PAGE工程加工定制合同范本甲方（定作方）：統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：地址：法定代表人/負責人：聯系方式：乙方（承攬方）：統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：地址：法定代表人/負責人：聯系方式：鑒于甲方有工程加工定制需求，乙方具備相應的加工定制能力，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方友好協商，就工程加工定制事宜達成如下協議：一、合同標的1.1標的物或服務詳細描述甲方委托乙方加工定制[具體工程名稱]，具體內容如下：工程概況：該工程為[簡要說明工程的性質、用途等]，位于[工程具體地點]。加工定制內容：乙方需按照甲方提供的設計圖紙、技術要求和質量標準，完成[詳細列出加工定制的項目，如設備制作、部件加工、工程安裝等]。具體規(guī)格、數量、技術參數等詳見本合同附件一《加工定制明細清單》。原材料提供：若由甲方提供原材料，甲方應按照乙方施工進度及時供應符合質量要求的原材料，并承擔原材料的費用。甲方提供的原材料明細詳見附件二《甲方提供原材料清單》。若由乙方提供原材料，乙方應選用符合國家相關標準和甲方要求的原材料，并提供原材料的質量證明文件。乙方提供原材料的費用已包含在本合同總價款中。1.2技術標準和質量要求乙方加工定制的工程應符合國家現行的相關標準、規(guī)范和行業(yè)要求，以及甲方提供的設計圖紙和技術要求。具體質量標準詳見附件三《質量標準要求》。乙方應建立完善的質量管理體系，對加工定制過程進行嚴格的質量控制，確保工程質量達到約定標準。二、合同價款及支付方式2.1合同價款本合同總價款為人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]），該價款為含稅價，包括但不限于原材料采購、加工制作、運輸、安裝調試、稅費、利潤等乙方完成本合同約定工作所需的一切費用。2.2支付方式預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]）。進度款：根據工程進度，乙方完成[具體工程階段]，經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]）。驗收款：工程全部完工并經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]）。質保金：合同總價款的[X]%作為質保金，即人民幣[大寫]元（小寫：￥[具體金額]），在質保期屆滿且無質量問題后[X]個工作日內，甲方無息支付給乙方。三、雙方權利義務3.1甲方權利義務權利有權對乙方的加工定制過程進行監(jiān)督和檢查，要求乙方提供工程進度報告和質量檢驗報告。對乙方提供的原材料和加工成品進行檢驗，如發(fā)現不符合合同約定的，有權要求乙方更換或整改。工程完工后，有權按照合同約定的標準和程序進行驗收。義務按照合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。及時向乙方提供設計圖紙、技術要求等相關資料，并對資料的真實性、準確性負責。為乙方提供施工所需的場地、水電等條件，并協助乙方辦理相關施工手續(xù)。3.2乙方權利義務權利按照合同約定的時間和方式收取合同價款。要求甲方提供施工所需的相關資料和條件。義務按照合同約定的時間、質量標準和技術要求完成工程加工定制工作。對加工定制過程中知悉的甲方商業(yè)秘密和技術秘密予以保密。負責工程的運輸、安裝調試，并承擔相關費用和風險。在質保期內，對工程質量問題免費提供維修、更換等服務。四、工程期限4.1開工日期本工程定于[具體開工日期]開工，如因甲方原因導致開工日期推遲的，工期相應順延。4.2竣工日期乙方應在[具體竣工日期]前完成工程全部加工定制工作，并通過甲方驗收。如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因導致工期延誤的，工期相應順延。4.3工期延誤責任若乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。延誤超過[X]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此給甲方造成的損失。若因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔乙方因此增加的費用，并相應順延工期。五、驗收5.1驗收標準工程驗收按照本合同約定的技術標準和質量要求進行，具體驗收標準詳見附件三《質量標準要求》。5.2驗收程序乙方完成工程加工定制工作后，應向甲方提交書面驗收申請，并提供相關的質量檢驗報告和技術資料。甲方收到乙方驗收申請后[X]個工作日內組織驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應在甲方規(guī)定的時間內進行整改，直至驗收合格為止。整改期間的費用和工期延誤責任由乙方承擔。六、違約責任6.1甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付合同價款，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，直至甲方支付款項及違約金。若甲方提供的設計圖紙、技術要求等資料存在錯誤或變更，導致乙方增加費用或工期延誤的，甲方應承擔乙方因此增加的費用，并相應順延工期。6.2乙方違約責任若乙方未按照合同約定的質量標準和技術要求完成工程加工定制工作，應負責無償返工或更換，直至達到合同約定標準為止。給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。若乙方違反保密義務，應向甲方支付合同總價款的[X]%作為違約金，并承擔因此給甲方造成的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、保密條款雙方應對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。保密期限為自本合同生效之日起[X]年。九、不可抗力因不可抗力（如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等）導致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力的影響程度，協商決定是否繼續(xù)履行合同或部分履行合同。十、合同變更與解除10.1合同變更本合同的變更需經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議與本合同具有同等法律效力。10.2合同解除經雙方協商一致，可以解除本合同。若一方嚴重違反本合同約定，經另一方書面催告后仍未改正的，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。十一、其他