(2025年)國開電大建筑工程項目招投標與合同管理形考作業(yè)及答案一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.根據(jù)《招標投標法實施條例》，關于投標保證金的說法，正確的是（）。A.投標保證金不得超過招標項目估算價的5%B.投標保證金有效期應與投標有效期一致C.兩階段招標中，第一階段需提交投標保證金D.投標保證金只能以現(xiàn)金形式提交答案：B2.某建設工程采用公開招標方式，招標文件中明確要求投標文件需包含施工組織設計、投標報價等內(nèi)容。投標人甲在投標截止時間前提交了投標文件，但未密封。此時招標人應（）。A.拒收該投標文件B.接收并視為有效投標C.要求投標人甲當場密封后接收D.由評標委員會判定是否有效答案：A3.關于評標委員會的組成，下列符合規(guī)定的是（）。A.由招標人代表2人，技術、經(jīng)濟專家5人組成，其中專家均從省級專家?guī)祀S機抽取B.由招標人代表3人，技術、經(jīng)濟專家3人組成，其中2名專家為招標人推薦C.由招標人代表1人，技術、經(jīng)濟專家3人組成，所有專家均為同一專業(yè)D.由招標人代表4人，技術、經(jīng)濟專家2人組成，專家未通過隨機抽取答案：A4.某工程施工合同約定“因設計變更導致工程量增減超過15%時，超出部分按新綜合單價調(diào)整”。施工中因發(fā)包人提出增加200m2墻面裝飾工程（原清單量1000m2），承包人報價120元/m2（原合同單價100元/m2）。則新增部分結(jié)算單價應（）。A.按100元/m2計算B.按120元/m2計算C.由雙方協(xié)商確定D.按造價管理機構(gòu)發(fā)布的指導價計算答案：C（注：原合同約定“超出15%部分調(diào)整”，但未明確調(diào)整方式，需協(xié)商）5.根據(jù)《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），關于不可抗力的說法，錯誤的是（）。A.因不可抗力導致承包人施工機械損壞的，由承包人承擔B.因不可抗力導致已完工程損壞的，由發(fā)包人承擔修復費用C.因不可抗力暫停施工的，工期應予以順延D.承包人在不可抗力發(fā)生后48小時內(nèi)未通知發(fā)包人的，不可主張免責答案：D（注：示范文本規(guī)定需及時通知，但未明確48小時為免責前提）6.某依法必須招標的項目，招標人在招標文件中規(guī)定“投標報價低于成本價的為廢標”，但未明確成本價的計算方法。投標人乙的報價明顯低于其他投標人，但無法證明低于其個別成本。評標委員會應（）。A.認定為廢標B.要求投標人乙澄清說明C.直接推薦為中標候選人D.由招標人判定是否廢標答案：B7.關于投標有效期的說法，正確的是（）。A.投標有效期從招標文件發(fā)售之日起算B.投標有效期內(nèi)投標人不得修改投標文件C.投標有效期屆滿前，招標人可書面延長有效期D.投標有效期內(nèi)未發(fā)出中標通知書的，投標保證金自動退還答案：C8.某工程采用固定總價合同，施工中因罕見暴雨導致基坑坍塌，修復費用50萬元，工期延誤10天。承包人提出索賠，發(fā)包人應（）。A.承擔50萬元修復費用，順延10天工期B.不承擔修復費用，不順延工期C.承擔部分修復費用，順延部分工期D.由雙方按過錯比例分擔答案：A（注：罕見暴雨屬不可抗力，發(fā)包人承擔工程修復費用，工期順延）9.關于聯(lián)合體投標的說法，錯誤的是（）。A.聯(lián)合體各方需簽訂共同投標協(xié)議B.聯(lián)合體資質(zhì)按成員中最低資質(zhì)確定C.聯(lián)合體各方對中標項目承擔連帶責任D.聯(lián)合體中標的，需以聯(lián)合體名義與招標人簽訂合同答案：B（注：聯(lián)合體資質(zhì)按“同一專業(yè)”成員的最低資質(zhì)確定，不同專業(yè)可分別認定）10.某項目招標文件規(guī)定“投標截止時間為2024年6月10日9:00”，投標人丙于6月10日8:50將投標文件送達招標人辦公室，但工作人員外出未接收。6月10日9:15，工作人員返回后接收該文件。此時該投標文件（）。A.有效，因送達時間在截止前B.無效，因未在截止時間前被接收C.有效，因招標人原因未及時接收D.無效，需重新提交答案：B（注：投標文件需在截止時間前“送達并被接收”，未被接收視為逾期）二、多項選擇題（每題3分，共15分）1.下列屬于招標人與投標人串通投標的情形有（）。A.招標人直接向投標人泄露標底B.投標人之間協(xié)商投標報價C.招標人授意投標人撤換投標文件D.投標人之間約定中標人E.招標人組織投標人現(xiàn)場踏勘時暗示關鍵技術參數(shù)答案：ACE2.關于合同價款調(diào)整的說法，正確的有（）。A.法律法規(guī)變化引起的調(diào)整，基準日期后發(fā)生的由發(fā)包人承擔B.工程量偏差超過15%時，增加部分的工程量綜合單價應予調(diào)低C.計日工應按合同約定的單價計算D.暫估價材料依法必須招標的，由發(fā)承包雙方共同招標E.不可抗力導致的人員傷亡由責任方承擔答案：ABCD3.評標委員會在評標時應否決投標的情形包括（）。A.投標文件未按要求密封B.投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議C.投標人不符合國家或招標文件規(guī)定的資格條件D.投標報價低于成本或高于招標文件設定的最高投標限價E.投標文件未對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應答案：BCDE4.關于施工索賠的說法，正確的有（）。A.承包人應在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)提交索賠意向通知書B.索賠證據(jù)需與事件關聯(lián)且真實有效C.發(fā)包人收到索賠報告后28天內(nèi)未答復的，視為認可D.不可抗力導致的工期延誤，承包人可索賠工期和費用E.因承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`，發(fā)包人可索賠誤期賠償費答案：ABCE5.下列招標文件內(nèi)容中，屬于實質(zhì)性要求的有（）。A.投標保證金金額B.質(zhì)量標準（合格）C.工期（180日歷天）D.項目經(jīng)理資格（一級建造師）E.投標文件格式答案：BCD三、案例分析題（共35分）案例1（15分）2024年3月，某房地產(chǎn)公司（發(fā)包人）就“陽光小區(qū)二期”施工項目公開招標，招標文件規(guī)定：①投標截止時間為3月30日17:00；②評標方法采用綜合評估法（商務標60分、技術標40分）；③最高投標限價5000萬元；④投標保證金50萬元（電匯至指定賬戶，到賬時間需在3月29日17:00前）。投標人情況如下：-投標人A：3月30日16:50送達投標文件，但投標保證金于3月30日10:00到賬（因銀行系統(tǒng)延遲）。-投標人B：技術標中施工組織設計未加蓋單位公章，但有項目經(jīng)理簽字。-投標人C：投標報價5100萬元，商務標得分按招標文件規(guī)定“報價每超1%扣2分”。-投標人D：與投標人E組成聯(lián)合體，共同投標協(xié)議中約定D承擔70%施工任務，E承擔30%，但E未在投標文件中提供安全生產(chǎn)許可證。評標過程中，評標委員會發(fā)現(xiàn)：（1）投標人F的投標文件中，項目負責人為二級建造師（招標文件要求一級）；（2）投標人G的投標報價為4800萬元，但未按招標文件要求提供成本分析報告；（3）投標人H的技術標中，關鍵施工方案與現(xiàn)場實際情況嚴重不符。問題：1.投標人A的投標是否有效？說明理由。（3分）2.投標人B的投標是否應被否決？說明理由。（3分）3.投標人C的投標報價是否有效？商務標得分如何處理？（3分）4.投標人D、E聯(lián)合體投標是否有效？說明理由。（3分）5.評標委員會對投標人F、G、H應如何處理？（3分）答案：1.無效。招標文件明確要求投標保證金到賬時間需在3月29日17:00前，投標人A的保證金到賬時間為3月30日10:00，逾期未滿足實質(zhì)性要求，應否決其投標。2.應被否決。技術標中施工組織設計屬于投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容，未加蓋單位公章（僅有項目經(jīng)理簽字），屬于“投標文件未按招標文件要求簽字、蓋章”的情形，評標委員會應否決其投標。3.投標報價無效。投標人C的報價5100萬元超過最高投標限價5000萬元（超2%），根據(jù)《招標投標法》規(guī)定，超過最高投標限價的投標應作為廢標處理，商務標部分不得分。4.無效。聯(lián)合體投標中，所有成員均需滿足招標文件的資格要求。投標人E未提供安全生產(chǎn)許可證，屬于不滿足“安全生產(chǎn)條件”的法定要求，聯(lián)合體整體投標無效。5.（1）投標人F：項目負責人資格不滿足招標文件要求（二級建造師vs一級），應否決投標；（2）投標人G：報價4800萬元雖低于最高限價，但未提供成本分析報告，評標委員會應要求其澄清說明，若無法證明不低于成本則否決投標；（3）投標人H：技術標中關鍵施工方案與實際情況嚴重不符，屬于“投標文件未對招標文件實質(zhì)性要求作出響應”，應否決投標。案例2（20分）2024年5月，某建筑公司（承包人）與發(fā)包人簽訂《建設工程施工合同》，約定：①工程內(nèi)容為5棟住宅樓主體結(jié)構(gòu)施工；②工期240天（2024年6月1日-2025年1月25日）；③合同價款4500萬元（固定單價合同）；④因發(fā)包人原因?qū)е碌墓て谘诱`，每延誤1天賠償承包人1萬元；⑤因承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`，每延誤1天扣罰1萬元。施工過程中發(fā)生以下事件：（1）2024年7月10日，發(fā)包人未按約定時間提供施工圖紙，導致停工5天；（2）2024年8月15日，因罕見臺風（當?shù)貧庀笈_未提前預警）導致腳手架倒塌，修復耗時7天，損失12萬元（其中承包人施工機械損壞8萬元，現(xiàn)場已完工程損壞4萬元）；（3）2024年9月20日，承包人因勞動力調(diào)配失誤，導致關鍵線路上的模板工程延誤10天；（4）2024年10月5日，發(fā)包人提出設計變更，增加2層設備間（原設計無此內(nèi)容），經(jīng)測算需增加工程量300萬元，工期延長30天；（5）2025年2月10日，工程竣工（實際工期255天）。問題：1.事件（1）中，承包人可索賠的工期和費用是多少？說明理由。（4分）2.事件（2）中，臺風是否構(gòu)成不可抗力？承包人可索賠的工期和費用是多少？說明理由。（4分）3.事件（3）中，承包人是否需承擔工期延誤責任？說明理由。（4分）4.事件（4）中，設計變更的工期和費用如何處理？說明理由。（4分）5.計算最終工期延誤天數(shù)及發(fā)承包雙方應承擔的責任金額。（4分）答案：1.可索賠工期5天，費用（停工損失）。根據(jù)《民法典》第803條，發(fā)包人未按約定提供圖紙導致停工，承包人有權要求順延工期并賠償停工損失（如人工、機械閑置費等）。2.構(gòu)成不可抗力（罕見臺風且未提前預警，符合“不能預見、不能避免、不能克服”要件）。承包人可索賠工期7天；費用方面，已完工程損壞4萬元由發(fā)包人承擔（工程本身損失由發(fā)包人負責），承包人施工機械損壞8萬元由自身承擔（承包人財產(chǎn)損失自行承擔）。3.需承擔責任。事件（3）因承包人勞動力調(diào)配失誤導致延誤，屬于承包人自身原因，應承擔工期延誤責任（10天），并按合同約定扣罰10萬元（1萬元/天×10天）。4.工期應順延30天，費用增加300萬元。設計變更屬于發(fā)包人要求，根據(jù)《建設工程施工合同（示范文本）》，發(fā)包人提出變更的，承包人有權要求調(diào)整合同價款并順延工期。5.原合同工期240天，實際工期255天，總延誤15天。-可順延工期：事件（1）5天+事件（2）7天+事件（4）30天=42天；-實際工期255天＜原工期+可順延工期（240+42=282天），故無工期延誤；-費用方面：發(fā)包人需支付事件（1）停工損失、事件（2）已完工程修復費4萬元、事件（4）增加費用300萬元；承包人需承擔事件（3）扣罰10萬元。四、簡答題（共30分）1.簡述公開招標與邀請招標的區(qū)別。（6分）答：公開招標與邀請招標的區(qū)別主要體現(xiàn)在：①發(fā)布信息方式：公開招標通過公共媒介發(fā)布招標公告，邀請招標向特定法人或組織發(fā)出投標邀請書；②投標人數(shù)量：公開招標參與范圍廣，投標人數(shù)量不確定；邀請招標僅邀請3家以上特定對象；③競爭程度：公開招標競爭更充分，邀請招標競爭相對有限；④適用條件：公開招標適用于國有資金占控股或主導地位的依法必須招標項目；邀請招標適用于技術復雜、有特殊要求或受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇的項目。2.簡述建設工程施工合同中“情勢變更”與“不可抗力”的區(qū)別。（6分）答：①性質(zhì)不同：不可抗力是客觀事件（如地震、戰(zhàn)爭），情勢變更是客觀情況的異常變動（如材料價格暴漲）；②法律后果不同：不可抗力可部分或全部免除責任（包括違約責任）；情勢變更需由法院或仲裁機構(gòu)認定后，可變更或解除合同，但不直接免除責任；③適用程序不同：不可抗力發(fā)生后可直接主張免責；情勢變更需通過司法程序申請調(diào)整合同；④影響程度不同：不可抗力導致合同無法履行；情勢變更導致合同履行顯失公平但仍可履行。3.簡述評標委員會的職責與權利。（6分）答：職責：①審查投標文件是否符合招標文件要求；②對投標文件進行評審和比較；③向招標人推薦中標候選人或根據(jù)授權直接確定中標人；④編寫評標報告。權利：①要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容作必要澄清或說明；②否決不符合要求的投標；③獨立進行評審，不受任何單位或個人非法干預。4.簡述施工索賠的成立條件。（6