1 證據(jù)材料的說明 一、 I 1.1I1.3證據(jù)說明 政府有關(guān)部門對(duì)芍藥居小區(qū) 2-08 樓工程的合法審批文件和頒發(fā)的許可證 二、 I 1.4證據(jù)說明 : A. 簽約日期 :1993年 4月 20日承包方式 :包工包料 B. 質(zhì)量等級(jí) :市優(yōu)質(zhì)工程 C. 合同造價(jià) :7660440元 D. 違約金 :按工程造價(jià)的萬分之二交付違約金 E. 合同價(jià)款調(diào)整 : 1、 本市發(fā)的 93年政策性調(diào)價(jià)文件 ； 2、 概算定額中的參考價(jià)暫估價(jià)按市定額管理處有關(guān)規(guī)定調(diào)整 ； 3、 鋼材、木材、水源有甲方協(xié)助聯(lián)系，提供資源，乙方負(fù)責(zé)購(gòu)買、運(yùn)輸、差價(jià)由甲方負(fù)責(zé)，乙方在 4 月 15 日前提出材料的品種、數(shù)量、 供應(yīng)時(shí)間。 G.乙方提交竣工圖的時(shí)間和分?jǐn)?shù) :接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 3 天內(nèi)組織竣工驗(yàn)收。 上述內(nèi)容說明合同的簽約事實(shí)并結(jié)合其 電子印章 電子簽名 電子簽名軟件 化妝品進(jìn)貨渠道 公文傳輸系統(tǒng)： 他證據(jù)證明被上訴人的違約行為的法律依據(jù)和審核意見書的錯(cuò)誤。 三、 I 1.5證據(jù)說明 證明上訴人按建筑施工合同的規(guī)定履行合同規(guī)定開工前的義務(wù)，而被上訴人未履行合同規(guī)定義務(wù)，拖延了開工時(shí)間。 2 四、 I 1.6證據(jù)說明 證 明被上訴人基礎(chǔ)工程拖延工期的時(shí)間。 五、 I 1.7I 1.8 證據(jù)說明 證明上訴人按工程進(jìn)度履行付款的情況。 六、 I 1.9I 1.10證據(jù)說明 通過工程進(jìn)度表證明被上訴人拖延工期。 七、 I 1.11證據(jù)說明 93年 1月 10日甲乙雙方及設(shè)計(jì)單位洽商 2-08樓加層問題。 八、 I 1.12I 1.13證據(jù)說明 證明設(shè)計(jì)委托要求樓高不得超過 20 米及加層限制 2.4 米 .旨在說明按照設(shè)計(jì)要求 2-08樓樓高不應(yīng)超過 20米，結(jié)合 I 3.1I 3.8證據(jù)材料整體進(jìn)行說明。 九、 I 1.14證據(jù)說明 證明上訴人堅(jiān)持原加層包死價(jià)格 130萬元的說明。 十、 I 1.15 證據(jù)說明 證明被上訴人不適當(dāng)履行合同的證據(jù)材料。 十一、 I 1.16及 I 6.1證據(jù)說明 證明被上訴人甩項(xiàng)竣工的事實(shí)及結(jié)合 I 6.1證據(jù)的甩項(xiàng)竣工具體明細(xì)表，其甩項(xiàng)應(yīng)扣減相應(yīng)工程款。 十二、 I 1.18 、 I 19證據(jù)說明： 證明五建不履行協(xié)議義務(wù)，拒絕送交市預(yù)算審查處仲裁的事 3 實(shí)。 十三、 I 2.1、 I 2.2、 II 1、 II 2、 II 3證據(jù)說明： 證明未封陽(yáng)臺(tái)建筑面積為 13669平方米，加上封陽(yáng)臺(tái)面積為14453.66平方米 ；同時(shí)，證明封陽(yáng)臺(tái)工程為上訴人自負(fù)費(fèi)用完成。因此，被上訴人不應(yīng)收取 14453.66 13669 平方米 =784.48 平方米封陽(yáng)臺(tái)的面積工程費(fèi)。 十四、 I 3.1證據(jù)說明 經(jīng)質(zhì)監(jiān)站測(cè)量證明被上訴人未完成原洽商增加地下室內(nèi)層高 30CM 的工程，僅施工增加至 7CM及 3.3CM。 十五、 I 3.2I 3.7證據(jù)說明 上述證據(jù)說明 2-08樓檐高不超過 20米，鑒定機(jī)關(guān)有責(zé)任評(píng)述該樓高的依據(jù)。 十六、 I 4.2證據(jù)說明 證明材料墊付款事實(shí) ，并結(jié)合上訴人復(fù)審意見材料進(jìn)一步說明。 十七、 I 5.1、 I 5.2、 I 5.3、 II 7證據(jù)說明 證明上訴人決算書上反映的實(shí)抽鋼筋量 477.82 噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于審核書 630多噸的實(shí)抽鋼筋量。結(jié)合基礎(chǔ)工程概算書的鋼筋用量和磚混結(jié)構(gòu)工程造價(jià)實(shí)例，進(jìn)一步證明市核書實(shí)抽鋼筋數(shù)量令人質(zhì)疑。 十八、 I 6.2證據(jù)說明 證明被上訴人擅自將 KB板改為 YB板的違約事實(shí)，結(jié)合鋼筋用量證據(jù)說明其因低價(jià)定購(gòu) YB板而構(gòu)成不當(dāng)?shù)美氖聦?shí)。 4 十九、 I 6.3證據(jù)說明 證明三通一平中通水、通電由上訴人完成，被上訴人不應(yīng)計(jì)取上述費(fèi)用。 二十、 I 6.4證據(jù)說明 證明防水工程由上訴人承擔(dān)的事實(shí)，應(yīng)在工程結(jié)算中扣除。 二十一、 I 6.5證據(jù)說明 證明上訴人確認(rèn)的水泥 270/噸價(jià)格。 二十二、 I 6.7證據(jù)說明 證明 16樘、 18樘因五建提供尺寸的錯(cuò)誤，造成損失的事實(shí)，該損失應(yīng)由被上訴人負(fù)擔(dān)。 二十三、 I 6.8證據(jù)說明 結(jié)合 I 1.4證