獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、客戶資料等一切未公開信息承擔(dān)保密義務(wù)。此保密義務(wù)不因合同的終止而失效。未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露、使用或允許他人使用。違約方應(yīng)承擔(dān)由此給守約方造成的全部損失。

(4)**合同轉(zhuǎn)讓：**未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。但甲方將合同義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方