建設(shè)工程施工合同糾紛要素式起訴狀參考模板【模板說明】本模板為建設(shè)工程施工合同糾紛專屬要素式起訴狀參考版，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民事訴訟法》及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》編制，契合法院立案核心要求。本模板以“要素清晰、參考性強、簡潔易用”為核心，完整涵蓋起訴必備全部要素，同時提供規(guī)范參考指引，明確各要素填寫要點，無需多余示范內(nèi)容，適用于承包人、發(fā)包人、實際施工人等各類訴訟主體。模板可直接下載填寫，填寫時需保證信息真實、準(zhǔn)確、完整，嚴(yán)格遵循法定格式，無相關(guān)內(nèi)容填“無”，嚴(yán)禁涂改關(guān)鍵信息，避免影響立案效率。一、當(dāng)事人信息（核心要素，必填，填寫要點參考：身份信息需可查，送達(dá)地址需精準(zhǔn)）（一）原告姓名/名稱：________________________身份憑證號：________________________（參考：自然人填居民身份證號，法人/非法人組織填統(tǒng)一社會信用代碼）聯(lián)系電話：________________________（參考：填寫有效手機號，可補充1個備用號，便于法院文書送達(dá)）有效送達(dá)地址：________________________（參考：精確到省、市、區(qū)/縣、街道、樓棟號及門牌號，作為本案唯一法律文書送達(dá)地址）涉案身份：________________________（參考：承包人、發(fā)包人、實際施工人，規(guī)范填寫，與案件事實一致）（二）委托訴訟代理人（無委托則填“無委托訴訟代理人”，不得空缺）姓名：________________________證件號：________________________（參考：律師填執(zhí)業(yè)證號，其他代理人填居民身份證號）聯(lián)系電話：________________________授權(quán)范圍：________________________（參考：明確具體權(quán)限，如代為庭審、簽收文書、變更訴訟請求等，嚴(yán)禁填寫“全權(quán)代理”）（三）被告（按責(zé)任關(guān)聯(lián)度排序，多被告逐一分填，無則填“無”）第一被告（核心責(zé)任主體）姓名/名稱：________________________身份憑證號：________________________聯(lián)系電話：________________________（參考：無法獲取的注明“公開渠道無法查詢”）有效送達(dá)地址：________________________涉案身份：________________________（參考：發(fā)包人、違法分包人、轉(zhuǎn)包人等）關(guān)聯(lián)細(xì)節(jié)：________________________（參考：簡要列明與本案關(guān)聯(lián)及應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的核心事實）第二被告姓名/名稱：________________________身份憑證號：________________________與第一被告責(zé)任關(guān)系：________________________（參考：連帶責(zé)任、按份責(zé)任等，明確責(zé)任承擔(dān)方式）（四）第三人（僅限與本案有直接利害關(guān)系者，無則填“無”）姓名/名稱：________________________聯(lián)系電話：________________________與本案利害關(guān)系：________________________（參考：簡要列明與本案的直接關(guān)聯(lián)，明確參與訴訟的必要性）二、訴訟請求（要素必備，明確、具體、可執(zhí)行，無相關(guān)請求直接刪除，填寫要點參考：金額、標(biāo)準(zhǔn)需明確）1.判令________________（明確被告）向原告支付涉案________________工程（填工程全稱）價款人民幣__________元（小寫：￥__________），本判決生效后______日內(nèi)一次性付清；2.判令________________（明確被告）向原告支付逾期付款利息（或違約金）人民幣__________元（截至______年____月____日），自______年____月____日起至款項全部付清之日止，以未付工程款本金為基數(shù)，按__________標(biāo)準(zhǔn)計算，利隨本清；（參考：標(biāo)準(zhǔn)可填合同約定或法定標(biāo)準(zhǔn)，如一年期LPR倍數(shù)）3.判令原告對涉案________________工程（與第1項工程名稱一致）折價、拍賣、變賣所得價款，在__________元（未付工程款本金）范圍內(nèi)享有建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)；（無則刪除）4.判令________________（明確被告）賠償原告因本案糾紛產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失人民幣__________元；（參考：明確損失明細(xì)，如律師費、停工窩工損失等，無則刪除）5.判令本案全部訴訟費用（包括案件受理費、保全費、公告費等）由________________（明確被告）承擔(dān)。三、事實與理由（要素必備，簡潔明了，精準(zhǔn)支撐訴訟請求，填寫要點參考：圍繞合同、履行、違約展開，邏輯清晰）______年____月____日，原告與________________（核心簽約被告）簽訂《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：__________，如有），雙方約定：原告承建涉案________________工程，工程地點為________________，施工范圍為________________，工程價款共計人民幣__________元，工期______天，工程款支付方式及節(jié)點為________________。上述合同合法有效，雙方依法形成建設(shè)工程施工合同關(guān)系，均應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)。合同生效后，原告按約組織施工，嚴(yán)格遵循設(shè)計圖紙、施工規(guī)范及合同要求，全面履行了施工義務(wù)，無任何違約行為。涉案工程于______年____月____日施工完畢，原告按約提交竣工驗收申請及竣工資料，工程于______年____月____日驗收合格（或被告拖延驗收/擅自使用視為合格）。雙方于______年____月____日完成工程結(jié)算，確認(rèn)最終工程價款為人民幣__________元（或被告拖延結(jié)算，視為認(rèn)可原告提交的結(jié)算金額）。后原告按約催告被告履行付款義務(wù)，但被告________________（明確被告違約事實，如拖欠工程款、拒不履行付款義務(wù)等），其行為已構(gòu)成嚴(yán)重違約，直接侵害了原告的合法權(quán)益，給原告造成了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，為維護(hù)自身合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴院提起訴訟，懇請貴院依法查清案件事實、分清責(zé)任，公正裁判，支持原告全部訴訟請求。四、證據(jù)清單（要素必備，簡要列明，確保證據(jù)鏈完整，填寫要點參考：證據(jù)與訴求、事實對應(yīng)，明確證明目的）1.《建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議（如有）；（證明目的：原、被告存在合法施工合同關(guān)系及雙方核心約定）2.工程施工相關(guān)材料（如開工報告、施工日志、監(jiān)理記錄等）；（證明目的：原告按約履行施工義務(wù)）3.工程驗收相關(guān)材料（如竣工驗收申請、竣工驗收報告等）；（證明目的：涉案工程驗收合格或視為合格）4.工程結(jié)算相關(guān)材料（如結(jié)算單、結(jié)算資料簽收記錄等）；（證明目的：雙方結(jié)算情況或被告拖延結(jié)算事實）5.工程款支付憑證（如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)等）；（證明目的：被告已支付工程款金額及尚欠金額）6.催告相關(guān)材料（如催告函、快遞簽收憑證、溝通記錄等）；（證明目的：原告已履行催告義務(wù)）7.當(dāng)事人主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照、身份證、工商信息等）；（證明目的：各方訴訟主體適格）8.經(jīng)濟(jì)損失相關(guān)證據(jù)（如有，如律師費發(fā)票、損失證明等）；（證明目的：原告因被告違約產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失）9.其他證據(jù)：________________________（證明目的：________________________）。五、尾部及附項（嚴(yán)格遵循法定格式，填寫要點參考：法院、簽名、份數(shù)需規(guī)范）此致________________________人民法院（參考：填寫涉案工程所在地人民法院，遵循專屬管轄規(guī)定）起訴人（簽名/蓋章）：________________________（參考：自然人親筆簽名按手?。环ㄈ?非法人組織加蓋公章+法定代表人/主要負(fù)責(zé)人簽名按手?。┓ǘù砣?主要負(fù)責(zé)人（簽名，法人/非法人組織填寫，自然人不填）：________________________起訴日期：______年____月____日（參考：填寫提交起訴狀當(dāng)日日期，格式規(guī)范，不得涂改）附：1.本起訴狀副本______份（參考：份數(shù)=被告人數(shù)+第三人人數(shù)+1份）；2.證據(jù)副本______份（參考：與起訴狀副本份數(shù)一致，按證據(jù)清單順序裝訂）；3.當(dāng)事人主體資格證明復(fù)印件______份；4.委托訴訟代理人相關(guān)材料（如有）復(fù)印件______份（參考：包括授權(quán)委托書、律師執(zhí)業(yè)證復(fù)印件等）；5.送達(dá)地址確認(rèn)書1份?！咎顚憛⒖贾敢?.本模板為參考性要素式模板，各空白項需結(jié)合實際案件信息如實填寫，無相關(guān)內(nèi)容的條款直接刪除，不得保留空白；2.當(dāng)事人身份信息需嚴(yán)格核對原件，身份憑證號、有效送達(dá)地址、聯(lián)系電話不得錯填、遺漏，確保法院有效送達(dá)法律文書；3.訴訟請求需明確具體，工程款、利息、損失等金額需同時填寫大寫和小寫，避免歧義，利息/違約金計算標(biāo)準(zhǔn)需清晰可執(zhí)行；4.事實與理由需圍繞“合