2025年一級建造師之一建工程法規(guī)能力提升試卷B卷附答案一、單項(xiàng)選擇題（共30題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%B.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致C.兩階段招標(biāo)中，第一階段提交的投標(biāo)保證金可轉(zhuǎn)入第二階段D.投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到撤回通知之日起5日內(nèi)退還投標(biāo)保證金2.某施工企業(yè)與材料供應(yīng)商簽訂鋼材采購合同，約定供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場。運(yùn)輸途中因山洪暴發(fā)導(dǎo)致鋼材全部損毀，該損失應(yīng)由（）承擔(dān)。A.施工企業(yè)B.材料供應(yīng)商C.雙方平均分擔(dān)D.運(yùn)輸公司3.關(guān)于施工許可證的延期規(guī)定，正確的是（）。A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工，因故不能開工的，可申請延期1次，每次不超過3個(gè)月B.既不開工又不申請延期的，施工許可證自行廢止C.中止施工滿1年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證D.延期以2次為限，每次不超過6個(gè)月4.某工程施工合同約定“本合同履行過程中發(fā)生的爭議，提交北京仲裁委員會仲裁或向工程所在地人民法院起訴”。該爭議解決條款的效力為（）。A.有效，當(dāng)事人可選擇仲裁或訴訟B.無效，仲裁協(xié)議約定不明C.部分有效，仲裁條款有效，訴訟條款無效D.效力待定，需雙方補(bǔ)充協(xié)議確認(rèn)5.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.不得明示或暗示設(shè)計(jì)單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)B.不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包C.應(yīng)當(dāng)依法對工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購進(jìn)行招標(biāo)D.建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后，可提前使用未經(jīng)驗(yàn)收的單位工程6.甲施工企業(yè)將承包的工程非法轉(zhuǎn)包給乙企業(yè)，乙企業(yè)又將部分工程違法分包給丙企業(yè)。后因丙企業(yè)施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程損失，建設(shè)單位的索賠對象應(yīng)為（）。A.甲企業(yè)B.乙企業(yè)C.甲、乙、丙企業(yè)連帶D.甲企業(yè)與乙企業(yè)連帶7.關(guān)于安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)破產(chǎn)、倒閉、撤銷的，安全生產(chǎn)許可證自動注銷B.企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)未發(fā)生死亡事故的，有效期屆滿時(shí)可直接延期3年C.安全生產(chǎn)許可證有效期為5年D.企業(yè)變更名稱的，應(yīng)在變更后15日內(nèi)辦理安全生產(chǎn)許可證變更手續(xù)8.某建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款為5000萬元，施工過程中因設(shè)計(jì)變更增加1000萬元，竣工結(jié)算時(shí)建設(shè)單位以未簽訂補(bǔ)充協(xié)議為由拒絕支付變更部分價(jià)款。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，正確的處理方式是（）。A.變更部分無效，建設(shè)單位無需支付B.變更部分有效，建設(shè)單位應(yīng)支付1000萬元C.需雙方補(bǔ)充簽訂協(xié)議后支付D.按實(shí)際履行情況，參照合同約定支付9.關(guān)于注冊商標(biāo)續(xù)展的說法，正確的是（）。A.注冊商標(biāo)有效期為10年，自核準(zhǔn)注冊之日起計(jì)算B.續(xù)展申請應(yīng)在期滿前3個(gè)月內(nèi)提出C.每次續(xù)展注冊的有效期為15年D.期滿未辦理續(xù)展手續(xù)的，注冊商標(biāo)自期滿次日起注銷10.某施工項(xiàng)目因建設(shè)單位未按約定支付進(jìn)度款，施工企業(yè)停止施工并通知建設(shè)單位。建設(shè)單位收到通知后仍未付款，施工企業(yè)繼續(xù)停工28天后復(fù)工。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，停工期間的損失應(yīng)由（）承擔(dān)。A.施工企業(yè)B.建設(shè)單位C.雙方各擔(dān)50%D.建設(shè)單位承擔(dān)直接損失，施工企業(yè)承擔(dān)間接損失11.根據(jù)《建筑法》，關(guān)于總分包責(zé)任的說法，正確的是（）。A.分包單位按照分包合同的約定對建設(shè)單位負(fù)責(zé)B.總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任C.分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任D.總承包單位無需對分包工程的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任12.某工程竣工驗(yàn)收后，建設(shè)單位未及時(shí)向城建檔案館移交工程檔案。根據(jù)《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》，建設(shè)行政主管部門可對其處（）的罰款。A.1萬元以下B.1萬元以上5萬元以下C.5萬元以上10萬元以下D.10萬元以上20萬元以下13.關(guān)于投標(biāo)文件澄清的說法，正確的是（）。A.評標(biāo)委員會可以主動要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容作必要澄清B.投標(biāo)人可以主動提出澄清、說明或補(bǔ)正C.澄清的內(nèi)容不得超出投標(biāo)文件的范圍，但可改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容D.投標(biāo)文件中有明顯文字錯(cuò)誤的，評標(biāo)委員會應(yīng)直接否決投標(biāo)14.某施工企業(yè)因拖欠農(nóng)民工工資被列入拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”，根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，該企業(yè)在（）年內(nèi)不得參加依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目投標(biāo)。A.1B.2C.3D.515.關(guān)于建設(shè)工程合理使用年限的說法，正確的是（）。A.由建設(shè)單位與施工單位約定B.設(shè)計(jì)文件中注明的合理使用年限即為最低保修期限C.房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程合理使用年限為50年D.合理使用年限自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算16.甲公司將其施工資質(zhì)出借給乙公司，乙公司以甲公司名義承包工程并發(fā)生安全事故，造成3人死亡。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，應(yīng)對此承擔(dān)主要責(zé)任的是（）。A.甲公司法定代表人B.乙公司實(shí)際控制人C.甲公司與乙公司連帶D.建設(shè)單位17.關(guān)于民事訴訟管轄權(quán)異議的說法，正確的是（）。A.當(dāng)事人應(yīng)在提交答辯狀期間提出異議B.對管轄權(quán)異議裁定不服的，不得上訴C.管轄權(quán)異議成立的，法院應(yīng)繼續(xù)審理D.未提出管轄權(quán)異議并應(yīng)訴答辯的，視為受訴法院有管轄權(quán)18.某工程招標(biāo)文件規(guī)定“投標(biāo)截止時(shí)間為2024年10月10日9時(shí)”，投標(biāo)人甲于10月10日8時(shí)50分將投標(biāo)文件送達(dá)，因密封不符合要求被拒收；投標(biāo)人乙于10月10日9時(shí)10分送達(dá)，招標(biāo)人予以簽收。該投標(biāo)情形中，正確的處理是（）。A.甲的投標(biāo)文件有效，乙的無效B.甲的投標(biāo)文件無效，乙的有效C.甲、乙的投標(biāo)文件均無效D.甲的投標(biāo)文件無效，乙的經(jīng)補(bǔ)正后有效19.根據(jù)《勞動合同法》，關(guān)于試用期的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.勞動合同期限3個(gè)月以上不滿1年的，試用期不得超過1個(gè)月B.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期C.試用期包含在勞動合同期限內(nèi)D.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同，可約定2個(gè)月試用期20.某建設(shè)工程施工合同被認(rèn)定為無效，但工程經(jīng)驗(yàn)收合格。關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算的說法，正確的是（）。A.參照合同約定支付工程價(jià)款B.按成本價(jià)支付C.按政府指導(dǎo)價(jià)支付D.由雙方協(xié)商確定21.關(guān)于建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查的說法，正確的是（）。A.特殊建設(shè)工程未經(jīng)消防設(shè)計(jì)審查或者審查不合格的，建設(shè)單位不得施工B.其他建設(shè)工程的消防設(shè)計(jì)實(shí)行備案抽查制度，備案后無需審查C.消防設(shè)計(jì)審查由建設(shè)單位組織實(shí)施D.施工單位應(yīng)在施工前將消防設(shè)計(jì)文件報(bào)消防設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)審查22.甲公司與乙公司簽訂設(shè)備采購合同，約定乙公司向丙公司交付設(shè)備。后乙公司未按約定交付，甲公司有權(quán)要求（）承擔(dān)違約責(zé)任。A.乙公司B.丙公司C.乙公司與丙公司連帶D.丙公司代位履行23.根據(jù)《文物保護(hù)法》，在文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)工程，工程設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)（）同意后，報(bào)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)。A.文物行政部門B.建設(shè)行政部門C.環(huán)境保護(hù)部門D.旅游行政部門24.某施工企業(yè)為趕工期，夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，未取得夜間施工許可。根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，生態(tài)環(huán)境主管部門可對其處（）的罰款。A.1萬元以下B.1萬元以上5萬元以下C.5萬元以上10萬元以下D.10萬元以上20萬元以下25.關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。A.監(jiān)理單位可轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位擅自修改設(shè)計(jì)的，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告C.監(jiān)理單位對施工質(zhì)量承擔(dān)主要責(zé)任D.監(jiān)理單位應(yīng)代表施工單位對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督26.甲施工企業(yè)與勞動者訂立的勞動合同中約定“工傷由勞動者自行承擔(dān)”，該條款的效力為（）。A.有效，屬意思自治B.無效，違反法律強(qiáng)制性規(guī)定C.部分有效，超出法定責(zé)任的部分無效D.效力待定，需勞動行政部門確認(rèn)27.關(guān)于建設(shè)工程竣工結(jié)算的說法，正確的是（）。A.發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)的，視為認(rèn)可結(jié)算文件B.竣工結(jié)算文件由承包人編制，監(jiān)理人審核，發(fā)包人最終確認(rèn)C.工程竣工結(jié)算完成后，方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收D.發(fā)包人未按約定支付結(jié)算款的，承包人可直接拍賣工程優(yōu)先受償28.根據(jù)《仲裁法》，關(guān)于仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是（）。A.仲裁協(xié)議約定兩個(gè)以上仲裁機(jī)構(gòu)的，仲裁協(xié)議無效B.當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)在仲裁庭首次開庭后提出C.仲裁協(xié)議獨(dú)立存在，合同的變更、解除不影響其效力D.仲裁協(xié)議未約定仲裁事項(xiàng)的，仲裁協(xié)議無效29.某工程施工中，建設(shè)單位要求施工企業(yè)壓縮合同約定的工期，違反了工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，應(yīng)對建設(shè)單位處（）的罰款。A.20萬元以上50萬元以下B.50萬元以上100萬元以下C.工程合同價(jià)款2%以上4%以下D.工程合同價(jià)款1%以上2%以下30.關(guān)于建設(shè)工程保險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.建筑工程一切險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人不包括業(yè)主B.安裝工程一切險(xiǎn)的保險(xiǎn)期內(nèi)一般應(yīng)包括一個(gè)試車考核期C.施工企業(yè)職工的工傷保險(xiǎn)屬于自愿保險(xiǎn)D.工程保險(xiǎn)的投保人只能是建設(shè)單位二、多項(xiàng)選擇題（共10題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）31.根據(jù)《民法典》，屬于無效合同的情形有（）。A.惡意串通，損害他人合法權(quán)益B.違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定C.因重大誤解訂立D.一方以欺詐手段使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立E.無民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為32.關(guān)于施工單位安全責(zé)任的說法，正確的有（）。A.應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志B.應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)C.應(yīng)當(dāng)對管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)D.應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案E.分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任33.關(guān)于專利法保護(hù)對象的說法，正確的有（）。A.發(fā)明包括產(chǎn)品發(fā)明和方法發(fā)明B.實(shí)用新型僅保護(hù)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造C.外觀設(shè)計(jì)保護(hù)產(chǎn)品的整體或局部的形狀、圖案、色彩D.科學(xué)發(fā)現(xiàn)屬于可授予專利權(quán)的客體E.動物和植物品種的生產(chǎn)方法可授予專利權(quán)34.建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件包括（）。A.完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容B.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告D.有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件E.有施工單位簽署的工程保修書35.關(guān)于投標(biāo)文件撤回與撤銷的說法，正確的有（）。A.投標(biāo)截止前，投標(biāo)人可撤回投標(biāo)文件B.投標(biāo)截止后，投標(biāo)人可撤銷投標(biāo)文件C.撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)退還投標(biāo)保證金D.撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可沒收投標(biāo)保證金E.投標(biāo)截止后撤銷投標(biāo)文件的，不影響投標(biāo)保證金的退還36.關(guān)于建設(shè)工程合同履行中的抗辯權(quán)，正確的有（）。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)適用于雙務(wù)合同B.先履行抗辯權(quán)是后履行一方享有的權(quán)利C.不安抗辯權(quán)的行使需證明對方有喪失履約能力的情形D.抗辯權(quán)的行使導(dǎo)致合同終止E.抗辯權(quán)是永久性權(quán)利37.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，屬于中標(biāo)無效的情形有（）。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.招標(biāo)人暗示投標(biāo)人壓低報(bào)價(jià)C.中標(biāo)人無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人訂立合同D.招標(biāo)人與中標(biāo)人訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議E.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)38.關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保證金的說法，正確的有（）。A.質(zhì)量保證金不得超過工程價(jià)款結(jié)算總額的3%B.缺陷責(zé)任期從工程通過竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算C.發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后，應(yīng)于14日內(nèi)核實(shí)D.缺陷責(zé)任期內(nèi)，由承包人原因造成的缺陷，承包人不維修也不承擔(dān)費(fèi)用的，發(fā)包人可按合同約定扣除保證金E.質(zhì)量保證金的返還不免除承包人的質(zhì)量保修責(zé)任39.關(guān)于行政復(fù)議與行政訴訟的說法，正確的有（）。A.對行政機(jī)關(guān)作出的警告處罰不服的，可申請行政復(fù)議B.行政復(fù)議原則上采用書面審查的辦法C.行政訴訟的被告是行政機(jī)關(guān)工作人員D.行政復(fù)議是行政訴訟的必經(jīng)程序E.公民、法人可對行政機(jī)關(guān)的具體行政行為提起行政訴訟40.關(guān)于施工企業(yè)資質(zhì)的說法，正確的有（）。A.資質(zhì)證書有效期為5年B.企業(yè)需在資質(zhì)證書有效期屆滿3個(gè)月前申請延續(xù)C.企業(yè)發(fā)生合并的，需重新核定資質(zhì)D.企業(yè)資質(zhì)證書遺失的，可直接在公眾媒體上聲明作廢后補(bǔ)辦E.企業(yè)資質(zhì)升級需滿足業(yè)績、人員等條件三、案例分析題（共3題，每題20分）（一）背景資料：2024年3月，A建設(shè)單位與B施工企業(yè)簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定合同價(jià)款8000萬元，工期18個(gè)月，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。合同專用條款約定：“因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增減的，按實(shí)際發(fā)生量調(diào)整，單價(jià)執(zhí)行原合同單價(jià)；工程進(jìn)度款按月支付，每月25日前支付上月完成工程量的80%；逾期支付的，按日萬分之五支付違約金。”施工過程中發(fā)生以下事件：事件1：2024年5月，設(shè)計(jì)單位發(fā)出變更通知，將原圖紙中C分項(xiàng)工程的混凝土強(qiáng)度等級由C30改為C35，導(dǎo)致工程量增加150萬元。B企業(yè)按變更后圖紙施工，于6月10日向A單位提交變更部分的工程量確認(rèn)單，但A單位未予確認(rèn)。事件2：2024年7月，因A單位未按約定支付6月份進(jìn)度款（應(yīng)付1200萬元），B企業(yè)于7月20日向A單位發(fā)出停工通知，7月25日起停止施工。停工期間，B企業(yè)發(fā)生機(jī)械閑置費(fèi)50萬元、管理人員工資30萬元、材料保管費(fèi)10萬元。A單位于8月15日支付6月份進(jìn)度款及違約金。事件3：2025年9月，工程竣工，經(jīng)竣工驗(yàn)收合格。B企業(yè)于9月20日提交竣工結(jié)算文件，結(jié)算總價(jià)9500萬元（含變更增加150萬元）。A單位收到后未提出異議，但以“結(jié)算文件未經(jīng)第三方審核”為由拒絕付款。問題：1.事件1中，A單位未確認(rèn)變更工程量是否影響B(tài)企業(yè)主張變更價(jià)款？說明理由。（5分）2.事件2中，B企業(yè)停工是否合法？停工期間損失應(yīng)由誰承擔(dān)？計(jì)算A單位應(yīng)支付的違約金（以6月份進(jìn)度款1200萬元為基數(shù)，7月26日至8月15日共21天）。（7分）3.事件3中，A單位以“結(jié)算文件未經(jīng)第三方審核”為由拒絕付款是否成立？說明理由。B企業(yè)可通過哪些途徑主張工程款？（8分）（二）背景資料：某依法必須招標(biāo)的水利工程，采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)文件規(guī)定：“投標(biāo)截止時(shí)間為2024年6月10日9時(shí)，投標(biāo)保證金100萬元，投標(biāo)有效期90天?！蓖稑?biāo)過程中發(fā)生以下情況：情況1：投標(biāo)人甲于6月8日通過銀行電匯提交投標(biāo)保證金，但因銀行系統(tǒng)故障，保證金于6月11日到達(dá)招標(biāo)人賬戶。情況2：投標(biāo)人乙的投標(biāo)文件中，投標(biāo)函未加蓋單位公章，僅有法定代表人簽字。情況3：投標(biāo)人丙在投標(biāo)截止前書面通知招標(biāo)人，將投標(biāo)報(bào)價(jià)由5000萬元下調(diào)至4800萬元，但未修改投標(biāo)函其他內(nèi)容。情況4：評標(biāo)委員會發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人丁的投標(biāo)文件中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的注冊建造師證書已過有效期，且未提供延續(xù)注冊證明。問題：1.情況1中，甲的投標(biāo)保證金是否有效？說明理由。（5分）2.情況2中，乙的投標(biāo)文件是否有效？說明理由。（5分）3.情況3中，丙的投標(biāo)修改是否有效？說明理由。（5分）4.情況4中，丁的投標(biāo)文件應(yīng)如何處理？說明理由。（5分）（三）背景資料：2024年5月，C施工企業(yè)與農(nóng)民工王某簽訂《勞動合同》，約定：“工作崗位為鋼筋工，月工資8000元（含社會保險(xiǎn)費(fèi)），工期6個(gè)月，無試用期?！焙贤男衅陂g，C企業(yè)未為王某繳納社會保險(xiǎn)，王某多次要求未果。2024年10月，王某在施工中被墜落的鋼管砸傷，經(jīng)鑒定為工傷十級。C企業(yè)以“工資已包含社保費(fèi)，工傷責(zé)任由王某自行承擔(dān)”為由拒絕賠償。問題：1.C企業(yè)與王某的勞動合同中“月工資含社會保險(xiǎn)費(fèi)”的約定是否有效？說明理由。（5分）2.王某發(fā)生工傷后，C企業(yè)的抗辯是否成立？說明理由。（5分）3.王某可通過哪些途徑維護(hù)自身權(quán)益？（5分）4.若C企業(yè)未為王某參加工傷保險(xiǎn)，王某的工傷保險(xiǎn)待遇應(yīng)由誰支付？（5分）答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1.B【解析】投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的2%（A錯(cuò)誤）；兩階段招標(biāo)中，第一階段不得要求提交投標(biāo)保證金（C錯(cuò)誤）；投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到撤回通知之日起5日內(nèi)退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息（D錯(cuò)誤）。2.B【解析】標(biāo)的物需要運(yùn)輸?shù)?，出賣人將標(biāo)的物交付給第一承運(yùn)人后，風(fēng)險(xiǎn)由買受人承擔(dān)。但本題中供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場，未交付給買受人，風(fēng)險(xiǎn)由供應(yīng)商承擔(dān)。3.C【解析】建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工，因故不能開工的，可申請延期2次，每次不超過3個(gè)月（A、D錯(cuò)誤）；既不開工又不申請延期的，施工許可證自行廢止（B錯(cuò)誤）。4.B【解析】仲裁協(xié)議約定兩個(gè)以上仲裁機(jī)構(gòu)的，當(dāng)事人可以協(xié)議選擇其中一個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁；當(dāng)事人不能就仲裁機(jī)構(gòu)選擇達(dá)成一致的，仲裁協(xié)議無效。本題中同時(shí)約定仲裁和訴訟，屬于約定不明，仲裁協(xié)議無效。5.D【解析】建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。6.D【解析】轉(zhuǎn)包、違法分包的，承包單位與接受轉(zhuǎn)包、分包的單位承擔(dān)連帶責(zé)任。7.D【解析】企業(yè)破產(chǎn)、倒閉、撤銷的，安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)予以注銷（A錯(cuò)誤）；企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)未發(fā)生死亡事故的，有效期屆滿時(shí)，經(jīng)原發(fā)證機(jī)關(guān)同意，不再審查，有效期延期3年（B錯(cuò)誤）；安全生產(chǎn)許可證有效期為3年（C錯(cuò)誤）。8.B【解析】當(dāng)事人對建設(shè)工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)價(jià)方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價(jià)款。因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對該部分工程價(jià)款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時(shí)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價(jià)款。9.A【解析】續(xù)展申請應(yīng)在期滿前12個(gè)月內(nèi)提出，期滿未辦理的可給予6個(gè)月寬展期（B錯(cuò)誤）；每次續(xù)展注冊的有效期為10年（C錯(cuò)誤）；期滿未辦理續(xù)展手續(xù)的，注冊商標(biāo)自注銷公告之日起失效（D錯(cuò)誤）。10.B【解析】發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款，承包人可停止施工，停工期間的損失由發(fā)包人承擔(dān)。11.B【解析】分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負(fù)責(zé)（A錯(cuò)誤）；分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任（C錯(cuò)誤）；總承包單位對分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任（D錯(cuò)誤）。12.B【解析】建設(shè)單位未及時(shí)移交工程檔案的，由建設(shè)行政主管部門責(zé)令改正，處1萬元以上5萬元以下罰款。13.A【解析】投標(biāo)人不得主動提出澄清（B錯(cuò)誤）；澄清不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容（C錯(cuò)誤）；明顯文字錯(cuò)誤可要求澄清（D錯(cuò)誤）。14.B【解析】被列入“黑名單”的主體，在2年內(nèi)不得參加依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目投標(biāo)。15.D【解析】合理使用年限由設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)文件中注明（A錯(cuò)誤）；合理使用年限不同于最低保修期限（B錯(cuò)誤）；房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程合理使用年限應(yīng)不少于設(shè)計(jì)文件注明的年限（C錯(cuò)誤）。16.B【解析】出借資質(zhì)導(dǎo)致事故的，由實(shí)際施工人（乙公司實(shí)際控制人）承擔(dān)主要責(zé)任，出借方承擔(dān)連帶責(zé)任。17.A【解析】對管轄權(quán)異議裁定不服的，可上訴（B錯(cuò)誤）；異議成立的，法院應(yīng)將案件移送有管轄權(quán)的法院（C錯(cuò)誤）；未提出異議并應(yīng)訴答辯的，視為受訴法院有管轄權(quán)，但違反級別管轄和專屬管轄的除外（D錯(cuò)誤）。18.C【解析】投標(biāo)文件密封不符合要求的，招標(biāo)人應(yīng)拒收（甲無效）；逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)拒收（乙無效）。19.D【解析】以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同，不得約定試用期（D錯(cuò)誤）。20.A【解析】建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。21.A【解析】其他建設(shè)工程的消防設(shè)計(jì)實(shí)行備案抽查制度，備案后可能被抽查（B錯(cuò)誤）；消防設(shè)計(jì)審查由消防設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)實(shí)施（C錯(cuò)誤）；建設(shè)單位應(yīng)在施工前將消防設(shè)計(jì)文件報(bào)消防設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu)審查（D錯(cuò)誤）。22.A【解析】當(dāng)事人約定由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)，第三人不履行債務(wù)或履行債務(wù)不符合約定的，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人承擔(dān)違約責(zé)任。23.A【解析】在文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)工程，工程設(shè)計(jì)方案應(yīng)經(jīng)文物行政部門同意后，報(bào)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)。24.C【解析】未經(jīng)批準(zhǔn)夜間施工的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處5萬元以上10萬元以下罰款。25.B【解析】監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)（A錯(cuò)誤）；監(jiān)理單位對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任（C錯(cuò)誤）；監(jiān)理單位代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督（D錯(cuò)誤）。26.B【解析】用人單位免除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的勞動合同條款無效。27.A【解析】竣工結(jié)算文件由承包人編制，發(fā)包人審核（B錯(cuò)誤）；工程竣工驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行竣工結(jié)算（C錯(cuò)誤）；承包人行使優(yōu)先受償權(quán)需通過法院拍賣（D錯(cuò)誤）。28.C【解析】仲裁協(xié)議約定兩個(gè)以上仲裁機(jī)構(gòu)的，當(dāng)事人可以協(xié)議選擇其中一個(gè)，協(xié)議不成的，仲裁協(xié)議無效（A錯(cuò)誤）；當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)在仲裁庭首次開庭前提出（B錯(cuò)誤）；仲裁協(xié)議未約定仲裁事項(xiàng)的，可補(bǔ)充協(xié)議，達(dá)不成補(bǔ)充協(xié)議的，仲裁協(xié)議無效（D錯(cuò)誤）。29.A【解析】建設(shè)單位要求壓縮合理工期的，處20萬元以上50萬元以下罰款。30.B【解析】建筑工程一切險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人包括業(yè)主（A錯(cuò)誤）；施工企業(yè)職工的工傷保險(xiǎn)屬于強(qiáng)制保險(xiǎn)（C錯(cuò)誤）；工程保險(xiǎn)的投保人可以是建設(shè)單位或施工單位（D錯(cuò)誤）。二、多項(xiàng)選擇題31.ABE【解析】C屬于可撤銷合同，D屬于可撤銷合同。32.ACDE【解析】意外傷害保險(xiǎn)已非強(qiáng)制（B錯(cuò)誤）。33.ABCE【解析】科學(xué)發(fā)現(xiàn)不屬于可授予專利權(quán)的客體（D錯(cuò)誤）。34.ABCDE【解析】均為竣工驗(yàn)收法定條件。35.ACD【解析】投標(biāo)截止后不得撤銷投標(biāo)文件（B錯(cuò)誤）；撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可沒收投標(biāo)保證金（E錯(cuò)誤）。36.ABC【解析】抗辯權(quán)的行使導(dǎo)致合同中止履行（D錯(cuò)誤）；抗辯權(quán)是暫時(shí)性權(quán)利（E錯(cuò)誤）。