建筑工程勞務(wù)公司承包合同違約拒絕執(zhí)行篇一工程勞務(wù)承包合同建筑公司對勞務(wù)公司的建筑工程勞務(wù)承包合同（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、四川省建筑管理條例及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信、互利互惠的原則，結(jié)合施工生產(chǎn)需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本勞務(wù)合同。一、工程概況1、工程名稱工程。2、工程地點。3、建筑面積M2按實際工作量結(jié)算；4、工作內(nèi)容（1）、工程（勞務(wù)）承包的區(qū)域從基礎(chǔ)地梁開始包括鋼筋工程、模板工程，砼攪拌、澆筑，砌體、抹灰、土方回填及所有墊層，地坪面層，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保護層澆筑，外墻磚粘貼及清潔，內(nèi)、外架搭拆，四口五臨邊防護，安全設(shè)施的搭拆和防護以及交房時的清潔工作等。（2）、具體承包范圍1）、人工費指承包本工程承包范圍施工圖（含建施、結(jié)施設(shè)計變更單、工程增減、審圖紀要、設(shè)計補充說明等）的工作內(nèi)容。主要分部分項為砌筑、抹灰、鋼筋、砼、模板、腳手架子、地坪、屋面、公共部分裝飾并含室外散水以內(nèi)的環(huán)境工程等。立面范圍從地梁下口到房屋頂總標高，至竣工交付使用除水電安裝、內(nèi)墻涂料、室內(nèi)地磚、防水、門窗安裝、樓梯欄桿、玻璃、鋁合金卷簾門以外的所有工作。以及安裝文明施工用工，相關(guān)工序的配合工作。2）、輔料費各種型號的鐵絲、鋼筋綁扎絲、電焊條、焊劑、鐵釘、抬杠、各種繩、灰桶灰盤、尺枋、靠尺、切割機、切割片、沖擊鉆、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩條布等輔材的費用。3）、機械費包括砼攪拌機、砂漿攪拌機、鋼筋加工機具、木工加工機具和塔吊等設(shè)備的租金或購臵費。4）、模板費指各種模板及扣件租賃和購臵運輸?shù)荣M用以及各種對拉片和對拉螺栓由乙方自行負責(zé)購買費用。5）、腳手架費指鋼管和配套扣件的租賃和購臵運輸?shù)荣M用等。超定額損耗的賠付、竹跳板的搭拆按規(guī)定堆碼，各種安全防護架、砌筑架、裝飾架、四口五臨邊防護，上料平臺和卸料平臺的搭拆，日常維護以及需要反復(fù)搭拆的各種架子，因施工中出現(xiàn)異常情況確保施工能繼續(xù)進行需要搭設(shè)輔助生產(chǎn)設(shè)施的便道，提供安裝及其它相關(guān)工序的腳手架等費用。6）、安全文明施工費指工程必須購臵的安全帽、安全帶、職工勞保安全保護用品和發(fā)生工傷事故處理及連帶的行政經(jīng)濟處罰的專項費用等以上費用，施工通道維修清潔、車輛沖洗，因工地安全文明施工未達到安全文明條例而被市、區(qū)相關(guān)部門及監(jiān)理、業(yè)主的經(jīng)濟處罰，同時承擔(dān)包括業(yè)主對總承包公司簽訂總承包合同中相關(guān)的經(jīng)濟處罰條款中的相應(yīng)責(zé)任。7）、管理費指乙方保衛(wèi)人員、施工員、安全員，質(zhì)檢員、材料員等的工資，辦公桌椅、電腦、筆墨紙張、各種技術(shù)表格等辦公用品采購費和職工個人勞保等不可預(yù)見費、工人暫住證費用等。8）、稅金本工程稅金由乙方向甲方提供稅票。9）、工程質(zhì)量、安全驗收標準本工程質(zhì)量等級為合格并一次性驗收通過。各分部分項工程的工程質(zhì)量，按施工圖及有關(guān)技術(shù)文件要求以及國家現(xiàn)行建筑規(guī)范文件為準。乙方完工后必須提供所完工作的自檢記錄與施工記錄報甲方質(zhì)檢部門復(fù)審，經(jīng)甲方項目經(jīng)理、管理人員到現(xiàn)場對各分部分項工程進行檢查，認定質(zhì)量安全檢查結(jié)果符合驗收規(guī)范后方能進行結(jié)算。各分項工程及單位工程驗收必須一次性合格，否則因此發(fā)生的相關(guān)費用均由乙方負責(zé)，業(yè)主對甲方質(zhì)量、安全有約束的合同條款對乙方具有相同的約束力。10）、對乙方的違約責(zé)任及處罰乙方在施工過程中如發(fā)生材料浪費現(xiàn)象，甲方論其情節(jié)輕重對乙方違反合約的行為進行每次100500元/次的處罰，同時乙方必須全額賠償材料費。乙方在施工過程中如發(fā)生不服從甲方管理人員提出來的正確意見現(xiàn)象甲方論其情節(jié)輕重對乙方違反合約的行為進行100500元/次的處罰，同時要求乙方當事人必須對甲方管理人員道歉。乙方在施工現(xiàn)場發(fā)生打架斗毆，甲方論其情節(jié)輕重對其進行每次100500元/次的處罰，同時要求乙方必須對當事人予以開除不得在本施工現(xiàn)場繼續(xù)工作。乙方凡有不適應(yīng)高處作業(yè)者（心臟病、高血壓、癲癇、貧血病等）以及16周歲以下未成年者、55周歲以上的老年工及女工，不準隨隊入現(xiàn)場施工，兒童不準進入施工現(xiàn)場，如有違反，甲方對乙方違反合約的行為進行每次100元/次的處罰并將當事人立即驅(qū)逐出場。乙方施工人員在施工場地不準私自燒火煮飯，更不允許燒柴火或電爐、電飯鍋，如被甲方或保衛(wèi)人員發(fā)現(xiàn)將處以200500元/次處罰。以上處罰內(nèi)容在乙方簽訂合同后已表示同意，如以后施工過程中發(fā)生上述現(xiàn)象甲方不需乙方簽字認可，可直接從乙方合同履約金或工程進度款中扣出。（2）、材料控制及獎罰鋼筋損耗按甲方管理人員審核后的配筋表總量加2損耗作為全部使用量，廢鋼筋允許量為甲方審核后的配筋表總量的06，節(jié)約鋼材按市場價的40對乙方給予獎勵，超用部分按市場價的100給予賠償。其它材料限額使用，超出施工預(yù)算量由乙方向甲方按市場價格予以賠償。（3）、勞動力與施工管理乙方按甲方施工組織設(shè)計與施工計劃書合理組織勞動力。必須完成甲方指定的月、旬計劃。乙方施工人員參與月計劃的編排，參加項目部技術(shù)人員質(zhì)量安全工作會議，作為甲方項目部在編管理人員。乙方勞動力不能滿足施工進度時經(jīng)甲方三次書面通知仍未改變，甲方可代為乙方安排勞動力，所產(chǎn)生費用由乙方支付。工人工資按議價開支計算。乙方現(xiàn)場配備的施工員、安全員、質(zhì)檢員等管理人員除必須具備個人資格外，還應(yīng)落實崗位職責(zé)獨立完成相應(yīng)的技術(shù)崗位工作并簽訂崗位責(zé)任書。如乙方不按規(guī)定安排此相應(yīng)的管理人員，由甲方代替管理，但工資在乙方工程款中扣除。（4）、工程量計算規(guī)則按施工圖建施與結(jié)施圖面積計算。（5）、工傷事故處理乙方在施工中必須做好安全生產(chǎn)，文明施工，如在施工中出現(xiàn)一切大小安全事故問題，概由乙方負責(zé)，甲方不負任何法律責(zé)任及經(jīng)濟責(zé)任，如有人員傷亡現(xiàn)象，由乙方承擔(dān)傷亡名額。（6）工程質(zhì)保金甲方按乙方所承擔(dān)本工程合同暫定總價的3收取工程質(zhì)保金，待工程竣工交付使用壹年后全部無利息由甲方返還給乙方。在工程保修期間乙方接甲方維修通知24小時后無任何措施，甲方可以聘用其它人員進行處理，所發(fā)生費用雙倍從乙方工程質(zhì)保金中扣除。二、工期乙方在施工中必須按甲方所安排的工期按時保質(zhì)保量完成任務(wù)，具體工期安排待工程開工后，由甲方再做具體工期安排。三、單價情況單價按建施、結(jié)施圖紙建筑面積進行結(jié)算按包干價每平方米元結(jié)算。四、付款方式按甲方與建設(shè)單位的合同執(zhí)行。五、雙方責(zé)任1、甲方責(zé)任（1）、向乙方進行圖紙（含設(shè)計變更通知單、技術(shù)變更核定單）施工方案、定位放線、測量、試驗等技術(shù)交底以及下達該工程安全質(zhì)量措施和技術(shù)標準，并做好相應(yīng)記錄。（2）、隨時進行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、評定。（3）、負責(zé)處理因設(shè)計變更、質(zhì)量不符合要求等因素造成的質(zhì)量事故。（4）、甲方應(yīng)向乙方提供住宿、飲食、衛(wèi)生、文化等生活設(shè)施。（5）、甲方對乙方支付農(nóng)工工資進行監(jiān)督，督促乙方依法支付農(nóng)工工資。2、乙方的責(zé)任（1）、乙方從事勞務(wù)作業(yè)應(yīng)接受甲方的統(tǒng)一管理并對所承包的勞務(wù)作業(yè)的施工質(zhì)量向甲方負責(zé)，乙方必須由自有作業(yè)人員完成該合同所有承接的勞務(wù)作業(yè)，不得分包或轉(zhuǎn)讓。（2）、乙方必須每月造農(nóng)工工資表，在甲方按合同未到付款時間時乙方必須墊資按月發(fā)放農(nóng)工工資，乙方應(yīng)按月按時造農(nóng)工工資表，按當月實際發(fā)生的農(nóng)工工資的100支付農(nóng)工。農(nóng)工領(lǐng)取工資后所簽名加蓋手印的工資表交項目部一份保留底備查。（3）、乙方必須服從甲方的質(zhì)量、生產(chǎn)進度和安全方面的工作安排，施工中嚴格按甲方提供的施工圖（含設(shè)計變更通知單、技術(shù)變更核定單）和技術(shù)交底要求。操作規(guī)程偷工減料、粗制濫造、不聽指揮等原因造成的質(zhì)量事故由乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。對管理人員和監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出的整改意見認真落實。（4）、乙方在工程中無故完不成任務(wù)，不服從甲方安排，無理取鬧，有意找甲方麻煩，在甲方教育罰款等均無效的情況下甲方有權(quán)勒令乙方強行退場，并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失，甲方有權(quán)扣留乙方工地的一切設(shè)備作為對乙方債權(quán)債務(wù)的清理及賠付。（5）、乙方必須確保農(nóng)忙和節(jié)假日期間的施工所需勞動力，否則甲方有權(quán)要求乙方退場、更換隊伍，并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。（6）、乙方必須保證在甲方交待的時間內(nèi)完成指定的工作任務(wù)，延誤工期自愿接受甲方處罰。（7）、乙方必須按照進度計劃要求配備相應(yīng)的保障任務(wù)的施工人員及措施。（8）、乙方有責(zé)任配合其它各工種的施工，不得影響后續(xù)工序施工，并盡量為后續(xù)工序的施工創(chuàng)造條件。（9）、接受甲方的質(zhì)量檢查評定，如質(zhì)量不合格造成的返工，應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，人工費超支及材料損失均由乙方自行負責(zé)。（10）、指定專人負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，作好質(zhì)量自檢工作，自檢合格后向甲方申請復(fù)檢，復(fù)檢合格后方能進行下道工序施工。（11）、乙方有責(zé)任配合甲方施工現(xiàn)場的安全文明施工和現(xiàn)場各種材料的管理工作，乙方在施工過程中如有損壞施工物資的現(xiàn)象，甲方有權(quán)對乙方進行罰款處理。（12）、乙方在施工過程在每一道工序應(yīng)做到工完場清。（13）、按計劃耗用各種材料量，材料量按圖算加定額損耗。超量全賠，節(jié)約獎勵。（14）、環(huán)境和文物保護乙方應(yīng)在施工中保護施工作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境，避免和減少由于施工方法不當引起的環(huán)境污染和噪聲擾民。如有違反甲方及上級下發(fā)的有關(guān)環(huán)保條例的行為，甲方按有關(guān)規(guī)定嚴格處罰。在施工作業(yè)中發(fā)現(xiàn)文物或有考古地質(zhì)研究價值的物品時，乙方應(yīng)采取有效措施，并立即通知甲方，甲方在收到通知后及時與建設(shè)單位及有關(guān)管理部門協(xié)商形成處理意見。（15）、乙方應(yīng)將農(nóng)工工資直接發(fā)放給農(nóng)工本人。乙方支付農(nóng)民工工資應(yīng)編制工資支付表，如實記錄支付時間、支付對象、支付數(shù)額等工資支付情況以備甲方以及國家相關(guān)部門審查。六、工程質(zhì)量乙方必須保證所承擔(dān)的工程項目的質(zhì)量符合國家施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，盡量做到?jīng)]有返工現(xiàn)象，給甲方施工員及監(jiān)理部門檢驗后，如有需要返工的應(yīng)立即返工，并承擔(dān)甲方所損耗的材料損失。七、安全（1）、甲、乙雙方分別確定甲方，乙方為安全負責(zé)人。（2）、在施工中，甲方應(yīng)貫徹執(zhí)行JG5999標準及公司制訂的安全生產(chǎn)管理辦法，嚴禁違章操作，有權(quán)制止施工現(xiàn)場的違章操作，違章作業(yè)。（3）、甲、乙雙方應(yīng)嚴格遵守重慶市人民政府關(guān)于加強承包生產(chǎn)和工程中的規(guī)篇二某公司與被執(zhí)行人某公司與某冶一公司勞務(wù)承包合同糾紛一案某公司與被執(zhí)行人某公司與某冶一公司勞務(wù)承包合同糾紛一案_（2011）潭中執(zhí)復(fù)字第25號執(zhí)行裁定書申請復(fù)議人某建筑安裝工程有限公司。法定代表人梁某，總經(jīng)理。委托代理人駱某，某律師事務(wù)所律師。委托代理人胡某，某律師事務(wù)所律師。申請執(zhí)行人某公司。法定代表人張某，董事長。被執(zhí)行人某公司，住所地湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處。法定代表人范險峰，經(jīng)理。被執(zhí)行人某冶集團分某分公司。法定代表人劉某，董事長。申請復(fù)議人某建筑安裝工程有限公司（不服湘鄉(xiāng)市人民法院（以下簡稱湘鄉(xiāng)市法院）作出的（2010）湘法執(zhí)異字第3442號執(zhí)行裁定，向本院申請復(fù)議，2011年8月17日，本院立案審查。本院受理后，依法組成合議庭進行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。湘鄉(xiāng)市法院認為，該院依法向肇慶某公司送達執(zhí)行裁定及協(xié)助執(zhí)行通知書后，肇慶某公司有義務(wù)協(xié)助該院扣留、提取被執(zhí)行人某冶集團分某分公司的工程勞務(wù)款。因肇慶某公司沒有協(xié)助該院提取被執(zhí)行人某冶一公司在該公司的工程勞務(wù)款，該院裁定扣劃肇慶某公司的銀行存款是正確的，因此而產(chǎn)生延期支付工程勞務(wù)款的利息、發(fā)生的執(zhí)行費用也應(yīng)由肇慶某公司承擔(dān)。申請復(fù)議人肇慶某公司稱，一、湘鄉(xiāng)市法院作出的執(zhí)行裁定及協(xié)助執(zhí)行通知書在認定該公司與某冶一公司之間是否存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的問題上事實不清。本案中，該公司與某冶一公司之間既沒有結(jié)算憑證，也沒有相關(guān)法律文書確權(quán)，不能確定某冶一公司在該公司享有到期債權(quán)160000元。二、湘鄉(xiāng)市法院未依法定程序向該公司送達執(zhí)行裁定及協(xié)助執(zhí)行通知書。本案中，簽收湘鄉(xiāng)市法院執(zhí)行裁定及協(xié)助執(zhí)行通知書的廖少雄，既非該公司的員工，也非該公司訴訟代理人及指定代收人，廖少雄簽收湘鄉(xiāng)市法院送達的法律文書對該公司不發(fā)生法律效力。請求本院撤銷湘鄉(xiāng)市法院作出的（2010）湘法執(zhí)裁字第3441號執(zhí)行裁定、（2010）湘法執(zhí)異字第3442號執(zhí)行裁定、以及相應(yīng)的協(xié)助執(zhí)行通知書，并責(zé)令湘鄉(xiāng)市法院退還扣劃該公司的銀行存款175000元。本院經(jīng)審查查明，湘鄉(xiāng)市法院在執(zhí)行申請執(zhí)行人某公司與被執(zhí)行人某公司、被執(zhí)行人某冶一公司勞務(wù)承包合同糾紛一案過程中，被執(zhí)行人某冶一公司向湘鄉(xiāng)市法院提供財產(chǎn)線索稱，2007年4月1日，該公司與肇慶某公司（項目代理人廖少雄）簽訂了分包肇福糧食收儲有限公司鋼筋砼筒倉工程的協(xié)議書及工程分包補充合同。該公司分包肇慶某公司的鋼筋砼筒倉工程已竣工。2008年1月19日，該公司與肇慶某公司對分包工程進行結(jié)算，肇慶某公司尚欠該公司工程款363958元。2010年12月14日，湘鄉(xiāng)市法院向肇慶某公司項目代理人廖少雄送達（2010）湘法執(zhí)裁字第344號執(zhí)行裁定及（2010）湘法執(zhí)字第344號協(xié)助執(zhí)行通知書，責(zé)令肇慶某公司協(xié)助扣留、提取被執(zhí)行人某冶一公司在鋼筋砼筒倉工程中的勞務(wù)款160000元。事后，肇慶某公司既未協(xié)助湘鄉(xiāng)市法院提取該筆工程勞務(wù)款，也確未向湘鄉(xiāng)市法院提出異議。2011年5月19日，湘鄉(xiāng)市法院作出（2010）湘法執(zhí)裁字第3441號執(zhí)行裁定，在有關(guān)銀行的協(xié)助下，扣劃肇慶某公司的銀行存款175000元。本院審查后認為，2007年4月1日，肇慶某公司與某冶一公司簽訂肇福糧食收儲有限公司鋼筋砼筒倉工程協(xié)議及工程分包補充合同時，肇慶某公司的代理人是廖少雄，從該協(xié)議及合同的內(nèi)容來看廖少雄是肇慶某公司該項目的實際負責(zé)人，代理肇慶某公司處理該項目的驗收、結(jié)算、債權(quán)債務(wù)清理等事宜。2008年1月19日，廖少雄與某冶一公司對分包工程進行結(jié)算，某冶一公司在肇慶某公司有到期工程款363958元。2010年12月14日，湘鄉(xiāng)市法院向肇慶某公司該項目代理人廖少雄直接送達了提取某冶一公司在該項目中的到期工程勞務(wù)款160000元的執(zhí)行裁定及協(xié)助執(zhí)行通知書，廖少雄已予簽收。廖少雄有權(quán)代理肇慶某公司處理該項目的債權(quán)債務(wù)事項，湘鄉(xiāng)市法院送達法律文書的程序合法。肇慶某公司接到湘鄉(xiāng)市法院的協(xié)助執(zhí)行通知書以后，既未在法定期限內(nèi)向湘鄉(xiāng)市法院提出異議，也確未協(xié)助湘鄉(xiāng)市法院提取該筆工程勞務(wù)款項，湘鄉(xiāng)市法院裁定扣劃肇慶某公司銀行存款的執(zhí)行行為亦無不當。但是，湘鄉(xiāng)市法院責(zé)令肇慶某公司協(xié)助提取某冶一公司工程勞務(wù)款金額為160000元，肇慶某公司承擔(dān)支付的范圍也只是160000元，湘鄉(xiāng)市法院責(zé)令肇慶某公司承擔(dān)延期支付工程勞務(wù)款所產(chǎn)生的銀行利息、發(fā)生的執(zhí)行費用是沒有法律依據(jù)的。依照中華人民共和國民事訴訟法第二百零二條、最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法執(zhí)行程序若干解釋第八條、第九條的規(guī)定，裁定如下一、撤銷湘鄉(xiāng)市人民法院作出的（2010）湘法執(zhí)異字第3442號執(zhí)行裁定。二、將湘鄉(xiāng)市人民法院作出的（2010）湘法執(zhí)裁字第3441號執(zhí)行裁定中扣劃協(xié)助執(zhí)行人某建筑安裝工程有限公司在中國工商銀行肇慶第一支行帳戶2017002119024560370上的存款幣175000元整至湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院的內(nèi)容變更為扣劃協(xié)助執(zhí)行人某建筑安裝工程有限公司銀行存款160000元。三、責(zé)令湘鄉(xiāng)市人民法院返還扣劃協(xié)助執(zhí)行人某建筑安裝工程有限公司的銀行存款15000元。本裁定書送達后即發(fā)生法律效力。審判長劉涌審判員陳志雄審判員鄒湘輝二O一一年十月十七日代理書記員徐曾附本案適用的法律條文中華人民共和國民事訴訟法第二百零二條當事人、利害關(guān)系人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，可以向負責(zé)執(zhí)行的人民法院提出書面異議。當事人、利害關(guān)系人提出書面異議的，人民法院應(yīng)當自收到書面異議之日起十五日內(nèi)審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回。當事人、利害關(guān)系人對裁定不服的，可以自裁定送達之日起十日內(nèi)向上一級人民法院申請復(fù)議。篇二建設(shè)工程施工勞務(wù)承包施工合同建設(shè)工程施工（勞務(wù)）承包施工合同甲方XX建筑工程有限責(zé)任公司乙方XX建筑工程開發(fā)有限公司經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，乙方自愿承擔(dān)由甲方（總）承包的XX外國語實驗學(xué)校（一期）工程施工的勞務(wù)工作。為了該工程的順利實施和按期竣工交付，進一步明確雙方的責(zé)、權(quán)、利，甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，結(jié)合中華人民共和國合同法、建筑法的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立如下合同條款一、工程概況1工程名稱XX外國語實驗學(xué)校（一期）工程2工程地址XX縣城南區(qū)二、工程主要承包內(nèi)容及范圍完成甲方提供的全套施工圖紙、技術(shù)核定單、設(shè)計變更、圖紙會審紀要上的有關(guān)全部施工內(nèi)容其中不包含保溫隔熱工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、防水工程、塑鋼門窗工程、幕墻、室內(nèi)膩子涂料、真石漆、欄桿工程、室內(nèi)天棚吊頂工程等，包含現(xiàn)場規(guī)整與清理、200米范圍內(nèi)地面水平運輸、材料的節(jié)約、與其他隊伍配合等內(nèi)容。施工場地硬化、排水溝、截水溝、沉砂池、加工棚、保管房、臨時活動板房甲方只提供150M2。其它均由勞務(wù)公司自行修建搭設(shè)含甲方、監(jiān)理辦公室等各種臨時設(shè)施的搭建、拆除以及工程結(jié)束時現(xiàn)場的清理及建渣外運（棄），使施工現(xiàn)場達到（或滿足）規(guī)范化施工管理的要求；施工現(xiàn)場一切機具設(shè)備搭設(shè)及安裝（含塔吊及其基礎(chǔ)）；施工現(xiàn)場一切腳手架、圍護架、施工圍欄（墻）、安全防護的搭建和拆除；混凝土、鋼筋、磚等施工原材料所需一切試驗檢驗樣品的制作和送檢；安全生產(chǎn)及勞動保護用品的備制；基礎(chǔ)工程的地基釬探和基礎(chǔ)土方撿底清理；工程一切鋼筋制作安裝；模板制作、安裝拆除；混凝土澆注及養(yǎng)護（包括砂、石材料沖洗）；砌磚抹灰工程（含植筋、鋼絲網(wǎng)錨掛）；樓地面；水電預(yù)留洞模板制作、安裝并分二次細石砼澆筑且管道周邊留20MM凹槽及裝飾工程包括其他工種作業(yè)結(jié)束后的修補、修（復(fù)）善工作，組織工程所需的一切模板材料、腳手架材料、鐵釘、綁扎絲、焊條焊劑等按施工進度提前入場供施工現(xiàn)場使用并承擔(dān)其費用（其中室內(nèi)天棚均采用清水模板不抹灰，直接吊頂或噴涂料，若天棚達不到平整度，造成的一切返工費用均由乙方負責(zé)）；承擔(dān)工程所需的一切周轉(zhuǎn)材料（含模板、木枋、腳手架、臨時設(shè)施）的租賃、運輸、保管、歸還、損壞或遺失補充等所發(fā)生的費用；承擔(dān)施工過程中有可能發(fā)生的自然災(zāi)害或突發(fā)事件而采取應(yīng)急處理措施所發(fā)生的一切費用。該工程甲方采取總價包干的形式，以包工的方式承包給乙方。要求承包隊伍具備勞務(wù)承包資質(zhì)，主要工種要有建委要求的上崗證書如施工員證、質(zhì)檢員、安全員、機械管理員、測量員證等上報甲方，并且編制人員花名冊交甲方存檔備查。三、工程價款、支付方式及其他雙方議定工程價款實行固定合同價（人民幣）一次性包干，含設(shè)計變更、技術(shù)核定單、圖紙會審紀要按建筑面積計價綜合包干價375元/M2（實際施工商砼時包干價）或綜合包干價390元/M2實際施工自拌砼時包干價，工程由乙方墊資開工。31、工程價款支付方式主體二樓封頂后開始支付，按照已完工程量每平方米支付雙方議定工程價款的30，以此類推，以后每完成兩層樓支付一次。32、砌體工程每施工完成2層（最后一次至屋面封頂）后，按照已完工程量每平方米支付雙方議定工程價款的20，以此類推，以后每完成兩層樓支付一次。33、裝飾、安裝等所有剩余工程每施工完成2層（最后一次至全部裝飾工程結(jié)束）后，每平方米按照已完工程量雙方議定工程價款的30進行支付。34、單棟竣工驗收后，支付到已完成工程量的90，剩余工程款待綜合驗收合格，雙方工程結(jié)算確認后30日內(nèi)支付至工程結(jié)算價的97，剩余的3作為工程質(zhì)量保修金。工程保修金從工程竣工之日起滿兩年后且乙方按國家規(guī)定全面履行保修的責(zé)任和義務(wù)后無息結(jié)清，在30日內(nèi)全部支付。35、每次工程進度款支付均由甲方現(xiàn)場負責(zé)代表按實際完成的合同約定建筑面積計算工程價款。四、甲方責(zé)任41、甲方有權(quán)對乙方進行資格審查，對乙方違反合同條款內(nèi)容實施處罰，經(jīng)濟賠償及辭退的權(quán)力。42、甲方根據(jù)工程要求，安排乙方實施工程承包內(nèi)容，乙方應(yīng)無條件遵照執(zhí)行。43、甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件，并按勞務(wù)合同約定支付勞務(wù)費。44、甲方對乙方提供來的施工作業(yè)人員實行實名制，建立健康狀況檔案，對有殘疾及智力障礙的作業(yè)人員一律清退，不得入場施工。45、指導(dǎo)乙方開展工作，按工程進度適時購進工程材料供乙方使用，負責(zé)基礎(chǔ)土（石）方的挖、運、回填工作（不包括基礎(chǔ)土方200MM以內(nèi)的撿底清理，撿底清理由乙方負責(zé)），協(xié)調(diào)相關(guān)各部門之間的關(guān)系。根據(jù)工程進度需要，適時進行工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、周邊防護、文明施工、環(huán)境保護等事項的檢查、檢驗、檢測工作。并提出相應(yīng)的調(diào)整、改進、完善措施和辦法，由乙方負責(zé)無條件整改（該費用包括在勞務(wù)總合同價內(nèi)）。46、甲方負責(zé)二級配電箱、自來水接口到每幢樓一層入口處，樓層內(nèi)三級配電箱及施工照明、樓層養(yǎng)護用水均由乙方負責(zé)。五、乙方責(zé)任51、乙方必須向甲方提交符合承包的勞務(wù)資質(zhì)，主動承擔(dān)合同內(nèi)容的全部工作內(nèi)容，確保工程質(zhì)量。52、乙主必須按甲方的要求進行安全生產(chǎn)、乙方不得擅自違反安全操作規(guī)程，對于違反安全操作規(guī)程出現(xiàn)的人身傷害及死亡事故，乙方必須承擔(dān)全部責(zé)任，甲方概不負責(zé)。53、乙方有權(quán)拒絕甲方不符合安全生產(chǎn)要求的指令，并提出自己的見解，供甲方參考。54、乙方不得使用殘疾及智力障礙的作業(yè)人員，不得瞞報，私自使用。同時乙方應(yīng)提供進場施工人員名單、身份證原件及對應(yīng)的復(fù)印件。55、乙方要管理好自己的隊伍，不得在工地及之外進行違法犯罪活動。一旦造成犯罪活動的后果，甲方概不負責(zé)。56、為確保工期，乙方必須按甲方要求，保證工程足夠的勞動力，不得消極怠工。57、乙方自行組織人員，自備（或租賃）各種生產(chǎn)、生活材料、機械、器具入場，根據(jù)甲方要求按施工圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、圖紙會審紀要施工，負責(zé)施工測量放線。開工前向甲方提交詳盡的工程施工進度計劃，人員需用計劃及按規(guī)定購買民工建筑工傷保險。58、乙方負責(zé)施工圖紙、技術(shù)核定單、設(shè)計變更、圖紙會審紀要上所有內(nèi)容的施工（不承包的除外）以及所有工種人員的食宿。施工過程中必須聽從甲方、監(jiān)理單位的監(jiān)督指揮，如施工過程中勞務(wù)公司消極施工，甲方有權(quán)辭退勞務(wù)公司，辭退后甲方按乙方已完工程量的50辦理結(jié)算退場。59、勞務(wù)公司需按武勝縣建委相關(guān)要求交納民工保證金。六、工程質(zhì)量及進度要求該工程質(zhì)量要求達到合格，因此單項承包必須確保合格，如承包單項評定為不合格，由乙方進行返工修理直至合格，其返工的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)，并從乙方勞務(wù)結(jié)算中扣回。本工程的工程質(zhì)量及工程安全文明施工按照“規(guī)范管理模式”操作，嚴格執(zhí)行當?shù)卣鞴懿块T的要求和規(guī)定，工程質(zhì)量按照“建筑工程施工安全與工程質(zhì)量驗收規(guī)范標準”進行檢查、驗收，達到合格標準。工期至開工之日起計，期限為180日歷天，從澆筑墊層開始計算工期。七、現(xiàn)場管理及施工安全乙方施工人員必須服從甲方管理人員的安排，必須嚴格遵守安全操作規(guī)程，為使工人增強安全意識，帶隊及班組負責(zé)人每天安排工作量，要進行安全交底教育，強調(diào)安全操作，帶好安全帽，裝好安全網(wǎng)，系好安全帶，做好各項安全防護工作，杜絕安全事故的發(fā)生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟、法律責(zé)任。乙方進入施工現(xiàn)場人員必須遵守文明施工手冊，在自己承包的范圍內(nèi)做到工完料盡場地清，嚴格把好材料節(jié)約關(guān)，不準亂鋸、亂丟、浪費材料，如發(fā)現(xiàn)給予罰款。同時，乙方負責(zé)人必須管好自己的隊伍，嚴格遵守治安管理條例，違者予以罰款，乙方人員必須服從管理人員指揮，遵守工地一切規(guī)章制度。將身份證、計劃生育證報甲方。未滿法定年齡，不得到工地做工。如所有違反規(guī)定者，參照項目部及當?shù)卣嚓P(guān)規(guī)定處罰。乙方必須教育工人樹立良好的職業(yè)道德，自覺遵守勞動紀律，建立良好的施工秩序，做到文明施工。珍惜、愛護并合理使用工地原材料，維護甲方利益，服從甲方指揮。若發(fā)現(xiàn)乙方工人擅自拿走或盜竊甲方原材料，甲方有權(quán)處乙方任意數(shù)額的罰款，并責(zé)令乙方無條件辭退該工人。若發(fā)現(xiàn)乙方工人浪費工地原材料，則以盜竊甲方原材料論處。乙方必須組織工人學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識、安全法規(guī)，建立工地安全生產(chǎn)的紀律和制度并進行三級工人教育記錄且存放甲方資料室，樹立牢固的安全生產(chǎn)意識，嚴格按照施工操作規(guī)程辦事，確保施工安全，承擔(dān)一切安全責(zé)任凡是施工現(xiàn)場出現(xiàn)大小安全事故均由乙方負責(zé)，甲方只配合協(xié)調(diào)處理，費用均由乙方支付。做好工人管理教育工作，凡是乙方出現(xiàn)打架斗毆或拖欠工人工資的事情發(fā)生，除政府按相應(yīng)法規(guī)處罰以外，甲方另單獨處罰2000000元/次并從當月的進度款中直接扣除處罰款項。八、附則81、施工過程中雙方應(yīng)密切協(xié)作，甲方按進度保證材料供應(yīng)（材料需用計劃由乙方提前15天報送甲方并約定材料進場時間，若由于乙方材料計劃遲后，所造成的損失，均由乙方負責(zé)）；乙方在材料滿足前提下，施工進度、工程質(zhì)量或現(xiàn)場安全文明工作達到要求，否則即為違約。若甲方違約則承擔(dān)乙方的停工損失；若乙方違約則承擔(dān)該項目由于延期、質(zhì)量低劣或遭受行政處罰以及施工現(xiàn)場評價不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任。82、施工過程中配合其他單位免費使用機具設(shè)備。83、如因乙方原因損害公司信譽、現(xiàn)場設(shè)備及對工程造成一定經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方賠償全部損失，并從承包勞務(wù)費中扣除。84、屬于乙方自備設(shè)備，自帶工具用具等，乙方必須自己保管，不得因此對甲篇三建筑工程勞務(wù)承包合同建筑工程勞務(wù)承包合同（安裝）發(fā)包人（甲方）東方建設(shè)集團青海分公司青海省人民醫(yī)院住院綜合樓項目部承包人（乙方）根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、建筑安裝工程承包合同條例及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設(shè)工程勞務(wù)承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行第一條工程名稱青海省人民醫(yī)院住院綜合樓工程施工圖紙以內(nèi)的全部工程內(nèi)容，包含施工過程中的變更及經(jīng)濟簽證，消防工程（承包方式另行協(xié)商確定）第二條承包方式包工包料包機具第三條承包內(nèi)容（工作范圍）1、安裝工程施工圖紙、圖紙會審及洽商范圍內(nèi)的強、弱電、給排水、采暖、通風(fēng)、（消防僅做預(yù)埋、預(yù)留）等安裝工程的預(yù)留預(yù)埋、安裝、調(diào)試、維修、剔鑿、修補、調(diào)試及試運行，臨時用電至三級箱、施工現(xiàn)場臨時用水、用電及至各樓層施工用水、用電（含材料費用）等。做好并收集整理安裝工程技術(shù)資料及安全資料。2、臨時設(shè)施和施工現(xiàn)場用電、用水的安裝日常維護、檢查、值班并形成記錄。3、安全生產(chǎn)、文明施工、防塵防噪等輔助和其他用工包括安裝用建筑材料、設(shè)備、機械、進退場裝卸車、碼放、倒運用工；現(xiàn)場清理、清運；施工期間樓內(nèi)的安全防護用工等；室外配套工程的施工。4、包含承包工程施工過程中的經(jīng)濟簽證及設(shè)計變更工作。第四條承包單價按分項工程與業(yè)主方最終結(jié)算價直接費下浮15計算，強電、采暖、給排水按直接費下浮10計算（不再另行計取任何費用），本結(jié)算價中已包含臨時用電、用水、安全防護措施所需的材料及人工費用，不再另行計算。第五條工程量確認、付款方式1、依據(jù)青海省建設(shè)工程安裝定額，按分項工程承包已完工程量80計量，對前期預(yù)埋應(yīng)以無斷管、無阻塞、無遺漏為合格，不合格不予核量。甲方核量時對簽署的當月罰款票據(jù)，必須在當月核算時扣除。2、乙方墊資至000后支付已核確認量的80支付工程款，其后每完成五層支付一次工程款，在支付工程款時必須出示農(nóng)民工工資先行發(fā)放工資表，工資表中人員必須與現(xiàn)場登記人員、人數(shù)相一致，不提供工資表不予支付。工程全部完工經(jīng)項目部驗收合格后付至所有已完工程量結(jié)算價的90，剩余部分在竣工驗收合格后預(yù)留5的保修金，其余款項一次性付清。承包人必須每日對工人的出勤進行考勤，每月工人工資發(fā)放表應(yīng)張榜公示無疑義后，由員工本人簽字確認。最后報發(fā)包方項目部存查。乙方保證有能力在未達到合同規(guī)定付款前，能保證乙方自有職工的基本生活費。若發(fā)生工資糾紛職工投訴到有關(guān)部門等情況，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任及損失。第六條質(zhì)量、安全等級本工程質(zhì)量等級為青海省省優(yōu)工程，必須達到江河源杯驗收標準。現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工管理達到青海省建設(shè)工程標化工地。達不到質(zhì)量標準視為違約，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條工期要求1、乙方必須嚴格按照批準的施工組織設(shè)計及施工進度計劃合理組織施工，甲方有權(quán)在施工過程中依據(jù)施工進度、工程質(zhì)量、安全施工等具體情況，要求乙方增加施工力量、設(shè)備加班施工。各承包班組根據(jù)甲方進度計劃編制“施工計劃”及“質(zhì)量、工期保證措施”，合理組織勞動力，提供人員數(shù)量并報給甲方。乙方嚴重未能按計劃和要求完成施工任務(wù)的，項目部按周考核班組施工進度，因承包班組自身原因給其他班組造成窩工等待周工期無法實現(xiàn)，每次給予伍仟元的處罰并承擔(dān)其他班組的窩工損失，如乙方因人員或其它因素兩次達不到計劃要求，項目部可另行派其他人員施工，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，由此造成增加費用由乙方承擔(dān)。第八條履約擔(dān)保雙方合同簽訂后，乙方支付給甲方30萬元合同履約保證金，是乙方合同履約過程中對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)文明施工和農(nóng)民工工資支付的保證金，履約保證金不計利息。如乙方不履行合同約定及管理義務(wù)，造成質(zhì)量不能保證、工期滯后、造成重大安全事故或因乙方原因被上級主管部門要求停工整頓的和不按時支付農(nóng)民工工資造成不良影響的，因乙方自身原因不能履行合同的，除按實際損失進行賠償外，將扣除全部履約保證金。合同履行過程中未發(fā)生上述問題時，合同履行完畢后15日內(nèi)支付給乙方（不計利息）第九條甲方的責(zé)任和義務(wù)1、負責(zé)同業(yè)主、主管部門及現(xiàn)場監(jiān)理的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，負責(zé)本工程中各工種，工序間協(xié)調(diào)與配合2、提供乙方承包的分項工程施工圖紙一套3、負責(zé)提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場，負責(zé)工程施工的組織及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場容等方面的交底。4、負責(zé)對乙方進場人員進行安全教育，負責(zé)審核批準乙方人員進出場手續(xù)。5、負責(zé)組織施工檢查、驗收，監(jiān)督承包人的工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及情況，材料領(lǐng)用情況及行政管理事務(wù)。6、提供乙方人員居住和生活及必要的安全、消防和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施（不提供夫妻房）。協(xié)助乙方辦理有關(guān)上崗的必要證件（如上崗證、健康證等）但發(fā)生的費用由乙方自理。第十條乙方的責(zé)任和義務(wù)1、服從甲方領(lǐng)導(dǎo)和管理，參加、參與甲方組織的各項質(zhì)量、安全保證體系、活動。負責(zé)施工臨時用電、用水的巡視檢查工作，并做好記錄。2、進場時必須按甲方要求及時提供進場人員的身份、工種及資料。承擔(dān)因提供資料不完整或不按規(guī)定程序、時間提交等原因而導(dǎo)致人員不能上崗甚至被清退而造成的損失。3、必須認真學(xué)習(xí)和組織人員學(xué)習(xí)項目部及公司的各項管理制度。并自覺遵守、服從。對全體員工進行質(zhì)量、安全、文明施工意識教育，牢固樹立“質(zhì)量第一、安全第一、文明施工”的思想。認真組織人員學(xué)習(xí)分項工程驗收規(guī)范，確保工程按工藝順序要求作業(yè)，按施工規(guī)范和圖紙要求施工，確保各項目標落實和實現(xiàn)。4、加強進場工人的職業(yè)道德教育。教育職工愛護公物，尊重少數(shù)民族的各種風(fēng)俗習(xí)慣，加強民族團結(jié)和內(nèi)部團結(jié)，尊重他人和自己的勞動成果，增加員工的成品保護意識。乙方在施工過程中應(yīng)及時清理現(xiàn)場垃圾，要做到每日工完場清，如不能及時清理項目部有權(quán)指派他人清理，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)并提出警告，再次發(fā)生給予500元1000元的處罰并承擔(dān)他人清理的費用。5、建立崗位責(zé)任制，明確崗位分工，對操作工序質(zhì)量負直接責(zé)任。特殊崗位人員必須持證上崗。6、不使用材質(zhì)不明和不合格的材料，施工操作人員有拒絕使用不合格材料并向上級報告的責(zé)任。所有材料、機具必須按甲方要求堆放整齊。7、認真做好自檢，積極參加互檢，仔細做好交接檢。承擔(dān)因不執(zhí)行“三檢制”而導(dǎo)致事故的責(zé)任。8、按項目部的要求做好班前安全教育工作，增強員工安全生產(chǎn)意識。做好有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全資料的記錄，填報工作并及時上交。每周召開安全生產(chǎn)、文明施工的教育會，定期不定期的進行各項檢查并做好記錄。配備合格的安全帽、安全